二月一级建造师建设工程法规及相关知识调研测试卷（含答案）

二月一级建造师建设工程法规及相关知识调研测试卷(含答案)

一、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分)。

1、以下关于第二审法院处理第一审判决、裁定上诉案件的表述，

正确的是()。

A、不予审理

B、不可以进行调解

C、裁定撤销原判决，发回原审法院重审，或者查清事实后依法改

判

D、二审判决宣告前，上诉人申请撤回上诉的，裁定是否准许

E、判决驳回上诉，维持原判

【参考答案】：CDE

2、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本

单位的生产安全事故预防重点，进行()O

A、每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

B、每半年至少组织一次现场处置方案演练

C、每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演

练

D、每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

E、每年至少组织一次的现场处置方案演练

【参考答案】：AB

【解析】：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，

根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或

者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

3、《安全生产许可证条例》规定，施工单位转让安全生产许可证

的，();构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、没收违法所得

B、责令停业整顿

C、对主要负责人给予撤职处分

D、处10万元以上50万元以下的罚款

E、吊销其安全生产许可证

【参考答案】：ADE

【解析】：本题涉及的考点是转让安全生产许可证等应承担的法

律责任。《安全生产许可证条例》规定，转让安全生产许可证的，没

收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产

许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、下列内容中，属于我国《合同法》规定违约方承担违约责任的

条件的有OO

A、有违约事实

B、违约方有过错

C、给非违约方造成损失

D、不存在法定和约定的免责事由

E、非违约方没有过错

【参考答案】：AD

【解析】：承担违约责任，首先是合同当事人发生了违约行为，

即有违反合同义务的行为；其次，非违约方只需证明违约方的行为不

符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上

有过错；再次，违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在

法定或约定的免责事由，而法定的免责事由主要限于不可抗力，约定

的免责事由主要是合同中的免责条款。

5、因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()o

A、通知对方

B、继续履行

C、赔偿损失

D、解除合同

E、提供相关证明

【参考答案】：AE

【解析】：根据《合同法》的规定，因不可抗力不能履行合同的,

根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除

外，故

B、C项不符合题意；发生不可抗力并不必然导致合同解除，故D

项不符合题意；当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通

知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证

明，故

A、E选项正确。

6、《劳动合同法》规定，有()情形，劳动合同终止。

A、劳动者工作存在过错的

B、用人单位被依法宣告破产的

C、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的

D、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的

E、用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定

提前解散的

【参考答案】：BCDE

【解析】：本题涉及的考点是劳动合同的终止。《劳动合同法》

第44条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：①劳动合同期满的;

②劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；③劳动者死亡，或者被

人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；④用人单位被依法宣告破产的；

⑤用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前

解散的；⑥法律、行政法规规定的其他情形。

7、重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括()o

A、确定消防安全管理人

B、建立消防档案

C、实行每周防火巡查，并建立巡查记录

D、对职工进行岗前消防安全培训

E、定期组织消防演练

【参考答案】：ABDE

【解析】：重点工程的施工现场多定为消防安全重点单位，《消

防法》第十七条第二款规定，除应当履行所有单位都应当履行的职责

外，还应当履行下列消防安全职责：①确定消防安全管理人，组织实

施本单位的消防安全管理工作；②建立消防档案，确定消防安全重点

部位，设置防火标志，实行严格管理；③实行每日防火巡查，并建立

巡查记录；④对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训

和消防演练。

8、下列选项中，属于无效合同的有（）。

A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工

合同

C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

【参考答案】：BC

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》第4条规定，承包人非法转包、违法分包建设

工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他

人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据《民法通则》

第134条的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。A为可变更、可撤

销合同；D为效力待定合同；E为垫资不影响合同效力。

9、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化

名城、名镇、名村条件的有()O

A、保存文物特别丰富

B、历史建筑集中成片

C、保留着传统自然格局和地理风貌

D、集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色

E、历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地

【参考答案】：ABDE

【解析】：《历史文化名城名镇名村保护条例》进一步规定，具

备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村:

