2022年全国二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及答案解析

全国二级建造师考试《建设工程法规及有关知识》真题预测及答案解析

一、单选题（共60题，每题1分.每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1.有关注册建造师执业管理的说法，对时欧1是（）

A.施工中形成的施工管理文献，应当有注册建造师签字或盖执业印章

B.施工单位签订质量合格的文献上，必须有注册建造师的签字盖章

C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

【答案】B

【解析】A项错误。根据《注册建造师管理规定》第二十二条第一款，建设工程施工活动中形成的有关工程施工

管理文献，应当由注册建造师签字并加盖执业印章，签字和加盖执业印章两者缺一不可，不是两者选其一的关系。

C项错误。小型工程施工负责人可由非本专业注册建造师担任。D项错误。大型工程项目施工负责人必须由本专

业一级注册建造师担任。对的选项为B项。

2.有关注册建造师信用档案信息管理的说法，对的的是（）。

A.注册建造师信用档案不涉及注册建造师业绩

B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入

C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示

D.由于信用档案信息涉及个人基本状况，因此不需要公示【答

案】C

【解析】对的答案为C项。A项和B项错误。《注册建造师管理规定》第三十二条第二款，注册建造师信用档案应

当涉及注册建造师的基本状况、业绩、良好行为、不良行为等内容。D项错误。《注册建造师管理规定》第三十

二条第三款，注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。对的选项为C项。

3.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.司法解释

【答案】B

【解析】对的答案为B项。行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文献，如《建设工程质量管理条

例》、《建设工程勘察设施管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建设项目环保管理

条例》等。

4.总承包单位收取固定管理费后将承包工程所有转包给其她具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看,

该行为无效的因素是（）。

A.行为人不具有相应的行为能力

B.行为人意思表达不真实

C.行为内容不合法

D.行为形式不合法

【答案】C

【解析】对的答案为C项。本题干违背了《建筑法》第二十八条，严禁承包单位将其承包的所有建筑工

程转包给她人，严禁承包单位将其承包的所有建筑工程肢解后来以分包的名义分别转包给她人。因行为内容不

合法而无效。

5.下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）o

A.投标人之间互相商定抬高投标报价

B.投标人在提交投标文献截止日前撤回了投标文献

C.施工人员按照低于强制性国标的合同规定进行施工

D.承办分包工程的建筑公司将专业工程再分包

【答案】C

【解析】对的答案为C项。A项违背法律强制行规定，因此为错误选项。B项错误，没有设立、变更、终结民事权

利和义务，不属于民事法律行为。D项违背法律强制性规定，为错误项。

6.表见代理的法律后果应当由（）承当。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人

【答案】B

解析：对的答案为B项。表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，导致了足以使善意第三人相信

其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承当法律后果的代理行为。根据《合同法》第四十九条，''行

为人没有代理权、超越代理权或者代理权终结后以被代理人名义签订合同，相对人有理由相信行为人有代理权欧J,

该代理行为有效”，即由被代理人承当法律后果，因此B项为对的选项。

7.债权人无合法理由回绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采用的消灭债务的方式是

（）。

A.抵消

B.提存

C.混淆

D.

【答案】B

【解析】提存，是指债权人无合法理由回绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时

无法拟定，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的标的物提

交有关部门保存的行为。

8.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】B

【解析】对的选项为B项。《劳动合同法》第十九条第一款，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得

超过一种月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的

劳动合同，试用期不得超过半年。

2

9.劳动合同补偿原则中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终结前（）个月。

A.3

B.6

C.10

D.12

【答案】D

【解析】正解选择为D项。见《劳动合同法》第四十七条第三款，本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除

或者终结前十二个月的平均工资。

10.行政机关作出（）决定之前，应当告知当事人有规定举办听证的权利。

A.警告

B.开除

C.责令停产停业

D.罢职处分

【答案】C

【解析】听证是指行政机关依《中华人民共和国行政惩罚法》实行行政惩罚过程中，在作出决定前，由非本案

调查人员主持，听取调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政惩罚建议与法律根据，并听取当事人的陈述、

