2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷（九）附详解

2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模考试卷

（九）附详解

一、单选题

1.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是（）。

Av用于承重墙的砖

B、用于非承重结构的混凝土小型砌块

C、用于拌制混凝土的水泥

D、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

答案：B

解析：2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证

取样和送检的规定》中规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：

⑴用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承

重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于

拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；⑹用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）

地下、屋面'厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的

其他试块、试件和材料。

2.《劳动法》规定，不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害'国家规定的。

和其他禁忌从事的劳动。

A、第4级体力劳动强度的劳动

B、第3级体力劳动强度的劳动

Cv低温

D、从事高温

答案：A

解析：教材P146《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。

不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的

劳动和其他禁忌从事的劳动。

3.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3

万元，但甲方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该支付甲方（）万元费用。

A、0.5

B、2.5

C、3

D、3.5

答案：D

解析：教材P118《民法典》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施

防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔

偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

4.依法组建的评标委员会中国家机关或者其他国有单位的代表非法收受他人财

物，为他人谋取利益，数额较大的，OO

A、以非国家工作人员受贿罪定罪处罚

B、给予警告，责令改正

C、给予行政处罚

D、以受贿罪定罪处罚

答案：D

解析：本题考查的是评标委员会成员违法行为应承担的法律责任。依法组建的评

标委员会中国家机关或者其他国有单位的代表非法收受他人财物，为他人谋取利

益，数额较大的，以受贿罪定罪处罚。

5.仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。

A、在调解书作出时

B、在当事人达成调解协议时

Cx在调解书送达对方时

D、经双方当事人签收时

答案：D

解析：教材P336调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在

调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

6.（2020年真题）关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确

的是（）。

A、注册不受年龄的限制

B、可以申请在两个单位注册

C、收到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册

D、聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册

答案：D

解析：P62-66《注册建造师管理规定》巾规定，申请人有下列情形之的，不予注

册（1）不具有完全民事行为能力的（2）申请在两个或者两个以上单位注册的（3）

未达到注册建造师继续教育要求的（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕

的（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑处罚执行完毕之日起至申请注册之日止

不满5年的(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申

请注册之日止不满3年的(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册

之日止不满2年的(8)在申请注册之日前年内担任项目经理期间，所负责项目

发生过重大质量和安全事故的(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的(1

0)年龄超过65周岁的(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

7.某工地发生了安全事故，造成3人死亡。按照《生产安全事故报告和调查处理

条例》的规定，该事故属于()事故。

A、特别重大

Bx重大

Cx较大

Dv一般

答案：C

解析：生产安全事故的等级划分标准，较大事故，是指造成3人以上10人以下

死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经

济损失的事故。

8.在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期

一般不超过()。

A、3个月

B、6个月

G9个月

D、12个月

答案：D

解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在

停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不

超过12个月。

9.（2020年真题）关于合同解除的说法，正确的是Oo

A、无效合同、可撤销合同可以导致合同解除

B、合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不

再履行

C、合同当事人不得根据自己的意愿解除合同

D、享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动

解除

答案：B

解析：P122726合同解除具有如下特征：（1）合同的解除适用于合法有效的合

同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。（2）合同解除须具备法律规定

的条件。非依照法律规定，当事人不得随意解除合同。我国法律规定的合同解除

条件主要有约定解除和法定解除。（3）合同解除须有解除的行为。无论哪一方

当事人享有解除合同的权利，其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到

合同解除的法律后果。（4）合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可

视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。

10.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于建设单位质量责任和义务

的说法，正确的是（）。

A、建设工程竣工验收合格后，即免除建设单位在施工阶段的任何责任

B、建设单位应当委托监理单位组织设计、施工等有关单位进行竣工验收

C、建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程

有关的原始资料

D、建设单位应当履行保修义务

答案：C

解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施

工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确'