(1)保存文物特别丰富；

(2)历史建筑集中成片；

(3)保留着传统格局和历史风貌；

(4)历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,

或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程

对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文

化特色、民族特色。

10、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()。

A、社会保险

B、试用期

C、保守商业秘密

D、福利待遇

E、休息休假

【参考答案】：BCD

【解析】：劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住

所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份

证或者其他有效身份证件号码i（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作

地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳

动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动

合同的其他事项。

劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定

试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。故

B、

C、D为正确选项。

11、软件的合法复制品所有人享有的权利包括（）O

A、根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装

置内

B、可以将备份复制品提供给他人使用

C、为了防止复制品损坏而制作备份复制品

D、可以不经过该软件著作权人许可，向任何第三方提供修改后的

软件

E、为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性

能而进行必要的修改

【参考答案】：ACE

【解析】：软件的合法复制品所有人享有下列权利：①根据使用

的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内；②为了防

止复制品损坏而制作备份复制品，这些备份复制品不得通过任何方式

提供给他人使用，并在所有人丧失该合法复制品的所有权时，负责将

备份复制品销毁；③为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改

进其功能、性能而进行必要的修改；但是，除合同另有约定外，未经

该软件著作权人许可，不得向任何第三方提供修改后的软件。

12、法人应当具备的条件有()。

A、依法成立

B、有自己的场所

C、有必要的财产或者经费

D、有自己的名称、组织机构

E、能够独立承担无限民事责任

【参考答案】：ABCD

【解析】：本题涉及的考点是法人应当具备的条件。法人应当具

备的条件：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织

机构和场所；能够独立承担民事责任。

13、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备

的工程技术档案和施工管理资料包括()O

A、分部、分项工程全体施工人员名单

B、竣工验收报告

C、设计变更通知单

D、隐蔽验收记录及施工日志

E、竣工图

【参考答案】：BCDE

【解析】：工程技术档案和施工管理资料是工程竣工脸收和质量

保证的重要依据之一，主要包括以下档案和资料：

(1)工程项目竣工验收报告；

(2)分项、分部工程和单位工程技术人员名单；

(3)图纸会审和技术交底记录；

(4)设计变更通知单，技术变更核实单；

(5)工程质量事故发生后调查和处理资料；

(6)隐蔽验收记录及施工日志；

(7)竣工图；

(8)质量检验评定资料等；

(9)合同约定的其他资料

14、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工

质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50虬施工过程中建设

单位因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说

法，正确的有()O

A、如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

B、建设单位可直接要求甲承担12万元

C、建设单位可直接要求乙承担12万元

D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

【参考答案】：BCE

【解析】：本题涉及的考点是联合体投标的特点。联合体各方以

一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方共同签订

一个承包合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。

15、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是

()O

A、对拘役不服的

B、行政机关工作人员对奖惩决定不服的

C、认为行政机关侵犯其财产权的

D、认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

E、认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

【参考答案】：CD

【解析】：《行政诉讼法》规定，法院受理公民、法人和其他组

织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：

(1)对拘留、罚款、吊销许可证和照、责令停产停业、没收财物

等行政处罚不服的；

(2)对限制人身自由(如强制隔离、强制约束)或者对财产的查

封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；

(3)认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的;

(4)认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机

关拒绝颁发或者不予答复的；

(5)申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职

16、下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。

A、为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的

要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置

B、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架

设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员

现场监督

C、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使

用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测

机构检测

D、出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许

可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明

E、设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应

当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告

【参考答案】：ACE

17、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()o

A、调解只能在民事诉讼阶段进行

B、和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C、仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议

D、仲裁实行一裁终局制

E、民事诉讼实行两审终审制

【参考答案】：BCDE

18、以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是()o

A、人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内

审结

B、被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状

C、人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内

审结

D、当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提

出上诉

E、当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出

【参考答案】：BCD

【解析】：根据《民事诉讼法》第125条规定，被告应当在收到

起诉状之日起十五日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人

民法院审理；第161条规定，人民法院适用简易程序审理案件，应当

在立案之日起三个月内审结；第164条规定，当事人不服地方人民法

院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法

院提起上诉；第176条规定，人民法院审理对判决的上诉案件，应当

在第二审立案之日起三个月内审结；第205条规定：当事人申请再审,

应当在判决裁定发生法律效力后六个月内提出。故

B、

C、D选项正确，而

A、E选项不符合法律规定。

19、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()o

A、项目投资中外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企

业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企

业承包

B、全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以

由外资建筑业企业承包

C、由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的

建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑

业企业独立承揽

D、承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的

施工必须由其自行完成

E、外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资

质等级高的企业的业务许可范围为承包工程

【参考答案】：BCD

【解析】：外资建筑企业只允许在其资质等级许可的范围内承包

下列工程：

①全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程；

②由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予

的建设项目；

③外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%,

合建设项目，以及外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业

独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的

中外联合建设项目；

④由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的

建设项

20、根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做

法中，正确的有()O

A、以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B、拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C、按照招标人的要求前向特定投标人