举证、质证和申辩及意见的程序活动。其她三项都不是依《行政惩罚法》作出的行为。

11.项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或导致其她严重后果的，其行为构成

（）。

A.重大劳动安全事故罪

B.重大责任事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.危害公共安全罪

【答案】B

【解析】根据《刑法》第一百三十四条和《刑法修正案（六）》第一条，强令她人违章冒险作业，因而发生重大

伤亡事故或者导致其她严重后果的，为重大责任事故罪。

12.下列行为中，属于要约的是（

A.发布招标公示

B.寄送价目表

C.寄送订货单

D.发布招股阐明书

【答案】C

【解析】此题的核心是区别要约与要约邀请的概念。要约是但愿和她人签订合同的意思表达。要约邀请也称“要

约引诱”，是指行为人作出的邀请她方向自己发出格约的意思表达。要约邀请显了引起要约，其自身不是要约。A

项、B项D项为要约邀请，C项寄送订货单为要约。

13.根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。

A.承诺需由受要约人向要约人作出

B.承诺必须以书面的形式告知要约人

C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致

D.承诺必须在要约有效期限内作出

3

【答案】B

【解析】《合同法》第二十二条，承诺应当以告知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表白可以通过行为

作出承诺的除外。

14.根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。

A.租赁合同

B.买卖合同

C.建设工程合同

D.借款合同

【答案】C

【解析】对的选项为C项。《合同法》第十条当事人签订合同，有书面形式、口头形式和其她形式。法律、行

政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人商定采用书面形式的I,应当采用书面形式。《合同法》

第二百七十条，建设工程合同应当采用书面形式。

15.下列行为中，属于当事人应当承当缔约过错责任的是（）.

A.承包人没有按照合同商定的时间完毕工程

B.发包人没有按照合同商定的时间支付工程款

C.承包人在资格预审时没有通过审核

D.承包人在签订合同步故意隐瞒其不良财务状况，给发包人导致损失【答

案】D

【解析】此题的核心是辨别违约责任和缔约过错责任。根据《合同法》第一百零七条，违约责任是指合同

当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同商定所应承当的民事责任。A项、B项为违约责任。

缔约过错责任是指一方因违背诚实信用原则所规定的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效

或被撤销时，导致确信该合同有效成立的当事人依赖利益损失，而依法就承当的民事责任。这种责任重要

体现为补偿责任，其一般发生在签订合同阶段，这是违约责任与缔约过错责任的明显区别。D项，承包人在

签订合同步故意隐瞒其不良财务状况，给发包人导致损失，应承当缔约过错责任。因此对的选项为D项。

16.甲乙双方签订买卖合同的情形是：年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；年H月20日，乙在合同书

上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；年11月30日，甲收到该合同书；合同书约定合同于年12月10日

生效。则该合同成立时间是（）。

A.年11月10日

B.年11月20日

C.年11月30日

D.年12月10日。

【答案】B

【解析】合同成立是指当事人完毕了签订合同过程，并就合同内容协商一致。当事人采用合同书形式签订合同

的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或

者盖章时合同成立。因此，B项年11月20日为合同成立时间。合同生效，是指法律按照一定合同评价后而赋

予强制力。根据《合同法》第四十六条当事人对合同的效力可以商定附期限。附生效期限的合同，自期限届

至时生效。因此，D项年12月10日为合同生效时间。

17.因欺诈、胁迫签订的合同，（

）的应认定为无效合同。

A.当事人产生重大误解

B.损害合同相对人利益

C.当事人意思表达不真实

D.损害国家利益

【答案】D

【解析】《合同法》第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段签订合

同，损害国家利益；”

18.后履行合同义务的乙方当事人浮现（

）情形时，先履行合同义务的当时人不得以此主张不安抗辩权。

A.经营状况严重恶化

B.丧失商业信誉

C.公司负有巨额债务

D.转移资产以逃避债务

【答案】C

【解析】《合同法》第68：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中断履行:

（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者也许丧失

履行债务能力的其她情形。”

19.债务人放弃到期债权或免费转让财产，对债权人导致损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生

之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】D

【解析】《合同法》第七十五条规定：“撤销权自债权人懂得或者应当懂得撤销事由之日起一年内行使。自债务

人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。”

20.根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）,

A.告知债权人

B.与债权人协商

C.通过债权人的批准

D.重新签订合同

【答案】C

【解析】债务转移，是指在不变化合同权利义务内容基本上，承当合同义务的当事人将其义务转由第三人承当。

《合同法》第八十四条，债务人将合同的义务所有或者部分转移给第三人的，应当经债权人批准。因此，债权人

批准是债务转移的重要生效条件。

21.甲方签订总价100万元的买卖合同，双方商定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向

对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同，则

乙最多向甲支付（）万元。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】C

5

【解析】《合同法》第一百一十六条规定：“当事人既商定违约金，又商定定金的，一方违约时，对方可以选择

合用违约金或者定金条款。”对于甲方来说，合用违约金为较优选择，则乙不仅应向甲返还10万元定金，还须向

甲承当15万元违约金，共支付25万元。

22.一般保证的保证人与债权人未商定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】B

【解析】《担保法》第二十五条规定："一般保证的保证人与债权人未商定保证期间的，保证期间为主债务履行

期届满之日起半年。”

23.有关留置的说法，对的的是（）。

A.留置的标欧）是不动产

B.不转移对物的占有是留置与质押的明显区别

C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务

D.置物留置期间债权人不能与债务人合同解决留置物

【答案】C

【解析】根据《担保法》第八十二条，留置的标的是动产，因此A项错误。根据《担保法》第八十六条留置权

人负有妥善保管留置物的义务，因此C项对的。

24.仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。

A.在调解书作出时

B.在当事人达到调解合同时

C.在调解书送达双方时

D.经双方当事人签收时

【答案】D

【解析】根据《仲裁法》第五十二条，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

25.下列证据中，属于民事证据中书证的是（)0

A.法律条文

B.法院的司法解释

C.施工合同复印件

D.建筑施工规范

【答案】C

【解析】书证是指用文字、符号或图画所体现的思想内容来证明待证事实的证据。常用的书证涉及合同书、多种

各样的公、私文书、租赁契约、结婚证、房产证、商标、信件、电报、牌号、车船票、多种运送单据、交通事故

责任认定书等。

26.根据《有关民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证书保全的，应在（）提出。

A.举证期限届满前

B.初次开庭前15日

C.不迟于举证期限届满前7日

6

D.一审法庭辩论终结前

【答案】C

【解析】《最高人民法院有关民事诉讼证据的若干规定》第二十三条当事人根据《民事诉讼法》第七十四条的

规定向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前七日。

27.申请诉前财产保全应当向（）人民法院申请。

A.财产所在地

B.被告住所地

C.合同履行地

D.原告所在地

【答案】A

【解析】《最高人民法院有关合用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第31条，诉前财产保全，

由当事人向财产所在地的人民法院申请。在人民法院采用诉前财产保全后，申请人起诉的，可以向采取诉前财

产保全的人民法院或者其她有管辖权的人民法院提起。

28.根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（

）未执行，申请人可以向上一

级人民法院申请强制执行。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】B

【解析】《民事诉讼法》第二百零三条规定：“人民法院自收到申请执行书之日起超过半年未执行的，申请执行

人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以

决定由本院执行或者指令其她人民法院执行。”

