承揽工程确认无效合同起诉状_第1页
承揽工程确认无效合同起诉状_第2页
承揽工程确认无效合同起诉状_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页承揽工程确认无效合同起诉状尊敬的法庭：我是原告XXX，系某工程有限公司的法定代表人，特以本人身份向贵庭提起本诉讼，请求法庭依法判决并追究被告的相应法律责任。一、案件的基本事实和理由：自XX年XX月起，我方与被告签订了一份《工程承揽合同》，合同约定了我方承揽被告的XX项目工程，并约定了合同的工程范围、工程造价、工期等。然而，自工程开始开展以来，被告一直未能按照合同约定履行相关义务，致使工程长时间停滞不前，给我方造成了巨大的经济损失。首先，根据合同约定，被告应在工程开始之日起X天内提供相关图纸和设计方案，并经我方审查后进行施工。然而，自工程开始以来，被告未能按照约定提交任何图纸和设计方案，且对于我方的询问和催促也置之不理，严重违反了合同约定。其次，合同约定了工程的工期为XX天，但在工程进行的X个月内，被告几乎没有进行实质性的施工工作，导致工程进展缓慢且进度严重滞后。多次我方与被告进行沟通和催促，要求其加快施工进度，但被告一直以各种理由推脱和拖延施工进程，从根本上违背了合同约定。此外，根据合同约定，被告在工程竣工后X天内应对工程进行质量检查和整改。然而，工程竣工以来已经过去了X个月的时间，被告至今未对工程进行任何质量检查和整改的工作，更没有进行验收手续。工程质量的问题已经引起了我方的严重关切，同时也给我方的信誉带来了极大的损害。综上所述，被告违反了合同约定，未能按照合同约定履行相应的义务，严重损害了我方的合法权益。鉴于此，我方对合同的有效性产生了质疑，并决定向贵庭提起本次诉讼，请求法庭依法判决该承揽合同为无效。二、请求法庭的判决：1.判决被告返还我方在该工程中支付的款项及利息，合计金额XX元；2.判决被告赔偿我方因工程延误和质量问题所遭受的直接经济损失，合计金额XX元；3.判决被告赔偿我方因被告的行为而遭受的信誉损害，合计金额XX元；4.判决被告承担本案的全部诉讼费用。三、陈述相关证据：1.合同文本及其相关附件；2.施工记录和施工进度表；3.与被告的沟通和催促记录；4.现场照片和视频等。故请法庭根据上述事实和理由，依法予以支持，判决该工程

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论