齐全。

11.某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。

根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是Oo

A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B、实际施工人可以以转包人为被告起诉

C、人民法院可以追加转包人为本案当事人

D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任

答案：A

解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位

负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位

就分包工程对建设单位承担连带责任。

12.某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责

人、质量管理人员的和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同Oo

Ax违法分包

B、与他人联合承揽

C、允许他人使用本企业名义承揽工程

D、使用其他企业名义承揽工程

答案：C

解析：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包

人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、

技术负责人'项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本

单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

13.建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有Oo

A、建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜

B、施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C、监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D、项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

答案：B

解析：本题考查的是代理的主要种类。企业的法定代表人，依照法律或者法人组

织的章程的规定，代表法人行使职权，不是委托代理。

14.关于合同示范文本的法律地位，下列表中错误的是Oo

A、当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同

B、合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用

C、签订合同时有合同示范性文本的必须使用

D、合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系

答案：C

解析：《民法典》规定，当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。合同示

范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本,

即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本

具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。故选项C正确。

15.甲省建筑公司在乙省承包了一项工程。《甲省建筑市场管理条例》与《乙省

建筑市场管理条例》发生冲突，应如何适用（）。

A、适用《甲省建筑市场管理条例》

B、适用《乙省建筑市场管理条例》

C、由国务院裁决适用哪一个

D、当事人自由协商适用哪一个

答案：B

解析：教材P3页地方性法规：1.为执行法律、行政法规的规定，需要根据本行

政区域的实际情况做具体规定的事项；2.属于地方性事物需要制定地方性法规的

事项。

16.（2019年）施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的

是（）。

A、解除合同并赔偿损失

B、继续履行并解除合同

C、支付违约金和双倍返还定金

D、确认合同无效并支付违约金

答案：A

解析：B错误，继续履行不能与解除合同并存。C错误，支付违约金与双倍返还

定金不能同时并用，只能二选其一。D错误，合同无效，违约条款相应无效。

17.（2014年）关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。

A、租赁合同是单务合同

B、租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C、出租方转移租赁物的所有权

D、承租人获得租赁物的使用收益权

答案：D

解析：A错误，租赁合同属于双务合同。B错误，租赁合同的成立不以租赁物的

交付为要件。C错误，承租人的目的取得租赁物的使用收益权，出租人只转让租

赁物的使用收益权，不转让其所有权。

18.根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）。

A、汇票

B、仓单

C、建设用地

D、股票

答案：C

解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：⑴

汇票、支票'本票'债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、

股票；（3）依法可以转让的商I示专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）

依法可以质押的其他权利。

19.某多层建筑施工过程中，于2013年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人

员死伤事故，施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中

找到7具尸体，另有2人下落不明，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，

事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报,该事件最迟的补报日期应为Oo

A、2013年5月6日

B、2013年5月8日

C、2013年5月15日

D、2013年5月31日

答案：D

解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时