29.某施工合同仅商定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发包人与承包人在工期质

量和工程价款上产生纠纷，承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，有关该案件仲裁受理

的说法中，对欧）的是（）。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款商定无效

C.双方必须签订补充仲裁合同

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理

【答案】D

【解析】仲裁庭只能在仲裁合同拟定的仲裁事项范畴内进行仲裁，结算争议不在商定的仲裁事范畴之内，

因此A项错误。仲裁合同在下列情形下无效：①以口头方式签订的仲裁合同无效；②商定的仲裁事项超过

法律规定的仲裁范畴；③无民事行为能力人或限制行为能力人订阅的仲裁合同无效；④一方采用胁迫手段,

迫使对方订阅仲裁合同的，该仲裁合同无效；⑤仲裁合同对仲裁事项、仲裁委员会没有商定或者商定不明

确，当事人对此又达不成补充合同的，仲裁合同无效。题目中未显示仲裁条款有无效情形之一，因此B项

错误.对仲裁事项没有商定或者商定不明的，当事人应就此达到补充合同，达不成补充合同的，仲裁合同

无效。仲裁合同无效的，当事人这间的纠纷既可以通过诉讼方式解决，也可以重新达到仲裁合同以仲裁的

方式解决。因此C项错误。

30.债务人向债权人表达批准支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）o

7

A.中断

B.中断

C.延长

D.消灭

【答案】B

【解析】《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其她障碍不能行使

祈求权的，诉讼时效中断。从中断时效的因素消除之日起，诉讼时效期间继续计算。《民法通则》第140条

规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出规定或者批准履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间

重新计算。

31.下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。

A.正在建造的船舶

B.在建工程项目

C.都市土地使用权

D.被法院扣押的车辆

【答案】D

【解析】《物权法》第一百八十四条下列财产不得抵押：（一）土地所有权；（二）耕地、宅基地、自留

地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；（三）学校、幼儿园、医院等以公益为

目的的事业单位、社会团队的教育设施、医疗卫生设施和其她社会公益设施；（四）所有权、使用权不明或

者有争议的财产；（五）依法被查封、扣押、监管的财产；（六）法律、行政法规规定不得抵押时其她财产。

32.同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。

A.抵押权人

B.质权人

C.留置权人

D.已登记的担保物权人

【答案】C

【解析】《物权法》第一百三十九条，同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优

先受偿。

33.根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。

A.获得建设用地使用权证书

B.建设用地使用权登记

C.交付建设用地使用权转让价款

D.建设用地使用权登记信息公示

【答案】B

【解析】《物权法》第一百三十九条，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设

用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。

34.建设用地使用权转让的，有效期限由（

）,但不得超过建设用地使用权剩余期限。

A.法律直接规定

B.当事人商定

C.出让人决定

D.受让人决定

8

【答案】B

【解析】《物权法》第一百四十四条建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事人应当采

取书面形式签订相应的合同。有效期限由当事人商定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

35.建设单位获得施工许可证后，若不能按期动工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】C

【解析】《建筑法》第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内动工。因故不能按期动工的，应当向

发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不动工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许

可证自行废止。

36.专业工程分包单位可以将（

）分包给符合资质条件的分包单位。

A.所有专业工程

B.部分专业工程

C.专业工程施工管理

D.劳务工作

【答案】D

【解析】劳动作业分包，是指施工总承包公司或者专业承包公司将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包公

司完毕的活动。

37.工程监理单位与所监理工程的（

）有权属关系时，不得承当的监理业务。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】C

【解析】《建筑法》第三十四条第三款，工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设

备供应单位不得有从属关系或者其她利害关系。

39.某建筑公司对已提交的投标文献进行修改，可以在（

）修改投标文献，并书面告知招标人。

A.投标有效期内

B.评标之前

C.投标文献截止时间后

D.提交投标文献截止时间前

【答案】D

【解析】《招标投标法》第二十九条投标人在招标文献规定提交投标文献的截止时间前，可以补充、修改或者

撤回已提交的投标文献，并书面告知招标人。补充、修改的内容为投标文献的构成部分。

40.下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）.

