一建《法规及相关知识》考试题库及参考答案-解析五

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《法规及相关知识》

一、单选题。

1.单选题

某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损

失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险

公司应当支付的保险金为（）万元。

A.6B.14C.20D.26

2.单选题

根据《劳动合同法》，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动

者1个月工资后，可以解除劳动合同的情形是（）。

A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件

B.因酒驾被判刑

C.严重违反公司规章制度，将公司商业秘密泄露给对手

D.非工作时间酗酒摔伤，医疗期满后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作

3.单选题

根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（）.

A.在成都市工商局登记注册的企业

B.在日本注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在英国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

4.单选题

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材

料、建筑构（配）件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他

行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。

A.1%以上3%以下

B.2%以上4%以下

C.3%以上5%以下

D.5%以上10%以下

5.单选题

自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通

事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补

报。

A.30;7

B.30;14

C.15;7

D.15;14

6.单选题

《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属的法的形式是（）。

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

D、地方性法规

7.单选题

建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完

成，则图纸的著作权归（）。

A.建设单位和设计单位共同所有

B.设计单位和甲设计师共同所有C.建设单位和甲设计师共同所有

D.建设单位独自所有

8.单选题

甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在

未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同

（）。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

9.单选题

某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将其中2部电梯交付给丙。

但乙一直未向丙交付电梯。则该合同中应由（）承担违约责任。

A.甲向丙B.乙向丙C.乙向甲D.丙向甲

10.单选题

关于施工许可"保证工程质量安全的具体措施"，说法正确的是（）。

A.办理质量监督手续之前，应当先行申领施工许可证

B.施工企业应当具备相应资质

C.由监理单位出具"施工场地已具备施工条件的证明"

D.建立工程质量安全责任制并落实到人

11.单选题

定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有

关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。

A、合同生效后

B、交付工作成果时

C、完成工作成果50%时

D、完成全部工作成果前

12.单选题

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证

4

TXo

A、安全监督管理机构

B、建设单位

C、监理单位

D、施工单位

13.单选题

安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其

中符合《安全生产法》有关规定的是（）。

A.应建立应急救援资金专款专用制度

B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

C.应对应急救援器材进行经常性维护保养

D.各级负责人应兼任应急救援人员

14.单选题

根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须

负责赔偿因（）造成的损失和费用。

A、设计错误

B、原材料缺陷

C、不可预料的意外事故

D、工艺不完善

15.单选题

甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施

工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨

受到损失。该案中水泥的损失应由()o2016

A、丙公司承担

B、甲施工企业承担

C、乙公司承担

D、甲施工企业与丙公司分担

16.单选题

投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是()。

A.招标人终止招标的

B投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的

C.投标截止后投标人撤销投标文件的

D.投标人未中标的

17.单选题

根据我国《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是()。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延

18.单选题

承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于()。

A有效合同

B.无效合同

C.可撤销合同

D.效力待定合同

19.单选题

在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中

约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

20.单选题

某钢筋工张某在作业时不慎,各手轧断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议，雇主

一次性支付给张某1万元作为补偿，张某放弃诉讼权利。事后，张某反悔，其正确的做法

是()。

A.张某向法院起诉认定该协议无效

B.该协议已经生效

C.张某可向法院起诉请求赔偿

D.张某可请求法院就该协议强制执行

21.单选题

某工程已具备竣工条件，2008年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2008

年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2008年3月20日再次验收合格，2008年

3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开

始。

A.2008年3月2日

B.2008年3月7日

C.2008年3月20日

D.2008年3月31日

22.单选题

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当

().

A.要求施工单位改正

B.要求设计单位改正

C报告建设单位要求设计单位改正

D.报告住房城乡建设主管部门要求设计单位改正

23.单选题

《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最

低照度的()。

A.50%

B.30%

C.20%

D.10%

24.单选题

当事人对合同变更的内容约定不明确的，()。

A.按国家标准变更

B.可以协议补充

C.由权利方确定

D.推定为未变更

25.单选题

保证合同的签订人为()•

A.债权人与债务人

B.债权人与保证人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

26.单选题

2010年5月14日，某单位在对项目进行招标时，项目的招标文件要求投标文件必须要有

投标单位的盖章和法人代表的签字。在评标中，某投标人提交的投标文件只有投标单位的

盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力，下列说法中，正确的是().