补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生

变化的，应当及时补报。

20.建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延

期不超过（）个月。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:C

解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。

因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过

3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

21.当地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，下列说法正确的

是O。

A、不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

B、不能确定如何适用时，由国务院提出意见

C、国务院认为适用地方性法规的，应提请全国人民代表大会常务委员会裁决

D、国务院认为适用部门规章的，应决定在该部门适用地方性法规的规定

答案：B

解析：教材P5页地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确

定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决

定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人

民代表大会常务委员会裁决。

22.关于建设工程施工合同中的赔偿损失，下列不属于承包人应当承担的赔偿损

失是OO

A、转让、出借资质证书等造成的损失

B、转包、违法分包造成的损失

C、偷工减料等造成的损失

D、未及时检查隐蔽工程造成的损失

答案：D

解析：教材P119承包人应当承担的赔偿损失主要包括：（1）转让、出借费质证书

等造成的损失；（2）转包、违法分包造成的损失；（3）偷工减料等造成的损失；（4）

与监理单位串通造成的损失；（5）不履行保修义务造成的损失；（6）保管不善造成

的损失；（7）合理使用期限内造成的损失。

23.施工单位在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当Oo

A、向建设单位提出修改意见

B、向设计单位提出修改意见

C、直接修改设计

答案：A

解析：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量

要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。只有A符合题意，

24.（2016年）根据《工伤保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退

出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。

A、九级至十级

B、七级至八级

C、五级至六级

D、一级至四级

答案：D

解析：劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳

动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。

25.（2017年）关于节能技术进步的说法，正确的是Oo

A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部

门审批

B、国家采取强制措施研发施工节能技术

C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资

金予以支持

答案：A

解析：B项是鼓励不是强制；C项大纲由国务院管理节能工作的部门会同国务院

科技主管部门发布；D项只有国务院和省政府及其有关部门应当对循环经济重大

科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持。

26.（2014年）职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责

任。

A、职工

B、鉴定机构

C、劳动部门

D、用人单位

答案：D

解析：《工伤保险条例》规定，职工与用人单位的主张不一致时，由用人单位承

担举证责任。

27.（2019年）某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，

发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文

件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时

间为OO

A、3月1日

B、2月1日

Cx4月1日

D、6月1日

答案:A

解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交

竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起

诉之日。

28.下列关于租赁合同法律特征中表述不正确的是（）。

A、租赁合同是诺成合同

Bx租赁合同是双务合同

C、租赁合同是有偿合同

D、租赁合同是转移租赁物所有权的合同

答案：D

解析：教材P163租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双

务、有偿合同。

29.某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法

是（）。

A、严格按照设计图纸施工

B、自行修改后施工

C、经监理批准后自行修改

D、向设计单位提出修改建议

答案：D

解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见

和建议。如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，其有

义务及时向设计或建设单位提出来，以避免造成不必要的损失和质量问题。这也

是施工单位履行合同应尽的基本义务。

30.下列关于承包单位分包、转包建设工程的做法或说法，正确的是Oo

A、承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B、承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C、禁止将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

