2023年一级造价师之建设工程计价模考模拟试题(全优)

2023年一级造价师之建设工程计价模考模拟试题(全优)单选题（共150题）1、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济【答案】D2、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间【答案】A3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2008)，关于索赔时限规定的说法，错误的是()。A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可【答案】C4、对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（）。A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】B5、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C.发包人在工程竣工前提前占用工程D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误【答案】A6、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）。A.材料净用量定额B.材料损耗定额C.材料消耗定额D.劳动定额【答案】A7、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】B8、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】B9、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3OOO万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。A.5000B.6130C.6630D.6790【答案】C10、以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫（）。A.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法【答案】A11、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（）两种形式。A.总价指标和单价指标B.综合指标和单项指标C.一般指标和特殊指标D.市场指标和定额指标【答案】B12、下列对于K周从低到高排序正确的是（）。A.圆形、矩形、L形、T形B.圆形、正方形、矩形、L形C.矩形、正方形、T形、L形D.矩形、长方形、L形、T形【答案】B13、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】B14、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】D15、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究【答案】C16、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A17、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】C18、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。A.±30%B.±20%C.±10%D.±5%【答案】A19、投标保证金的数额不得超过（）。A.项目估算价的2%B.投标报价的2%C.项目估算价的10%D.投标报价的10%【答案】A20、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】A21、（2019年真题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】D22、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】B23、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）。A.材料费B.施工机械费C.管理费D.开办费【答案】D24、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B25、项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为（）的基础。A.估算各项流动资金B.估算各项无形资产C.安排融资计划、估算建设期利息D.安排融资计划、估算生产期利息【答案】C26、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【答案】D27、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】D28、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】B29、与预算定额相比，概算定额的不同之处主要在于（）。A.表达的主要内容不同B.表达的主要方式不同C.基本使用方法不同D.项目划分和综合扩大程度上的差异【答案】D30、（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B31、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是（）。A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目特征.计量单位.工程量计算规则D.补充项目的编码由B与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成【答案】B32、根据FIDIC合同条件，下列关于履约证书的说法中，错误的是()。A.承包商收到履约证书即可办理最终结算手续B.业主应在收到承包商履约保函14天内颁发履约证书C.工程师颁发履约证书后再无权指示承包商进行任何施工D.工程师颁发履约证书后，缺陷通知期即终止【答案】B33、流动资金的估算中，下列描述正确的是（）。A.周转次数=360／流动资金最高周转天数B.产成品计算中要扣除年其他营业费用C.年其他费用的计算中，应当包含制造费用、管理费用和营业费用中的折旧摊销费D.扩大指标估算法精准度高，但是该方法操作较复杂【答案】B34、非生产性建设项目总投资包括()A.建设期利息和流动资金B.固定资产投资和流动资产投资C.建设投资和建设期利息D.建设投资和流动资金【答案】C35、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.3500B.3700C.3780D.4180【答案】B36、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方【答案】D37、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为30～60天【答案】A38、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()A.矩形→正方形→T形一L形B.L形→T形→矩形→正方形C.正方形→矩形→T形→L形D.T形→L形→正方形→矩形【答案】C39、根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）。A.直接工程费B.现场管理费C.公司办理费D.开办费【答案】A40、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】C41、砌筑10m3砖墙需基本用工22个工日，辅助用工为6个工日，超运距用工需3个工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.12.72B.29.0C.33.64D.34.72【答案】D42、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写【答案】D43、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】B44、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量×相应单价C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价【答案】C45、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法【答案】D46、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】A47、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。A.400.0B.580.0C.609.5D.780.0【答案】C48、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】D49、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】D50、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是()。A.厂房展开面积B.建筑周长与建筑面积比C.建筑系数D.建筑体积【答案】C51、下列有关投标文件编制时应遵循的规定，表述正确的是（）。A.除招标文件另有规定外，投标人不得提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、报价等实质性内容做出响应C.投标文件如有修改，只需改动之处加盖单位章D.评标委员会认为中标的备选投标方案较优的，招标人可以接受该备选投标方案【答案】D52、关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理【答案】D53、属于不宜计量的措施项目的是（）。A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费【答案】C54、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每一次工作循环中，运料、装料，搅拌、卸料，不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min。若机械时间利用系教为0.8，则该机械台班产量定额为（）。A.5.12m3/台班B.1.30台班/10m3C.7.68m3/台班D.1.95台班/10m3【答案】C55、（2021年真题）工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（）组成。A.管理费和风险费B.利润和风险费C.利调和管理费D.利润、管理费和风险费【答案】D56、下列有关质量保证金说法正确的是（）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】D57、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】D58、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】C59、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】B60、下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（）。A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格C.招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】C61、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P-M/N，其中M的含义是（）。A.工程预付款总额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量【答案】A62、其挖掘机配司机2人，若年制度工作日为280天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.254.55B.80.0C.89.1D.127.27【答案】A63、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B64、（2021年真题）因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】D65、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安装方式D.各工序间是否合理衔接【答案】D66、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】B67、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）。A.5日内B.7日内C.10日内D.14日内【答案】C68、（2021年真题）《工程造价术语标准》（GB/T50875）属于工程造价管理标准中的（）。A.基础标准B.管理规范C.操作规程D.