A.由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理

B.招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求

C.如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理

D.由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效

27.单选题

关于著作权的保护期限，下列说法正确的有()

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制

B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生

C.如果是合作作品，截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日

D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年

28.单选题

建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当

在工商部门办理变更手续后()日内办理资质证书变更手续。

A.15

B.20

C.45

D.30

29.单选题

根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为()。

A投保人和被保险人

B.保险人和投保人

C.被保险人和受益人

D.保险人和被保险人

30.单选题

著作权保护的客体是().

A作者

B作品

C.商标

D.专利

31.单选题

在委托代理中，委托授权书的内容不包括()。

A.代理人的姓名或者名称

B.代理的事项、权限

C.代理的期间

D.第三人的姓名或者名称

32.单选题

根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按

日连续处罚。关于"按日连续处罚"的说法，正确的是()。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

33.单选题

建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个

月

A.1

B.2

C.3

D.4

34.单选题

人民法院审理行政案件，不适用（）o（2015考题）

A调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

35.单选题

施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖

厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《民法典》的规定，

施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。

A.乙

B丙

C.乙或丙均可

D.乙或丙均不可

36.单选题

李某在甲公司工作过程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向劳动仲裁委员会提起仲裁，

下列说法正确的是（）.

A.李某和甲公司未达成仲裁协议，不能提起仲裁

B.距离甲公司拖欠李某工资已经有两年，李某的仲裁时效期间已终止

C.若李某从甲公司离职，则自李某离职时起受到仲裁时效期间的限制

D.若劳动仲裁委员会作出仲裁后，李某不服，其不能提起诉讼

37.单选题

根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列不属于违法发包的情

形是（）。

A.建设单位将工程发包给不具有相应资质的施工单位

B.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的

C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单

位的

D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的

38.单选题

李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1年，则下列说法错误的有

（）。

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，该合同无效

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

39.单选题

关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）.

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

40.单选题

某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解方式解决，主

持该调解的应当是（）。

A.施工方上级单位

B.建设单位

C.当地政府建设主管部门

D.人民法院

41.单选题

下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）.

A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标

B.全部用国有资金投资的项目必须公开招标

C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，技术复杂，只有少量潜在投

标人可供选择的，可以邀请招标

42.单选题

利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布居中，且

边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（）。

A.偏小、需要整改

B.处于临界状态，易出现不合格

C.适中、符合要求

D.偏大、不经济

43.单选题

下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。

A.构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件

B.运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料

C.检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告

D.停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆

44.单选题

关于项目经理的说法，正确的是（）.

A.项目经理的权利来自企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理部

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

45.单选题

下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

46.单选题

某高速公路进行招标，开标后允许（）.

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤回投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

47.单选题

根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，针对高危工艺、设备、

物品、场所和岗位，建立（）制度。

A.统一管控

B.分级管控

C.重点管控

D.分类管控

48.单选题

某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。由于建设单位逾期未予支

付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工

单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2014年4月1日

B.2014年8月1日

C.2016年8月1日

D.2015年8月1日

49.单选题

下列选项中，属于监理单位主要安全责任的是（）.

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

50.单选题

（2019年考题）关于运输合同中承运人权利义务的说法，正确的是（）.

A.承运人将货物交付收货人之前,托运人不能要求承运人变更到达地

B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还

C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任

D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权

51.单选题

（2020年考题）在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度显著增加的，被保险人

应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是

（）.

A.减少保险费

B.增加保险费，但无权解除合同

C.增加保险费或者解除合同

D.中止保险合同

52.单选题

根据《建设工程管理条例》，建设单位依法到相关部门或机构办理工程质量监督手续的时

间应当在（）.

A.竣工验收后

B.领取施工许可证前

C.领取开工报告前

D.开工前

53.单选题

关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）.

A.不得批准开工建设

B.已开工建设的，应当责令停止施工

C.已开工建设的，应当责令限期改正

D.已经建成的，可以正常使用

54.单选题

某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%,否则不签合同。于是双方先按照中标人的

投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合

同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确

的是（）。

A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理

B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据

C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据

D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定

55.单选题

关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）«2016

A、设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B、设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

56.单选题

下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。2017考题

A、对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B、仲裁庭的组成违反法定程序的

C、合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D、载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

57.单选题

王某所签订的下列合同中，不属于我国《民法典》调整范围的是（）»

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

58.单选题

甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生

的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未

经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

59.单选题

招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）.