D、再评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E、以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

【参考答案】：ABD

【解析】：评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件

要求的，可以否决所有投标。因此A选项正确。

招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。因此B

选项正确。

对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其

不同意见和理由。因此D选项正确。

不得向招标人征询确定中标人的意向。因此C选项错误。

不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。因

此E选项错误。

21、根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于

无效合同的是Oo

A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资

质的施工单位的合同

B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同

C、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同

D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

【参考答案】：ACD

【解析】：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷

案件适用法律问题的解释》第4条、第6条的规定，承包人非法转包、

违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工

企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资

及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行

发布的同期同类贷款利率的部分除外。

根据《招标投标法》第53条的规定，投标人相互串通投标或者与

招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿

22、资质不良行为认定标准包括()o

A、未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程

的

B、以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

D、将承包的工程转包或违法分包的

E、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【参考答案】：ABE

【解析】：本题考核的是资质不良行为认定标准。资质不良行为

认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承

揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单

位或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更

手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）

按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，

未取得证书上岗，情节严重的。

23、符合法定的承包人请求解除建设工程施工合同的条件是（）o

A、发包人长期拖欠工程价款

B、发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准

C、发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换

D、发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工

E、发包人未能按时提供图纸导致工期延误

【参考答案】：ACD

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人

无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解

除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）

提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不

履行合同约定的协助义务的。故

A、

C、D为正确选项。

24、下列关于安全生产规程的说法正确的是()o

A、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设

施、设备上，设置明显的安全警示标志

B、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期

检测，保证正常运转

C、生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安

全的工艺、设备

D、施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

E、涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特

种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行

【参考答案】：ABCE

【解析】：D项，施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置,

并保持安全距离；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体

宿舍。

25、连带责任保证的法定保证期间属于()o

A、诉讼时效期间

B、可变期间

C、除斥期间

D、指定期间

E、不可变期间

【参考答案】：CE

【解析】：一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主

债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约

定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求

保证人承担保证责任。保证期间不因任何事由发和事断，中止，延长

的法律后果。根据选项的定义可知选项CE正确。

26、下列案件纠纷中，受《仲裁法》调整的是0。

A、婚姻、继承纠纷

B、建设工程施工合同纠纷

C、农业承包合同纠纷

D、加工承揽合同纠纷

E、劳动争议纠纷

【参考答案】：BD

27、工程质量保修书中应当明确建设工程的()o

A、保修条件

B、保修范围

C、保修期限

D、保修责任

E、保修费用

【参考答案】：BCD

28、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时,

向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收

和质量责任等的说法，正确的有()0

A、工程质量保证金应在保修期满后返还

B、发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时

间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C、建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单

位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D、当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁

或向人民法院起诉

E、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主

体结构质量承担民事责任

【参考答案】：CE

【解析】：本题考查的是工程竣工结算。选项A保证金应在缺陷

责任期满后返还，不是在质量保修期结束时。选项B中承包人没有向

发包人提出施工签证，不能向发包人提出索赔。选项D有工程造价纠

纷，可以双方协商解决。

29、甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执

行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有

()O

A、封存

B、扣押

C、冻结

D、强制交付

E、划拨

【参考答案】：CE

【解析】：本题考核的是法院的强制执行措施。执行措施主要有:

⑴查封、冻结、划拨被执行人的存款；（2）扣留、提取被执行人的收

入；（3）查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产；（4）对被执行人及

其住所或财产隐匿地进行搜查；（5）强制被执行人和有关单位、公民交

付法律文书指定的财物或票证；（6）强制被执行人迁出房屋或退出土地;