A.投标人为了争取中标而减少报价

B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参与投标

9

C.某投标人为其她投标人陪标

D.开标前招标人将其她投标人投标信息告诉某投标人

【答案】D

【解析】《工程建设项目施工招标投标措施》第四十七条下列行为均属招标人与投标人串通投标：（一）招标人

在开标前启动招标文献，并将投标状况告知其她投标人，或者协助投标人撤换投标文献，更改报价；（二）招标

人向投标人泄露标底；（三）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补

偿；（四）招标人预先内定中标人；（五）其她串通投标行为。

41.根据《工程建设项目施工招标投标措施》，投标有效期从（）之日开始计算。

A.发布招标文献

B.购买招标文献

C.提交投标文献截止

D.发布中标告知

【答案】C

【解析】《工程建设项目施工招标投标措施》第二十九条招标文献应当规定一种合适的投标有效期，以保

证招标人有足够的时间完毕评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文献截止之日起计算。

42.生产经营单位的重要负责人因违背安全生产管理职责受到刑事惩罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不

得担任任何生产经营单位的重要负责人。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】

【解析】《中华人民共和国安全生产法》第八十一条第三款生产经营单位的重要负责人根据前款规定受

刑事惩罚或者罢职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的重要

负责人。

43.有关建设单位安全责任的J说法，错误的是（）。

A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、对的性、完整性负责。

B.应当依法履行合同，不得压缩合同商定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当拆除工程进行备案

【答案】C

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第六条，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、

排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地

下工程的有关资料，并保证资料的I真实、精确、完整。第七条，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监

理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性原则规定的规定，不得压缩合同商定的工期。第十一

条第二款，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建

设行政主管部门或者其她有关部门备案。

44.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其她单位的J,有关安全生产责任的说法，对的的是（）。

A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的I安全生产方面的权利和义务。

B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承当

10

C.总承包单位对分包单位的安全生产承当所有责任

D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承当同等责任

【答案】A

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第三款，总承包单位依法将建设工程分包给其她单位的，

分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承

担连带责任。

45.有关安全生产许可证的说法，错误的是（A）。

A.没有获得施工许可证的不得颁发安全生产许可证

B.未获得安全生产许可证的公司，不得从事建筑施工活动

C建设主管部门颁发施工许可证时审查安全生产许可证

D.在获得安全生产许可证后，不得减少安全生产条件

解析：《建筑工程施工许可管理措施》第四条，建设单位申请领取施工许可证，应当具有下列条件，并提交相应

的证明文献：（六）有保证工程质量和安全的具体措施。施工公司编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制