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.定向招标

60.单选题

除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按

照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.基本建设工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程

61.单选题

行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

62.单选题

下列关于仓储合同的法律特征的说法错误的是（）。

A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件

B.仓储合同保管的对象可以是不动产

C.仓储合同是双务合同

D.仓储合同是有偿合同

63.单选题

建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是（）。

A.承包商

B.发包人

C.分包商

D.监理单位

64.单选题

（2019年考题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣

工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。

A.相应顺延

B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准

C.以合同约定的计划竣工日期为准

D.以实际通过竣工验收之日为准

65.单选题

下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。

A.没收违法所得

B.返还财产

C.赔礼道歉

D.消除影响

66.单选题

《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于

()。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

67.单选题

关于联合体中标后的合同签订，下列说法正确的是()

A.联合体各方分别与招标人签订合同

B.联合体各方应当共同与招标人签订合同

C.联合体各方推选出代表人与招标人签订合同

D.由联合体中资质等级最高的单位代表联合体与招标人签订合同

68.单选题

某施工企业于2015年1月1日办理了安全生产许可证，2018年5月持证施工时受到有

关部门查处，有关部门对该施工企业正确的处理方式是（）O

A.允许其继续施工，限期补办延期手续

B.责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款

C.责令停业整顿，限期补办延期手续，并处罚款

D.责令停止施工，并重新申请办理安全生产许可证

69.单选题

（2020年考题）某施工企业是法人,关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是

（）.

A.该施工企业能够自然产生

B.该施工企业能够独立承担民事责任

C.该施工企业的法定代表人是法人

D.该施工企业不必有自己的住所、财产

70.单选题

根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关

于申请延期的说法，正确的是（）。

A.延期每次不超过3个月

B.应当由施工企业提出申请

C.延期没有次数限制

D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

二、多选题。

71.多选题

某经济适用房建设工程，建设单位需要申请施工许可证。在已有的下列条件中，符合申请

条件要求的是（）.

A.已经通过招投标确定了施工总承包单位

B.施工图纸和技术资料已经完成，正在审查中

C.工程合同价1亿元，工期13个月，到位资金不足3500万

D.已经办理了用地申请

E.拆迁工作进度满足施工要求

72.多选题

下列关于建设工程承包制度的说法，正确的有（）。

A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业

B.项目管理单位应当是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位

C.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系

D.工程总承包企业按照合同约定向建设单位出具履约担保，建设单位向工程总承包企业出

具支付担保

E.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

73.多选题

下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是()。

A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任

74.多选题

根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。

A.本人已经进行失业登记，并有求职要求的

B.非因本人意愿中断就业的

C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

D.本人应征服兵役的

E.本人已失业，有身份证明的

75.多选题

下列属于用益物权的是()。

A.土地承包经营权

B.居住权

C.建设用地使用权

D.宅基地使用权

E.将个人拥有的财务赠与他人

76.多选题

下列时间点中，属于《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011规定的夜间施工

期间的是（）。

A.2130

B.22:15

C.24:00

D.05:40

E.06:15

77.多选题

关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有（）。

A.用人单位和小李签订2年的劳动合同工，约定试用期为3个月

B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内

C.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期

D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最

低工资标准

E.施工单位和劳动者签订2个月的劳动合同，试用期为1个月

78.多选题

根据《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任包括()。

A.科学设计

B.选择有特殊要求的材料

C指定供应商

D.解释设计文件

E.参与质量事故调查

79.多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预

案制，()

A配备必要的应急救援器材、设备

B.定期组织演练

U配备应急救援人员

D.配备专职应急救援人员

E.建立应急救援组织

80.多选题

民事诉讼中，可以作为证据种类的有（）。

A.物证

B.视听资料

C.被告人供述

D.当事人陈述

E.证人证言

81.多选题

建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某安装工程分包给乙施工单位，乙又将

该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法

院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）.