⑺强制被执行人履行法律文书指定的行为；（8）办理财产权证照转移

手续；（9）强制被执行人支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金；

（10）依申请执行人申请，通知对被执行人负有到期债务的第三人向申

请执行

30、下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是（）o

A、施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷

B、设计原因导致的质量缺陷

C、自然灾害导致的屋面板损坏

D、劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷

E、使用者装修改造致使墙体损坏

【参考答案】：BCE

【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第41条的规定，建设

工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行

保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。本题中，

B、

C、E项不属于施工单位造成的质量问题，因此不属于保修范围;

而

A、D项属于施工单位造成的质量问题，属于保修范围，施工单位

应当承担保修责任。故

B、

C、

E为正确选项。

二、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分)。

1、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设

单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建

设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是

()O

A、施工企业应同意建设单位自行采购

B、设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D、施工企业可拒绝建设单位的要求

【参考答案】：D

【解析】：对于业主指定的材料，施工单位有权拒绝，这个与甲

供材料不同。

2、造成大气污染事故的企业事业单位，由所在地县级以上地方人

民政府环境保护行政主管部门根据所造成的危害后果处直接经济损失

50%以下罚款，但（）。

A、最低不得低于10万元

B、最低不得低于20万元

C、最高不超过50万元

D、最高不超过80万元

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是施工现场大气污染防治违法行为应承担

的法律责任。造成大气污染事故的企业事业单位，由所在地县级以上

地方人民政府环境保护行政主管部门根据所造成的危害后果处直接经

济损失50%以下罚款，但最高不超过50万元；情节较重的，对直接负

责的主管人员和其他直接责任人员，由所在单位或者上级主管机关依

法给予行政处分或者纪律处分；造成重大大气污染事故，导致公私财

产重大损失或者人身伤亡的严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责

任。

3、项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的（）

A、50

B、60

C、75

D、80

【参考答案】：D

【解析】：根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带

班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施

工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单

位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其

外出时的日常工作。故D选硕正确。

4、根据《合同法》的规定，下列行为属于可撤销合同的是()。

A、以合法形式掩盖非法目的

B、因欺诈胁迫而订立的合同

C、违反法律、行政法规的强制性规定

D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定，

下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:

(1)因重大误解订立的；(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、

胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合

同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

5、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资

金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利

息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是

()O

A、予以追缴

B、不予支持

C、支持按合同约定全部支付

D、只支持按银行同类贷款利息支付

【参考答案】：D

6、某住宅工程在保修期内，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复

费用应由（）承担。

A、设计单位

B、施工单位

C、产权人

D、开发商

【参考答案】：C

【解析】：在保修期内，发生地震，此为不可抗力影响，施工单

位不承担保修责任，应由房屋所有权人承担责任。故C为正确选项。

7、下列关于地役权的表述，错误的是（）。

A、从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

B、设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同

C、土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用

权等权利的，不得再设立地役权

D、需役地及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基

地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是地役权。土地上已设立土地承包经

营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，经用益物权人同意,

土地所有权人可以设立地役权。

8、关于评标的表述中，不正确的是()。

A、开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

B、开标时，只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封

情况

C、经确认无误后，由工作人员当众拆封

D、开标过程应当记录，并存档备查

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是评标。开标由招标人主持，邀请所有投

标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封

情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，

由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他

主要内容。

9、甲刚满16周岁即被聘于乙施工单位，下列说法正确的是

()O

A、甲属于未成年人，签订的劳动合同属无效劳动合同

B、因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同

C、不得安排甲从事有毒、有害的劳动

D、可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是未成年工的特殊保护。《劳动法》

规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工

从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和

其他禁忌从事的劳动。

10、《建筑法》规定，施工现场安全由（）负责。

A、监理单位

B、施工单位

C、设计单位

D、建设单位

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是施工现场安全的责任单位。《建筑法》

规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总

承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工

现场的安全生产管理。

11、下列选项中，属于行政强制执行方式的是（）。

A、限制人身自由

B、扣押

C、查封

D、划拨

【参考答案】：D

【解析】：行政强制措施的种类：（1）限制公民人身自由；（2）查

封场所、设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；（5）其他

行政强制措施。

行政强制执行的方式：（1）加处罚款或者滞纳金；（2）划拨存款、

汇款；（3）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；（4）

排除妨碍、恢复原状；（5）代履行；（6）其他强制执行方式。故D为正

确选项。

12、甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理

终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。

甲提出的下列事实和理由，不能得到法院准许的有（）。

A、二审判决书未经甲方签收

B、有新的证据足以推翻原判决

C、二审判决适用法律有明显错误

D、二审法官应当回避的没有回避

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是当事人申请再审的条件。当事人对已经

发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院

申请再审，但不停止判决、裁定的执行。当事人的申请符合下列情形

之一的，人民法院应当再审：（1）有新的证据，足以推翻原判决、裁定

的；（2）原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；（3）原判决、

裁定认定事实的主要证据是伪造的；（4）原判决、裁定认定事实的主要

证据未经质证的；（5）对审理案件需要的证据，当事人因客观原因不能

自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；（6）

原判决、裁定适用法律确

13、《建筑工程施工许可管理办法》规定，按照规定应该招标的

工程没有招标，应该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工

程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业

()O

A、可撤销

B、有效

C、无效

D、效力待定

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是施工许可证的法定批准条件。《建筑工

程施工许可管理办法》规定，按照规定应该招标的工程没有招标，应

该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发

包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业无效。

14、承揽合同中，承揽人不受定作人的指挥管理，独立承担完成

合同约定的质量、数量、期限等责任，这体现了承揽合同特征中的

()O

A、承担合同目的主要在于工作成果

B、标的物具有特定性

C、承揽人的工作具有独立性

D、承揽人应自行完成工作

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是承揽合同的特征。承揽人工作具有

独立性体现在承揽人在完成工作过程中，不受定作人的指挥管理，

独立承担完成合同约定的质量、数量、期限等责任。承揽人在工

作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验

妨碍承揽人的正常工作。

15、某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下

管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失

应由（）承担。

A、施工单位

B、建设单位

C、产权单位

D、档案管理部门

【参考答案】：B

【解析】：工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的

原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位的基本责任和义

务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。

16、下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。

A、可以采用口头形式订立

B、属于格式合同

C、适用技术合同的相关规定

D、勘察设计合同属于建设工程合同

【参考答案】：D

【解析】：《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形

式；《合同法》第39条规定，格式条款是当事人为了重复使用而预先

拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款；建设工程合同不属于格

式合同；《合同法》第16章'”建设工程合同”第287条规定，本章

没有规定的，适用承揽合同的有关规定。故D为正确选项。

17、监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全

事故隐患，则监理工程师应当（）。

A、要求施工单位整改

B、要求施工单位停止施工

C、向安全生产监督行政主管部门报告

D、向建设工程质量监督机构报告

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是工程监理单位的安全责任。工程监理单

位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位

整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建

设单位。

18、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂

家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公

司供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则（）。

A、施工企业的损失应当由甲公司承担

B、施工企业的损失应当由乙公司承担

C、施工企业的损失应当由施工企业承担

D、施工企业的损失应当由甲公司和乙公司连带承担

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是违约责任。违约责任是指合同当事

人违反法律规定或合同约定义务而应承担的民事责任。本题中，甲公

司与施工企业签订了建筑材料买卖合同，因此施工企业的损失应由甲

公司承担。

19、劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决

()日内向人民提起诉讼。

A、7

B、15

C、30

D、60

【参考答案】：B

20、甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的10箱化工原料。

储存期间，乙发现这些原料有毒，于是采取了隔离措施，由此产生了

费用。对此，下列说法中错误的是

()O

A、该费用应由甲负担

B、甲有对该原料说明的义务

C、乙发现原料有毒可以拒收

D、甲和乙应共同分担增加的费用

【参考答案】：D

21、工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包

工程时，其承包工程范围以（）资质等级划定。

A、勘察单位

B、设计单位

C、施工单位

D、三者中资质等级低的单位

【参考答案】：D

22、甲、乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲

为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误

的是（）。

A、该施工联合体应按施工总承包二级资质确定等级

B、如果该施工联合体中标，甲、乙应就各自承担的工程与建设单

位签订合同

C、如果该施工联合体中标，甲、乙应就中标项目向建设单位承担

连带责任

D、以联合体牵头人名义提交的投标保证金，对其各方成员具有约

束力

【参考答案】：B

23、《建筑法》及相关法规规定，禁止分包单位将其承包的工程

再分包，但下列分包中的（）例外。

A、专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质

的单位

B、为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了

同类企业

C、专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企

业

D、分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人

【参考答案】：C

24、乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合

同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是（）。

A、由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B、如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C、如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D、如果设备已经交付给丙，则合同有效