质量管理标准【答案】A69、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min．辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（）min。A.45B.50C.55D.85【答案】C70、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B71、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程价值是工程计价的货币形式B.投资控制是工程计价的依据C.合同价款管理是工程计价的基础D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在【答案】D72、当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】C73、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】D74、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。A.1.37％B.1.39％C.1.37D.1.39【答案】A75、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称()A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】D76、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】B77、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】A78、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。A.6800B.6760C.9800D.9760【答案】A79、总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法【答案】B80、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的()天后停止施工。A.7B.10C.14D.28【答案】C81、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%。现投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元。在投标人甲已中标Ⅰ标段的情况下，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。A.5720B.5760C.6240D.6280【答案】B82、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）。A.0.075%B.0.094%C.0.1%D.0.125%【答案】C83、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费【答案】A84、在施工过程中对已建成的建筑物进行必要的保护措施是属于（）。A.安全文明施工费B.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费C.已完工程及设备保护费D.夜间施工增加费【答案】B85、（2018年真题）关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算【答案】B86、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（）。A.生产前费用B.临时设备费C.运费和保险费D.未明确项目的准备金【答案】B87、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】C88、（2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】B89、（2014年真题）根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】C90、根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费【答案】D91、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】D92、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（）块A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A93、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5‰，则该进口设备离岸价为（）万元。A.542.7B.457.5C.346.5D.347.4【答案】B94、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为500元/m2，投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.120.00B.114.75C.168.00D.207.00【答案】A95、按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（）天。A.15B.20C.30D.45【答案】B96、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】D97、关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是()。A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除C.对用新增供应来满足项目的投人品，流转税不应剔除D.对挤占原有用户需求来满足项目的投人品，应剔除流转税【答案】A98、关于建设期利息的说法，正确的是()。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】A99、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工【答案】C100、建设工程造价综合指数的计算方法（）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】D101、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】C102、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是()。A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审B.合格制审查无需进行详细审查C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审【答案】A103、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】B104、关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.造价的高低并不影响项目决策D.项目决策的深度影响投资估算精确度【答案】C105、对分包人询价应注意的内容不包括（）。A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质【答案】D106、已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A.0.250B.0.253C.0.241D.0.243【答案】A107、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【答案】A108、发承包人进行最终结清活动的时间通常是（）。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后【答案】C109、（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高【答案】C110、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（）。A.人工费B.材料费C.企业管理费D.措施费【答案】C111、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10％以内的材料价格风险由承包人承担C.10％以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5％以内的人工费风险由承包人承担【答案】C112、某地2019年拟建一座年产40万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品的项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】C113、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（）。A.生产能力指数法与系数估算法B.系数估算法与比例估算法C.单位生产能力估算法与比例估算法D.系数估算法与单位生产能力估算法【答案】B114、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。A.招标文件规定是否允许提出增补B.遗漏工程量的大小C.投标人的投标策略D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项【答案】C115、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格B.国产非标准设备单件生产、无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格C.设备原价通常包含备品备件费在内D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费、燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】C116、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。A.200，100B.182，91C.182，100D.200，91【答案】C117、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（）。A.地质情况B.商品混凝土的供应能力和价格C.现场附近的生活设施D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】D118、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（）。A.局部地基处理增加的费用B.一般自然灾害处理费用C.不可预见的地下障碍物处理的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】A119、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B120、（2014年真题）关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担【答案】A121、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费【答案】D122、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.矩形→正方形→T形→L形B.L.形→T形→矩形→正方形C.正方形→矩形→T形→L形D.T形→L形→正方形→矩形【答案】C123、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】B124、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C125、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。A.13.56B.13.65C.14.44D.15.78【答案】B126、招标工程量清单中某分部分项工程清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】D127、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【答案】B128、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A129、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无"计算基础"和"费率"数值，则（）。A.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以'定额人工费+定额机槭费'为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费C.