A.仅可起诉甲B,不能起诉丙C.仅可起诉乙

D..可单独起诉甲E.可起诉甲、乙、丙

82.多选题

继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（）O

A.必须有违约行为存在

B.必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求

C.继续实际履行须在事实上可能

D.继续实际履行仅限于价款和报酬的给付

E.必须依据法律和合同的性质能够履行

83.多选题

根据《安全生产法》，下列关于建设项目安全设施的表述，正确的有（）。

A.设计单位应当对安全设施设计成果负责

B.安全设施设计审查部门或审查人员对审查结果负责

C.施工单位对安全设施的工程质量负责.

D.验收部门或验收人员对验收结果负责

E.安全设施验收合格后方可投入生产和使用

84.多选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，划分事故分级的要素有（）。

A.事故发生地点

B.人员伤亡数量

C.事故发生时间

D.社会影响程度

E.直接经济损失数额

85.多选题

下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）.（2015考题）

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

86.多选题

（2019年考题）甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关

于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有（）。

A.丙应当将货款返还给乙

B.甲向乙支付货款属于合同之债

C.丙获得货款后属于无因管理之债

D.乙和丙之间没有债权和债务关系

E.丙获得货款构成不当得利之债

87.多选题

施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有

（）.2017考题

A、H市环保局

B、H市人民政府

C、甲县环保局

D、甲县人大常委会

E、甲县人民政府

88.多选题

关于施工许可制度和形式报告制度的说法，正确的有（）.2016

A、实行形式报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B、建设单位领取施工许可证后因故不能近期开工的，最多可延期6个月

C、建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D、实行开工报告批准制度的工程，因故不能近期开工超过6个月的工程，应当重新办理

开工报告审批手续

E、实行形式报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

89.多选题

下列各项中，属于监理单位的安全责任的有（）。

A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查

B.依法对施工安全事故隐患进行处理

C.对建设工程安全生产承担监理责任

D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

E.发生安全事故负责立即向有关部门报告

90.多选题

某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）

资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工单位资质等级证明

B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

C.拆迁安置补偿方案

D.拆除施工组织方案

E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料

91.多选题

按照《建设工程质量管理条例》的要求，施工单位必须按照工程（），对建筑材料、建筑

构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.监理单位的要求

B.设计要求

C.建设行政主管部门的要求

D.施工技术标准

E.合同约定

92.多选题

（2019年考题）根据《民事诉讼法》,关于法院调解的调解书的说法，正确的（）

A.调解书应当写明诉讼请求,调解结果和理由

B.调解书有审判员、书记员署名并加盖印章，送达双方当事人

C.法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书

D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书

E.调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力

93.多选题

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中，属

于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）.

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

94.多选题

当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。

A.第一次开庭时

B提交答辩状期间

C.被告收到起诉状副本之日起15日内

D.法庭辩论终结前

E.第一审判决作出前

95.多选题

甲乙双方的合同纠纷于2015年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了

调解协议，7月5日，仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日，调解书交由双方签

收。根据我国《仲裁法》的有关规定，则下列说法正确的有()。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B.该调解书自2015年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔，仲裁庭应当及时作出裁决

D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E.该调解书自2015年7月6日产生法律效力

96.多选题

甲总承包单位，经建设单位同意，将深基坑支护与降水分部工程分包给乙专业承包单位。

下列做法中正确的是()。

A.可以由甲总承包单位也可以由乙专业承包单位组织编制深基坑专项施工方案

B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查

C.施工方案经甲总承包单位项目经理、总监理工程师签字后及时组织专家论证

D.施工中如遇到地下水位变化等因素确需调整方案的，修改后应当重新组织专家论证

E.该分部分项工程完成后，应当由建设单位组织施工、监理验收后方可进入下道工序

97.多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示

标志。(2015)

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

E.施工现场入口处

98.多选题

根据《环境噪声污染防治法》，关于对环境噪声的企业事业单位监管的说法，正确的有

()»(2016)

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先

报批

B征收的超标准排污染费用可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成或严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定

99.多选题

关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。(2014)