D、建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成

答案：D

解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包

给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给

他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给

他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本

题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法

的分包是允许的。

31.（2019年）下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是Oo

A、级别管辖

B、地域管辖

C、仲裁管辖

D、移送管辖

答案：C

解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《民事诉讼法》规定的民事案件的管

辖，包括级别管辖，地域管辖，移送管辖，指定管辖和管辖权转移。人民法院受

理案件后，被告有权针对人民法院对案件是否有管辖权提出管辖权异议，这是当

事人的一项诉讼权利。

32.施工企业取得法人成立的时间为O之日。

A、注册资金到位

B、法定代表人确定

C、营业执照签发日期

D、建设行政主管部门颁发资质证书

答案：C

解析：教材P6页营业执照签发日期为营利法人的成立日期

33.《合同法》规定，在履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和

交易习惯，履行及时通知'协助、提供必要的条件、防止损失扩大、保密等义务。

此规定体现了合同法的（）原则。

A、效率优先

B、等价有偿

C、诚实信用

D、维护公共利益

答案：C

解析：教材P109民法典的基本原则包括（1）平等原则（2）自愿原则（3）公平

原则（4）诚实信用原则（5）合法原则。

34.下列不属于对提高用水效率的规定是Oo

A、施工中采用先进的节水施工工艺

B、应制定有效的水质检测与卫生保障措施

C、现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

D、对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

答案：B

解析：教材P190《绿色施工导则》进一步对提高用水效率、非传统水源利用和

安全用水作出规定。1.提高用水效率：（1）施工中采用先进的节水施工工艺。

（2）施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护

用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。（3）施工现场供水

管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用

水器具的漏损。（4）现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。

施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配

置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措

施。（5）施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利

用。（6）施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量

管理。（7）大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条

件的应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳

入合同条款，进行计量考核。（8）对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺

点进行专项计量考核。施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。

35.国家对落后耗能过高的生产工艺实行Oo

A、问责制度

B、整改制度

C、惩罚制度

D、淘汰制度

答案：D

解析：教材P187国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰

制度。

36.（2018年）根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是Oo

A、在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B、患职业病的

C、因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D、高空作业摔落损伤的

答案：A

解析：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，

因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的

预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工

作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；⑸因工外出期间，由于工作原因

受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交

通事故或者城市轨道交通、客运轮渡'火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定

应当认定为工伤的其他情形。

37.《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利

于节约资源、保护环境的前提下，按照（）的原则实施。

A、减少废物产生

B、减量化优先

C、能源消耗最低

D、再利用优先

答案：B

解析：教材P188《循环经济促进法》规定：发展循环经济应当在技术可行、经

济合理和有利于节约奥源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施。

38.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是（）。

A、招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系

B、建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构

C、招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准

D、招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

答案：A

解析：五、建设工程招标投标交易场所《招标投标法实施条例》规定，设区的市

级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为

招标投标活动提供服务。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，

不得以营利为目的。国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。

39.根据《劳动合同法》的规定，属于劳动合同终止的情形是（）。

A、劳动者在使用期间被证明不符合录用条件

B、劳动合同期满

C、劳动者在孕期

D、用人单位未及时足额支付劳动报酬

答案：B

解析：教材P135劳动合同的终止。根据《劳动合同法》第44条规定：有下列情

形之一的，劳动合同终止：Q）劳动合同期满的；（2）劳动者开始依法享受基

本养老保险待遇的；（3）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪

的；（4）用人单位被依法宣告破产的；（5）用人单位被吊销营业执照、责令关

闭'撤销或者用人单位决定提前解散的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。

40.建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具

OO

Ax质量保证书

B、咨询评估书

C、使用说明书

D、质量保修书

答案：D

解析：建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出

具质量保修书。

41.当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是Oo

A、某人保局以李某体检不合格为由取消其公务员录用资格

B、某公安局以新录用的公务员孙某试用期不合格为由取消录用

C、某人保局给予工作人员田某记过处分

D、某财政局对工作人员黄某提出的辞职申请不予批准

答案：A

解析：行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为

的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。B、C、D选项中的情形都是行政机关

对自身内部成员的管理活动，应该通过申请复核'申诉的途径解决，属于内部的

行政行为，不能通过行政诉讼的途径解决。

42.下列关于认证的说法，错误的是（）o

A、当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的

诉讼中作为对其不利的证据

B、与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证

据

C、以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为

认定案件事实的依据

D、无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据

答案：A

解析：①在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案

件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据；

43.根据《标准化法》的规定，对没有推荐性国家标准而又需要在全国某个行业

范围内统一的技术要求，可以制定（）。

A、企业标准

Bv行业标准

Cx地方标准

D、国际标准

答案：B

解析：《标准化法》规定，对没有推荐性（这三个字是2020新增加的）国家标

准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。

44.根据《合同法》的规定，当事人行使权利，履行义务应当遵循（）原则。

A、自愿

B、诚实信用

C、平等和公平

D、不得损害社会公共利益

答案：B

解析：教材P122合同的履行原则。《民法典》规定，当事人应当按照约定全面

履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易

习惯履行通知、协助、保密等义务。

45.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之

下列对规划许可证领取的理解正确的是OO

A、以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使

用权

B、以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取得规划许

可证后申请用地

C、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签

订国有土地使用权出让合同

D、不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证

答案：B

解析：2015年4月经修改后公布的《城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内

以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，

建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,

由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、

面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规

划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上

人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

46.某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000

元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调

整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法

正确的是()O

A、应按合同约定的价格4000元/吨结算

B、应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

C、应当按新旧价格的平均值结算

D、双方协商确定，协商不成的应当解除合同

答案：B

解析：逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照

新价格执行。

47.关于法人承担民事责任的说法，下列选项中正确的是()