只填写'金额'数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写'计算基础〃和'费率'【答案】C130、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】C131、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%，废品损失费率5%，外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%，税金费率17%，非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为（）万元。A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】B132、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（）作介绍。A.工程专业类别B.工程计量单位C.工程施工工艺D.工程结构形式【答案】D133、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间【答案】D134、关于联合体投标的说法，不正确的是（）。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书C.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员具有约束力D.联合体各方应当指定牵头人【答案】A135、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B136、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B137、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.整个建筑物【答案】C138、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】A139、关于招标控制价的编制，说法正确的是（）。A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】D140、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D141、（2013年真题）工程总承包的投标文件中应包含的内容是（）。A.地下管线资料、气象和水文观测资料B.定位放线的基准点和基准标高C.经审批的规划许可证D.承包人建议书【答案】D142、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件【答案】B143、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】B144、（2015年真题）工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（）天。A.60B.90C.120D.150【答案】C145、（2021年真题）某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】D146、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】D147、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）。A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数【答案】B148、关于施工合同履行期间的期中支付，下面说法中正确的是()。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】C149、釆用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣C.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣D.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和釆购保管费按交通运输适用税率进行抵扣【答案】C150、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】D多选题（共50题）1、下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.地方教育附加B.印花税C.已完工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费【答案】AB2、根据《标准施工招标文件》，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括()。A.投标人名称B.招标人名称C.标段名称D.投标报价E:履约保证金的递交情况【答案】ACD3、（2020年真题）根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括（）A.专有技术B.建设单位管理费C.土地征用费D.银行存款E.建筑工程设计费【答案】BC4、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（）。A.开办费中的项目可以单独列项B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】ACD5、下列投标报价的一般规定中，正确的有（）。A.投标报价可以由投标人自己编制B.投标人只能委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价C.投标报价不得低于工程成本D.投标人可以依据计价规范的规定自主确定投标报价E.投标人可以按自拟清单填报价格【答案】ACD6、关于生产准备及开办费、下列说法中正确的有（）。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生产所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费E.可按设计定员乘以人均生产费标准计算【答案】A7、下列有关缺陷责任期与质量保证金的说法中，正确的是（）。A.缺陷责任期从提交竣工验收报告30天后，工程将自动进入缺陷责任期B.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留保证金D.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为2年E.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%左右的比例预留保证金【答案】BC8、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】ABD9、（2018年考题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目已包括在人工日工资单价内的有（）。A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探亲假期间工资【答案】ABC10、（2014年真题）土地使用权的取得方式影响竣工决算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】AD11、设备运杂费包括下列（）。A.运费和装卸费B.包装费C.设备供销部门手续费D.采购保管费E.设备增值税【答案】ABCD12、下列材料单价的构成中，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.检验费B.仓储费C.工地保管费D.采购费E.运输损耗【答案】BCD13、评标委员会在向招标人提交的书面评标报告中应当记载的内容有（）A.基本情况和数据表B.评标委员会成员名单C.开标记录D.经评审的投标人排序E.招标文件答疑【答案】ABCD14、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.设备原价通常不包括备品备件费在内B.定额估价法适用于国产非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中利润的计算基数不包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】BD15、关于设计概算的编制，下列说法正确的是（）。A.国家发展改革委核定概算且安排部分投资的，原则上超支不补，如超概算，由项目主管部门自行核定调整并处理B.设计概算以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行精确计算C.因项目建设期价格大幅上涨导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算D.概算调增幅度超过原批复概算5%的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整E.设计概算的编制应采用单位工程概算、建设项目总概算二级概算编制形式【答案】AC16、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费由各地区（部门）根据具体情况确定C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、施工机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费和场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算【答案】BD17、（2019年真题）投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有（）。A.分包标函是否完整B.分包单价所包含的内容C.分包人是否有专用施工机具D.分包人可信赖程度E.分包人的质量保证措施【答案】ABD18、材料单价的组成内容主要包括（）。A.工器具购置费B.材料运杂费C.检验试验费D.运输损耗E.采购及保管费【答案】BD19、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()。A.材料费=材料净重*每吨材料综合价B.加工费=设备总重量*设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量*辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E:当期销项税额=销售额*适用增值税率【答案】BC20、工业项目总平面设计的评价指标有()。A.永久性堆场占地面积B.绿化系数C.经营费用D.建筑物层高E:柱网布置【答案】AB21、在合同价款纠纷的解决途径中，结果对双方均有约束力的途径包括（）。A.协商达成一致的和解协议B.仲裁C.诉讼D.监理或造价工程师暂定E.管理机构的解释或认定【答案】ABC22、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格.正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值E.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值【答案】BD23、（2013年真题）关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】AB24、根据国家现行财税制度的规定，用于偿还固定资产投资贷款的资金有（）。A.销售收人B.未分配利润C.固定资产折旧D.无形资产摊销E.大修理费【答案】BCD25、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E:车辆购置税【答案】CD26、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称C.项目特征描述应满足确定综合单价的需要D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按一定顺序依次进行【答案】C27、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.协作及土地条件B.产业政策C.投资政策D.燃料动力供应E.技术经济政策【答案】BC28、按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是(）。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最短不得少于15日B.招标人对巳发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同【答案】CD29、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有适用或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】ACD30、下列工程造价指数中，属于总指数的有（）。A.间接费指数B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】BD31、下列内容中属于专项评价费的是（）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】BCD32、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理