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条

件

D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金

E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可

证后，才能申请办理施工许可

100.多选题

根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

（2015考题）

A.公安机关

B.有关人民政府

C.人民法院

D.安全生产监督管理部门

E.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【参考答案】

一、单选题。

1.D

解析：本题考核的是建筑工程一切险。建设工程一切险承保各类土木建筑工程，在建造过

程中因自然灾害或意外事故所导致的损失。本题中，建筑物实际损失为20万元，肯定包

含在一切险中。至于被保险人为减少损失支出的6万元，因是被保险人为防止损失的扩

大，若损失扩大其实也应由保险公司承担，故6万元也应由保险公司承担。

2.D

解析：用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资

后，可以解除劳动合同：（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从

事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（二）劳动者不能胜任工作，经过

培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发

生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内

容达成协议的。

3.C

解析：非居民企业，是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中

国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得

的企业。

4.B

解析：2021版教材P297/2020版教材P296/2019版教材P295

本题考核的是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，施

工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有

不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款

2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理,

并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

5.A

解析:2021版教材P272/2020版教材P271/2019版教材P270

该题主要考察的是:事故补报要求。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生

变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡

人数发生变化的，应当及时补报。

6.C

解析：【知识点】建设工程法律体系。部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院

的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是"规定"、"办法"和"实施细则”等。

7.B

解析：本题考核的是著作权的主体。《中华人民共和国著作权法》规定，有下列情形之一

的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其

他组织可以给予作者奖励：(1)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由

法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；

(2)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。在建

设工程活动中，有些作品属于委托作品。一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接

受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通

过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

8.B

解析：2006年建设工程法规考题第47题

《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人一方以出

卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。

即无权处分的合同是有效的合同。

本题中，甲对于办公楼是没有所有权的，甲将部分空余写字间卖给丙，属于无权处分，甲

丙之间的合同有效。

综上所述,本题争取答案为B。@##

9.C

解析：本题考核的是违约责任的承担。这属于我国《民法典》规定的由债务人向第三人履

行债务的情况。根据规定，向第三人履行债务，即债务人本应向债权人履行债务，而由于

债权人与债务人通过约定由债务人向第三人履行债务，但原债权人的地位不变。当事人的

约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约

定，应当向债权人承担违约责任。

10.D

解析：2021/2020版教材P60

《建筑工程施工许可管理办法》中对"有保证工程质量和安全的具体措施"作了进一步规

定，施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措

施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全

施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。

11.B

解析：【知识点】承揽合同当事人的权利和义务。对于不能达成补充协议，也不能按照合

同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部

分交付的，定作人应当相应支付。

12.D

解析：【知识点】编制安全专项施工方案。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工

程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

13.C

解析：本题考核的是《安全生产法》有关应急救援的规定。建筑施工单位应当建立应急救

援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人

员。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当配备必要的应急救援

器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

14.C

解析：【知识点】建筑工程一切险。建筑工程一切险赔偿的是自然灾害或意外事故而引起

的一切损失。ABD均属于除外责任。

15.A

解析：本题考查的是买卖合同。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有

约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

16.C

解析：2021、2020版教材P100/2019版教材P98

本题考察的是：投标保证金。招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时

退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已

收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标

人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。招标人最迟应当在书面合同签订后5

日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

17.D

解析：A项，不可抗力。B项，预期违约，C、D项要注意比较：迟延履行的，经催告后在

合理期限内仍不履行的，才可以解除。因此，C项正确，D项错误。

18.B

解析：2021/2020版教材P71

《建筑法》规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许

可的业务范围内承揽工程。《建筑法》和《建设工程质量管理条例》均规定，禁止建筑施

工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程。

19.B

解析：2021、2020版教材P135/2019版教材P134

工程垫资的处理，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。

20.C

解析：2021、2020版教材P365/2019版教材P364

行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力。根据教材可知诉讼

外调解不具有强制约束力，当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一

方当事人可以向法院提起诉讼。本案当事人反悔后可以向人民法院提起诉讼。

21.C

解析：2021版教材P330/2020版教材P328/2019版教材P327

建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行

政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质

量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。

22.C

解析：工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有

权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同

约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

23.C

解析：2021、2020版教材P213/2019版教材P212

4.施工用电及照明：（1）临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布

置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。（2）照明设计以满足

最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。

24.D

解析：2021、2020版教材P142/2019版教材P141

当事人协商一致，可以变更合同•法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手

续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。。

25.B

解析：2021/2020版教材P35

保证人与债权人应以书面形式订立保证合同。

26.A

解析：2021、2020版教材P97/2019版教材P96