【参考答案】：B

25、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分部分项工程

的专项施工方案实施时，由（）进行现场监督。

A、专职安全生产管理人员

B、项目技术负责人

C、监理工程师

D、总监理工程师

【参考答案】：A

26、可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之

日起（）内行使撤销权。

A、1年

B、2年

C、3年

D、4年

【参考答案】：A

27、关于合同解除的特征，下列说法错误的是（）。

A、合同解除是以合同为对象

B、合同解除必须具备必要的解除条件

C、合同解除应当通过解除行为

D、合同解除的效果是合同关系消灭

【参考答案】：A

【解析】：合同解除是指在合同有效成立之后而没有履行完毕之

前，当事人双方通过协议或者一方行使约定或法定解除权的方式，使

当事人设定的权利义务关系终止的行为。合同解除的特征包括：①合

同解除是以有效成立的合同为对象；②合同解除必须具备必要的解除

条件；③合同解除应当通过解除行为；④合同解除的效果是合同关系

消灭。

28、《建设工程安全生产管理条例》对出租机械设备和施工机具

及配件单位的安全责任有多项规定，其中不包括（）。

A、出租的机械设备和施工机具及配件应当具有生产（制造）许可

证、产品合格证

B、对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能应该进行检测

C、在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明

D、对设备检测的结论负责

【参考答案】：D

【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第十六条规定，出租

机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合

格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能

进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。检验检测机

构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设

设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。D项属于检验

检测机构的安全责任。

29、对于大型人员密集场所和其他特殊工程以外的建设工程，其

验收方式为（）。

A、施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B、建设单位应当先行备案后进行消防验收

C、可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D、在验收后应当报公安机关消防机构备案

【参考答案】：D

【解析】：《消防法》第十三条规定，按照国家工程建设消防技

术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验

收、备案：①国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊

建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；②其他

建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机

关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经

消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依

法抽查不合格的，应当停止使用。

30、根据我国《合同法》的规定，不可抗力发生后，当事人的一

方应当（），这是当事人的首要义务。

A、采取措施，减少损失

B、及时通知对方

C、搜集免责的证据

D、向对方索赔

【参考答案】：B

【解析】：《合同法》第一百一^h八条规定，当事人一方因不可

抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的

损失，并应当在合理期限内提供证明。

31、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，

正确的是（）。

A、无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法

律保护

B、实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张

权利

C、实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分

包人无关

D、建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人

承担责任

【参考答案】：D

【解析】：当作为无资质的“实际施工人''的利益受到侵害时,

其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主

张权利。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉时，人民法院

应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可

以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价

款的范围内对实际施工人承担责任。

32、某煤矿工地上发生了安全生产事故，造成9人死亡，20人重

伤。则下列行为违反了《安全生产法》规定的是（）。

A、现场操作人员向项目经理报告时说有人死亡

B、在事故发生时，工人甲没有顾及施工机具的安全，迅速逃到了

安全地带

C、工人乙事先发现了安全事故的隐患，但是没有向安全生产管理

人员报告

D、工人丙发现了安全事故的隐患后拒绝进入危险区域施工

【参考答案】：C

【解析】：《安全生产法》第五十一条规定，从业人员发现事故

隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本

单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

33、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，

则下列情形中，会导致要约失效的是（）。

A、建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更

B、承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C、建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知