定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理

了工程质量、安全监督手续。

《建筑施工公司安全生产许可证管理规定》第二条第二款，建筑施工公司未获得安全生产许可证的，不得从

事建筑施工活动。

46.根据《建设工程质量管理条例》，对波及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质级

别的设计单位提出设计方案。

A.增长工程造价总额

B.建筑主体和承重构造变动

C.增长工程内部装修

D.变化建筑工程局部使用功能

【答案】B

【解析】《建筑法》第四十九条波及建筑主体和承重构造变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计

单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

47.施工人员对波及构造安全的试块，应当在（）监督下现场取样并送交检测。

A.监理单位或建设单位

B.设计单位或监理单位

C.建设工程质量监督机构或监理单位

D.施工单位或建设单位

【答案】A

【解析】《建设工程质量管理条例》第三十一条施工人员对波及构造安全的试块、试件以及有关材料，应当在建

设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质级别的质量检测单位进行检测。

48.施工单位承当保修责任的前提条件之一是（）。

A.非施工单位因素产生的质量问题

B.工期未按期交工

C.属于保修书中商定的;保修范畴

D.工程价款结算完毕

11

【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程在保修范畴和保修期内发生质量问题的，施工单位应

当履行保修义务，并对导致的损失承当补偿责任。

49.根据《产品标i己与标注规定》，所有产品或者包装上的标i己必须有（）。

A.产品质量检测合格证明

B.中英文表白的产品名称、生产厂厂名和厂址

C.生产日期和安全有效期或失效日期

D.警示标志或者中英文警示阐明

【答案】A

【解析】产品或者其包装上的标记必须真实，并符合下列规定：1.有产品质量检查合格证明；2.有中文标

明的产品名称、生产厂厂名和厂址；3.根据产品的特点和使用规定，需要标明产品规格、级别、所含重要

成分的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先

向消费者提供有关资料；4.限期使用的产品，应当在明显位置清晰地标明生产日期和安全有效期或者失效

日期；5.使用不当，容易导致产品自身损坏或者也许危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中

文警示阐明。

50.根据《实行工程建设强制性原则监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性原则的情况实行

监督的机构是（）。

A.建设项目规划审查部门

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.工程建设原则批准部门

【答案】C

【解析】《实行工程建设强制性原则监督规定》第六条建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执

行强制性原则的状况实行监督。施工图设计文献审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性原则

的状况实行监督。建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性原则的状况实行监

督。工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性原则的状况实行监督。

51.某建设项目也许导致重大环境影响时，建设单位应当在筹划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影

响（）。

A.报告书

B.报告表

C.公示书

D.登记表

【答案】A

【解析】《环境影响评价法》第十六条国家根据建设项目对环境的影响限度，对建设项目的环境影响评价实

行分类管理。建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登

记表（如下统称环境影响评价文献）：（一）也许导致重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产

生的环境影响进行全面评价；（二）也许导致轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境

影响进行分析或者专项评价；（三）对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登

记表。建设项目的环境影响评价分类管理名录，由国务院环保行政主管部门制定并发布。

52.施工图设计文献审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。

12

A.建设单位区I节能设计规定

B.施工单位贯彻节能设计的水平

C.节能设计与否符合节能强制性原则

D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况

【答案】C

【解析】《民用建筑节能规定》第十三条，施工图设计文献审查机构应当按照民用建筑节能强制性原则对施工图

设计文献进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性原则的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发

施工许可证。

53.依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文献应由（A）报送公安机关消防机构审核。A建

设单位

B设计单位

C施工单位

D监理单位

【答案】A

【解析】《消防法》第十一条国务院公安部门规定的大型的人员密集场合和其她特殊建设工程，建设单位应当将

消防设计文献报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的成果负责。

二、多选题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本

题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会

B.省、自治区、直辖市的人民政府

C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会

D.省级人民政府所在地的市级人民政府

E.国务院各部委

【答案】AC

【解析】根据《立法法》第六十三条，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区

域的具体状况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触口勺前提下，可以制定地方性法规。较大

的市的人民代表大会及其常务委员会根据我市的具体状况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本

省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省、自治区的人民代表大会常务委员

会批准后施行。较大的市是指省、自治区的人民政府所在地的市，经济特区所在地的I市和经国务院批准的

较大的市。

62.下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。

A.建筑作品

B.工程设计图

C.注册商标

D.外观设计专利

E.立体作品

【答案】ABE

【解析】《著作权法》第三条本法所称的作品，涉及如下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科

学、工程技术等作品：（一）文字作品；（二）口述作品；（三）音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；（四）美

13

术、建筑作品；（五）照相作品；（六）电影作品和以类似摄制电影的措施创作的作品；（七）工程设计图、产品设计图、

地图、示意图等图形作品和模型作品；（八）计算机软件；（九）法律、行政法规规定的其她作品。

63.有关招标活动公开原则的说法，对的的有（）。

A.招标信息公开

B.评标原则公开

C.开标程序公开

D.评标委员会构成人员公开

E.中标成果公开

【答案】ABCE

【解析】在招标投标活动中遵循“公开”的原则，重要涉及：一招标活动的信息要公开，二是开标的程序要公

开，三是评标的原则和程序要公开，四是中标的成果要公开。

64.下列行为中，属于投标人串通投标的有（）.