本题考核的是投标文件的内容要求。《招标投标法》规定，投标人应当按照招标文件的要

求编制投标文件。本题中的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的

签字，因此该投标文件为废标。

27.A

解析：2021/2020版教材P29

著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：（1）作者的署名权、修改权、

保护作品完整权的保护期不受限制。（2）公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权

的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后

第50年的12月31日。（3）法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人

或者其他组织享有的职务作品，其发表权保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年

的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护。

28.D

解析：2021/2020版教材P68

本题考察的是：办理企业资质证书变更手续的程序。在资质证书有效期内，企业名称、地

址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办

理资质证书变更手续。

29.B

解析：2021/2020版教材P39

本题考察的是保险合同的主体。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协

议。

30.B

解析：2021/2020版教材P28

著作权保护的客体是作品，在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品。

31.D

解析：2021/2020版教材P13

书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并

由委托人签名或者盖章。

32.A

解析：2021、2020版教材P206/2019版教材P205

《环境保护法》规定，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚，被责

令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起才安照原处

罚数额按日连续处罚。

33.C

解析：2021/2020版教材P61

《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开

工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。

34.A

解析：本题考查的是行政诉讼的审理、判决和执行。法院审理行政案件，不适用调解。

35.B

解析：2021、2020版教材P119/2019版教材P128

3.债务人对让与人的抗辩《民法典》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人

的抗辩，可以向受让人主张。抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债

权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消

灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以彳到可理由拒

绝债务人权利的行使。

36.C

解析：仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续

期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受1年时效期间的限制；但是，劳动

关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。劳动争议当事人对仲裁裁决不服

的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。

37.D

解析：住房和城乡建设部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》(建市

规[2019]1号)进一步规定，

存在下列情形之一的，属于违法发包：

(1)建设单位将工程发包给个人的；

(2)建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的；

(3)依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的；

(4)建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；

(5)建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承

包单位的。

38.B

解析：6个月以上的租赁合同，应当采用书面形式；当事人未采用书面形式的，视为不定

期租赁。

39.D

解析：为此，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约

定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工

程和主体结构质量承担民事责任。

40.C

解析：行政调解是指有关国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规、规章和政

策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方互相谅解，在

平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。

41.D

解析：公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A

选项错误。《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行

招标的项目，应当公开招标。C选项错误。《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方

式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定的法人或者其他组织发

出投标邀请书。B选项错误。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者

主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招

标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采

用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。D选项正确。

42.D

解析：直方图法的观察分析方法有：（1）通过分布形状观察分析；（2）通过分布位置观

察分析。质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大的距离，说明其质

量能力偏大，不经济。

43.C

解析：根据《民法典》第230条的规定，留置权，是指人不履行到期债务，债权人可以留

置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。《民法典》规定，因保管合

同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

C项：法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。留置债务人的动产与债权人

的义务相抵触即与其债权人承担的义务相违反的，不得留置。本题中，检测机构提供检测

报告是其义务，留置检测报告违反了他的义务，因此，不得留置检测报告。故C项说法错

误。

A项：是加工承揽合同中承揽人的留置权。

B项：是运输合同中承运人的留置权。

D项：是保管合同中保管人的留置权。

本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为C.

44.A

解析：A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负

责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。B错误，大中型施工项目应当设立项

目经理部，小型施工项目可以设立项目经理部。C错误，由于项目经理部不具备独立的法

人资格，无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。D错

误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉

讼。

45.D

解析：有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立

固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工

作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同

时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订

立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第

2项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳

动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

46.A

解析：A正确，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认

为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人，该投标人应书面进行澄

清、说明。B错误，投标文件生效后不得补充、修改。C错误，投标文件生效后不得撤

回。D错误，招标人开标后不得修改招标文件。

47.B

解析：《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中指出，企业要定期开

展风险评估和危害辨识。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度，

制定落实安全操作规程。

48.C

解析：诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，该期间届满后，发生义务人可以

拒绝履行其给付义务效果的法律制度。根据我国《民法典》及有关法律的规定，本题诉讼

时效为普通诉讼时效，为3年，该诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害

以及义务人之日起计算。施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，属于诉讼

时效中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。故选项C正确。

49.B

解析：实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。工程监理单位对安全

技术措施或专项施方案进行审查oA选项错。《建设工