D、建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

【参考答案】：B

34、文物保护单位的标志说明应当包括的内容不包括（）。

A、名称

B、公布机关

C、等级

D、立标日期

【参考答案】：C

【解析】：文物保护单位的标志说明，应当包括文物保护单位的

级别、名称、公布机关、公布日期、立标机关、立标日期等内容。民

族自治地区的文物保护单位的标志说明，应当同时用规范汉字和当地

通用的少数民族文字书写。

35、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（）。

A、第三者责任险

B、财产人身保险

C、社会工伤保险

D、意外伤害保险

【参考答案】：D

36、如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。

A、要约延期

B、要约中止

C、要约失效

D、要约效力待定

【参考答案】：C

【解析】：《合同法》第二十条规定的要约失效的情形有：（1）拒

绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺期限届

满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。

故C为正确选项。

37、某水泥厂在承诺有效期内，对某施工单位订购水泥的要约作

出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A、施工单位发出订购水泥的要约时

B、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

C、水泥厂发出答复文件时

D、水泥厂的答复文件到达施工单位时

【参考答案】：D

38、《行政许可法》规定，（）可以设定行政许可。

A、法律

B、行政法规

C、地方性法规

D、部门规章

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是行政许可的设定权限。《行政许可

法》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以

设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许

可。

39、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更

后（）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可

证变更手续。

A、30

B、15

C、10

D、5

【参考答案】：c

40、下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是（）。

A、房屋

B、土地使用权

C、交通运输车辆

D、在建工程

【参考答案】：C

【解析】：根据《物权法》第180条和第187条的规定，不动产

抵押时，抵押权自登记时设立。根据《物权法》第181条和第188条

的规定，以生产设备、原材料、丰成品、产品，或者以交通运输工具,

或者以正在建造的船舶、航空器等动产抵押的，抵押权自，抵押合同

生效时设立。故C为正确选项。

41、下列法律中，属于社会法的是（）。

A、《反垄断法》

B、《民事诉讼法》

C、《职业病防治法》

D、《城乡规划法》

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是社会法。社会法是在国家干预社会

生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是政府与社会之

间、社会不同部分之间的法律关系。《残疾人保障法》《矿山安全法

》《劳动法》《职业病防治法》《安全生产法》《劳动合同法》

等属于社会法。

42、根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、

工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故

的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A、1

B、2

C、3

D、5

【参考答案】：D

【解析】：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工

单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安

全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;

后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。故D选

项正确。

43、某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工

日期为2014年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支

付，承包人最迟应当在（）以前向人民法院提起诉讼，行使承包人

工程价款的优先受偿权。

A、2014年5月7日

B、2014年7月7日

C、2014年11月7日

D、2010年1月7日

【参考答案】：B

44、下列属于诉讼内调解的是（）。

A、居民委员会的调解

B、专业机构的调解

C、人民法院的调解

D、人民政府的调解

【参考答案】：C

45、甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证

行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当

在知道作出具体行政行为之日起（）内提出。

A、3个月

B、6个月

C、2年

D、5年

【参考答案】：A

46、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）

个月内申请续展注册。

A、3

B、6

C、9

D、12

【参考答案】：D

【解析】：注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前

12个月内申请续展注册，在此期间未能提出申请的，可以给予6个月

的宽展期。

47、甲企业于2013年1月1日从乙银行贷款1000万元，期限为9

个月，但双方在借款合同中没有约定支付利息的期限，在依照《合同

法》有关规定仍不能确定的情况下，甲企业支付利息的期限为（）。

A、每月的最后1日支付

B、每季度的最后1日支付

C、前6个月的最后1日支付2/3的利息，借款期限届满时支付

剩余的1/3利息

D、在返还借款时一并支付利息

【参考答案】：D

【解析】：借款人应当按照约定支付利息，对于不能达成补充协

议的，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满

一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在

每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支

付。

48、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列

表述错误的是（）。

A、承包人可申请法院撤销合同

B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权

D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

【参考答案】：C

【解析】：对于可变更、可撤销合同，撤销权由重大误解的误解

人、显失公平的受害人，被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方行

使。只有这些合同当事人才有权行使合同撤销权，对方当事人不享有

撤销权。根据《合同法》第五十四条的规定，一旦合同是可撤销的，

则撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或

者仲裁机构变更合同，当然，还可以不行使撤销权继续认可该合同的

权利。如果撤销权人请求变更的，法院或者仲裁机构不得撤销。

49、判决、裁定发生法律效力两年之后，发现审判人员在审理该

案件时有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的，自知道或者应当知

道之日起（）个月内提出。

A、3

B、6

C、9

D、12

【参考答案】：B

【解析】：当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6

个月提出；6个月后发现新证据的，据以作出原判决、裁定的主要证据

是伪造的，据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更，以及

发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为

的，自知道或者应当知道之日起6个月内提出。

50、乙为甲做塑料蛋糕盒，乙将塑料蛋糕盒的拼版（主要工作）

印刷工作完成，将拼接工作交丙食品公司完成，则（）。

A、甲有权通知乙解除合同

B、甲无权通知乙解除合同

C、乙与丙的合同效力待定

D、乙与丙的合同无效

【参考答案】：