A、能够承担民事责任

B、能够独立承担民事责任

C、只能以其动产承担民事责任

D、只能以其不动产承担民事责任

答案：B

解析：教材P6页法人应当具备的条件：1.依法成立2.有自己的名称、组织机构、

住所、财产或经费；3.能够独立承担民事责任；4.有法定代表人。

48.某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是

OO

A、安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表

B、未对未成年工进行定期健康检查

C、安排女职工王某从事井下作业

D、安排未成年工进行井下作业

答案:A

解析：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力

劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、

冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间

从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7

个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少

于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的

第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作

时间和夜班劳动。

49.下列不属于合同无效的法律后果的是()。

A、返还财产

B、折价补偿

C、支付违约金

D、赔偿损失

答案：C

解析：教材P121合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；

不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此

所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

50.没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为是不

当得利，不当得利的法律后果是OO

A、返还不当利益

B、双倍赔偿损失

C、赔偿实际损失

D、赔偿合理费用

答案：A

解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取

得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此得利者与受害者之间形

成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。

51.根据《民法典》的规定，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理

的，应当事先取得（）的同意。

A、代理人

B、当事人

C、第三人

D、被代理人

答案：D

解析：第一百六十九条代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同

意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务

直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责

任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的

行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第

三人代理的除外。

52.（2015年）下列情形中，投标人中标有效的是（）。

A、投标人给予招标人金钱获取中标

B、投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标

C、投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D、投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

答案：B

解析：本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。投标人以行贿

手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效。在帐外暗中给予

对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在帐外收受回扣的，

以受贿论处。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

53.（2019年）下列可视为投标人相互串通投标的是（）。

A、不同投标人的投标文件相互混装

B、投标人之间约定中标人

C、投标人之间约定部分投标人放弃投标

D、投标人以弄虚作假方式骗取中标

答案：A

解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：Q）不同投标人的投标

文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投

标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同

投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投

标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转

出。

54.当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院

申请再审。人民法院应当再审的情形不包括（）O

A、有新的证据，足以推翻原判决

B、原判决认定的基本事实缺乏证据证明

C、原判决认定事实的主要证据是伪造的

D、原判决适用的法律已被废止的

答案：D

解析：当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：①有新的证据，

足以推翻原判决、裁定的；②原判决'裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；③

原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；④原判决、裁定认定事实的主要证

据未经质证的；⑤对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，

书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；⑥原判决、裁定适用法律

确有错误的;⑦审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的;

⑧无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不

能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；⑨违反法律规定，剥夺

当事人辩论权利的；⑩未经传票传唤，缺席判决的；11.原判决、裁定遗漏或者

超出诉讼请求的；12.据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；13.

审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。

55.建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说

法中正确的是OO

A、分包工程质量由分包企业负总责

B、分包工程质量由分包企业单独承担责任

C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D、分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

答案:C

解析：《建筑法》规定。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位

负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责，总承包单位和分包单位

就分包工程对建设单位承担连带责任。

56.申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括Oo

A、有取得文物博物专业技术职务的人员

B、取得中级以上技术职务证书和职业健康证书

C、有从事文物保护工程所需的技术设备

D、法律、行政法规规定的其他条件

答案：B

解析：教材P197申领文物保护工程资质证书，应当具备下列条件：（一）有取得

文物博物专业技术职务的人员；（二）有从事文物保护工程所需的技术设备；（三）

法律、行政法规规定的其他条件。

57.（2019年）关于开标的说法，正确的是（）。

A、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B、开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C、开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D、开标过程应当记录，并存档备查