A.投标人之间先行内部竞价拟定中标人

B.投标人之间互相商定抬高或者压低投标报价

C.招标人向投标人泄露标底

D.投标人借用其她公司名义投标

E.招标人预先内定中标人

【答案】AB

【解析】《工程建设项目施工招标投标措施》第四十六条，下列行为均属投标人串通投标报价：（一）投

标人之间互相商定抬高或压低投标报价；（二）投标人之间互相商定，在招标项目中分别以高、中、低价位

报价；（三）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参与投标；（四）投标人之间其她串通

投标报价的行为。因此AB项为投标人串通投标。《工程建设项目施工招标投标措施》第四十七条，下列行

为均属招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前启动招标文献，并将投标状况告知其她投标人，

或者协助投标人撤换投标文献，更改报价；（二）招标人向投标人泄露标底；（三）招标人与投标人商定，

投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（四）招标人预先内定中标人；（五）其

她串通投标行为.因此CE项为招标人和投标人串标。第四十八条投标人不得以她人名义投标。D项为骗

标。

65.下列属于安全生产从业人员权利的I有（)»

A.知情权

B.对违章指挥和强令冒险作业的回绝权

C.祈求补偿权

D.危险报告权

E.紧急避险权

【答案】ABCE

【解析】《安全生产法》第四十五条生产经营单位的从业人员有权理解其作业场合和工作岗位存在的危险

因素、防备措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。A项对的。第四十六条从业

人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权回绝违章指挥和强令冒险作业。

B项对的）。第四十七条从业人员发现直接危及人身安全的紧急状况时，有权停止作业或者在采用也许的应

急措施后撤离作业场合。E项对的.第四十八条因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤

社会保险外，根据有关民事法律尚有获得补偿的权利的，有权向本单位提出补偿规定。C项对的。第五十一

条从业人员发现事故隐患或者其她不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报

14

告；接到报告的人员应当及时予以解决。D项为从业人员的义务，因此为错误选项。

66.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在

地的县级以上建设行政主管部门备案。

A.施工单位资质级别证明

B.拟拆除建筑物，构筑物及地下工程的有关资料

C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料

D.拆除施工组织方案

E.堆放、清除废弃物的措施

【答案】ABDE

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第十一条第二款，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料

报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其她有关部门备案：（一）施工单位资质级别

证明；（二）拟拆除建筑物、构筑物及也许危及毗邻建筑的阐明；（三）拆除施工组织方案；（四）堆放、清除废弃物

的措施。

67.有关修改建设工程设计文献的说法，对的的有（）.

A.经原设计单位书面批准，建设单位可委托其她具有相应资质的单位修改设计文献

B.设计文献不符合建设工程强制性原则时，施工单位有权规定设计单位修改

C.建设单位可以任意委托其她设计单位修改设计文献

D.设计文献需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准

E.设计文献不符合合同商定期，监理单位有权修改设计【答

案】AD

【解析】建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文献；确需修改建设工程勘察、设

计文献的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面批准，建设单位也

可以委托其她具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文献承当相应

责任。施工单位、监理单位发目前建设工程勘察、设计文献不符合工程建设强制性原则、合同商定的质量

规定的，应当报告建设单位，建设单位有权规定建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文献进行

补充、修改。

68.根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（）。

A.外墙防渗漏

B.设备安装

C.给排水管道

D.防水工程

E.装修工程

【答案】BCE

【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条第一款第四项，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,

为2年。

69.有关消防设计审核和验收的说法，对的的有（）.

A.建设单位应当将建筑工程消防设计文献报送公安机关消防机构审核

B.建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证

C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位批准

D.公共场合室内装修、装饰应当使用经法定检查机构检查合格的不燃、难燃材料

15

E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收【答

案】BE

【解析】根据《消防法》，国务院公安部门规定的大型的人员密集场合和其她特殊建设工程，建设单位应当将消

防设计文献报送公安机关消防机构审核。按照国家工程建设消防技术原则需要进行消防设计的建设工程竣工时，

建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,

未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得予以施工许可，建设单位、施工单位不

得施工。

人员密集场合室内装修、装饰，应当按照消防技术原则的规定，使用不燃、难燃材料。

70.在员工浮现下列情形时，施工公司可随时解除劳动合同的有（）。

A.在试用期间被证明不符合录取条件

B.严重失职给本单位导致重大损失

C.严重违背施工公司规章制度

D.被依法追究民事责任

E.被依法追究刑事责任

【答案】ABCE

【解析】《劳动合同法》第三十九条