答案：D

解析：A错误，开标时间应当与招标文件确定的提交投标文件截止时间一致；B

错误，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；C错误，开标由招标人主持，

邀请所有投标人参加

58.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按

照乙的要求，从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中

发生了故障,并及时告知甲和国外出售商,而国外出售商不履行修理义务。此时，

应行使索赔的权利的是()。

A、甲设备租赁公司

B、担保人

C、乙建筑工程公司

D、代理人

答案:C

解析：教材P166融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索

赔权利。而答案A设备租赁公司为出租人，与题意不符；答案B、D分别为担保

人和代理人，在题中没有出现。只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的

权利。

59.建设工程施工许可证应当向工程所在地的O建设行政主管部门申请领取。

A、乡政府

B、镇政府

C、县级以上人民政府

D、有国务院授权的各级政府

答案：C

解析：《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工

程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

60.建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。

A、当事顺延工期经发包人或者监理人签证等方式确认

B、承包人未在约定期限内提出工期顺延

C、能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由

符合合同约定

D、当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按

照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延

答案：B

解析：教材P112（二）工期顺延当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签

证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限

内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为

由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出

工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工

期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

多选题

1.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面

的主要职责有O。

A、对建设工程项目的安全施工负责

B、落实安全生产责任制

C、制定安全生产规章制度和操作规程

D、确保安全生产费用的有效使用

E、根据工程特点组织制定安全施工措施

答案：ABDE

解析：施工项目负责人的安全责任是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；

（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生

产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事

故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。

2.以下能够引起债的发生法律事实的有（）。

A、债务相互抵消

B、行为人不法侵害他人的财产权

C、无因管理

D、不当得利

E、提存

答案：BCD

解析：一_、建设工程债的产生建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债

务关系的产生。引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。建设工程债

产生的根据有合同'侵权、无因管理和不当得利。

3.（2018年）下列情形中，视为投标人相互串通投标的有OO

A、不同投标人的投标文件由同一人编制

B、不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C、不同投标人的投标文件相互混装

D、属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E、投标人之间约定部分投标人放弃投标

答案:ABC

解析：

属于串通投标（一定串标）视为串通投标（有串标的可能什

投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容不同投标人的投标文件由同一当

投标人之间约定中标人不同投标人委托同一单位或者,

投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标不同投标人的投标文件载明的I

属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按不同投标人的投标文件异常一至

照该组织要求协同技标性差异

投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取

不同投标人的投标文件相互混变

的其他联合行动

不同投标人的投标保证金从同

转出

4.建设工程活动涉及的法律关系较为复杂，风险较为多样。因此，建设工程活动

涉及的险种也较多。主要包括（）。

Av建筑工程一切险

Bv安装工程一切险

C、机器损坏险

D、财产一切险

E、建筑职工意外伤害险

答案：ABCE

解析：建设工程活动涉及的法律关系较为复杂，风险较为多样。因此，建设工程

活动涉及的险种也较多。主要包括：建筑工程一切险(及第三者责任险)`安装

工程一切险及第三者责任险)、机器损坏险、机动车辆险、建筑职工意外伤害险'

勘察设计责任保险'工程监理责任保险等。

5.仲裁裁决从裁决书作出之日起发生法律效力。其效力体现在()。

A、当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁

B、当事人可以提起诉讼就已经裁决的事项

C、仲裁机构不得随意变更已经生效的仲裁裁决

D、当事人不可以提起诉讼就已经裁决的事项

E、仲裁裁决具有执行力

答案：ACDE

解析：教材P336仲裁裁决。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法

律文书仲裁实行一裁终局制度，当人事不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也

不得就提起诉讼；当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行所以B答案是

错误的。

6.按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标

处理的情形是()。

A、联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议

Bx交纳投标保证金超过规定数额

C、投标人是响应招标'参加投标竞争的个人

D、投标人在开标后修改补充投标文件

E、投标人未对招标文件的实质性内容和条件作出响应

答案：ACE

解析：【考点】本题考查建设工程招标投标中废标的情形《工程建设项目施工招

标投标办法》第50条规定：“投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审

后按废标处理：（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签

字或盖章的；（二）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认

的；（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对

同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交

备选投标方案的除外；（四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；（五）

未按招标文件要求提交投标保证金的；（六）联合体投标未附联合体各方共同投

标协议的”。A选项属于废标第（六）情形，可见A选项符合题干要求，是正确

选项。对于“未按招标文件要求提交投标保证金的”情形，包括：1.未提交投标

保证金；2.未在投标截止时间以前提交投标保证金；3.未按要求形式（如不允许

银行保函）提供投标保证金；4.提交投标保证金单位不符合招标文件要求；5.

保证金金额少于要求数量。由于B选项“交纳投标保证金超过规定数额”不属于

上述类型，可见B选项不符合题干要求。《招标投标法》第25条规定：“投标

人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织"。由于C选项中的投标人是

自然人，不具备建设工程投标人的斐质条件，可见C选项符合题干要求，为正确

选项。《工程建设项目施工招标投标办法》第40条规定：“在提交投标文件截

止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代

或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；

投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收”。由此可见，D选项情形将导

致招标人不予接受修改的投标内容，但并不直接导致废标，可见D选项不符合题

干要求。《评标委员会和评标方法暂行规定》第23条规定：“评标委员会应当

审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能

在实质上响应的投标，应作废标处理”。E选项属于投标人未对招标文件实质性

内容和条件作出响应的情形，可见E选项符合题干要求，为正确选项。需要注意

的是，2012年2月1日起实施的《招标投标法实施条例》对于否决投标有了新

的规定。其第51条规定：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（一）

投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（二）投标联合体没有提交共同

投标协议；（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（四）同一

投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投

标的除外；（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（六）

投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（七）投标人有串通投

标、弄虚作假'行贿等违法行为。

7.【2018年真题】在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有OO

A、法律规定

B、当事人的陈述

C、施工企业偷录的谈判录音

D、工程设计图纸

E、工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

答案：BDE

解析：本题考查民事诉讼的证据种类。证据包括：当事人的陈述‘书证'物证、

视听费料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才

能作为认定事实的根据。C有歧义，本着多选题宁缺勿多的原则不选。

8.根据《合同法》，合同权利义务终止的情形为（）。

A、债务人依法将标的物抵押

Bx合同解除

C、债务相互抵消

D、债务人依法将标的物提存

E、债权人免除债务

答案:BCDE

解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务

已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将

标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规

定或者当事人约定终止的其他情形因此，选择BCDE,不选A。

9.下列表述符合《招标投标法实施条例》对投标人的有关规定的有（）。

A、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人'其他组织或者个人，不

得参加投标

B、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标

段投标或者未划分标段的同一招标项目投标

C、投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人

D、投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招

标公正性的，其投标效力待定

E、投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任

何单位和个人不得非法干涉

答案：ABCE

解析：《招标投标实施条例》规定：投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，

不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。与招标人存在利害关

系可能影响招标公正性的法人'其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人

为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划

分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。投标人发生合

并、分立、破产等重大变化的.应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格

预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.施工作业人员进行安全生产的义务有Oo

A、使用劳动生产安全用具

B、接受安生生产培训

C、发现事故隐患立即报告

D、发生危及人身安全的事故先进行抢救

E、为自己购买从业保险

答案：ABC

解析：施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：（一）守法遵章和正确使

用安全防护用具等的义务；（二）接受安全生产教育培训的义务；（三）施工安全

事故隐患报告的义务。

11.根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院

派人参加。

A、公安机关

B、有关人民政府

C、人民法院

D、安全生产监督管理部门

E、负有安全生产监督管理职责的有关部门

答案：ABDE

解析：事故调查组的组成应当遵循精简、高效的原则。根据事故的具体情况，事

故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责

的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派

人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

12.投标有效期内，投标人有()等行为的，其投标保证金应当被没收。

A、撤销投标文件

B、补正投标文件

C、中标以后不签合同

D、澄清投标文件

E、说明投标文件

答案：AC

解析：教材P84投标截止以后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保

证金

13.(2014年)根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有O