2023年监理工程师之土木建筑目标控制自我提分评估(附答案)

2023年监理工程师之土木建筑目标控制

自我提分评估（附答案）

单选题（共80题）

1、建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。

A.动态控制设计进度

B.调节计划进度与实际进度的改变

C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收

益

D.加强与业主.监理单位.科研单位与承包商的协作与配合

【答案】C

2、对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小,

可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计

划。

A.平行作业

B.搭接作业

C.流水作业

D.顺序作业

【答案】A

3、某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%,海上保险费

率为0.5%,关税税率为20%,则该设备的到岸价价格为（）万

J\->O

A.309.40

B.309.55

C.336.67

D.337.35

【答案】B

4、平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同

的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应（）o

A.签发监理通知单，要求施工单位限期将其撤出施工现场

B.签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验

C.签发工程暂停令，责令施工单位暂停下一工序施工

D.签发工程暂停令，责令施工单位按设计处理文件进行修复

【答案】B

5、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作

（）之差。

A.最早开始时间

B.最早结束时间

C.最迟开始时间

D.最迟结束时间

【答案】B

6、建设单位应当自工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地

县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】A

7、将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，

指的是（）o

A.循证决策

B.全员参与

C.过程方法

D.关系管理

【答案】C

8、下列选项中，不属于编写质量管理体系文件的主要工作的是

（）o

A.文件准备和企业调查

B.调整方案

c.编写质量手册

D.编制必要的作业文件

【答案】B

9、（2021年真题）某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万

m3,预算单价为90元加3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1

万m3,实际单价为95元/m3,该工程此时的投资偏差为（）万

J\->O

A.-18

B.-5

C.5

D.18

【答案】B

10、关于刑事裁判涉财产部分执行的表述，下列哪一选项是正确的？

A.判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的

财产，执行没收财产或罚金刑，应保留被执行人及其所扶养家属的

生活必需费用

B.对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，法院对其执行时，应当通

知侦查机关予以处置

C.被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以

支付的，按照下列顺序执行：①退赔被害人的损失；②人身损害赔

偿中的医疗费用；③其他民事债务；④没收财产；⑤罚金

D.执行过程中，被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃

物认定错误，向执行法院提出书面异议，应当通过裁定补正

【答案】A

11、下列关于我国审计制度的说法下列说法正确的有

A.我国在市级以上地方人民政府设立审计机关

B.国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有

的金融机构和企业事业组织的财务收支

C.审计工作报告应当重点报告对预算执行的审计情况

D.审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他机关的干

涉

【答案】B

12、根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013),分部分项

工程清单综合单价应包含()以及一定范围内的风险费用。

A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利

润

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费

C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税

金

D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理

费

【答案】A

13、下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。

A.审核监理单位的管理体系文件

B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况

C.为策划第二阶段审核提供关注点

D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性

【答案】D

14、在单代号网络计划中，设H工作的紧后工作有I和J,总时差

分别为3天和4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之

间的时间间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。

A.5

B.8

C.10

D.12

【答案】C

15、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，

不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.设计单位

【答案】C

16、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）o

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门

【答案】A

17、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有

约定的外，质量保证金的扣留原则上采用（）o

A.在支付工程进度款时逐次扣留

B.在工程竣工前三个月按比例扣留质量保证金

C.工程竣工时一次性扣留质量保证金

D.双方约定的其他方式

【答案】A

18、为防止卷材下滑，卷材屋面的坡度不宜超过（）o

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】D

19、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期

贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全

部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均

贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资

收益率为（）o

A.9.23%

B.9.62%

C.10.26%

D.10.34%

【答案】B

20、单桩静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的

（）%,并不应少于（）根，工程总桩数50根以下不少于

2根。

A.1,3

B.2,3

C.3,4

D.4,4

【答案】A

21、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日

起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部

门备案。

A.施工单位

B.检测单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】D

22、将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理,

指的是（）o

A.循证决策

B.全员参与

C.过程方法

D.关系管理

【答案】C

23、尽可能地利用工作面进行施工，各工作队能够连续施工的施工

方式是（）。

A.依次施工

B.搭接施工

C.平行施工

D.流水施工

【答案】D

24、下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是()o

A.施工合同范围以外的零星工程

B.承包人原因导致的人工、设备窝工

C.纠正施工方案错误引起的费用

D.质量问题返工的工程量

【答案】A

25、某进口设备的离岸价为1500万元，到岸价为1550万元，关税

为105万元，银行财务费率为0.5%,则该设备的银行财务费为

()万元。

A.7.75

B.8.03

C.8.28

D.7.50

【答案】D

26、在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的

最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的（）o

A.时间间隔

B.间歇时间

C.自由时差

D.时距

【答案】A

27、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为

250万元，进口关税率为10%,增值税率为17%,无消费税。该进口

设备应缴纳的增值税额为（）万元。

A.34.00

B.37.40

C.42.50

D.46.75

【答案】D

28、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的

最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是

第（）天。

A.1

B.2

C.4

D.5

【答案】B

29、（2017年真题）工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是

（）阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计

【答案】C

30、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。

A.汇率浮动和通货膨胀

B.不明的水文气象条件

C.提供的场地不能满足工程正常需要

D.合同签订时遗漏条款、表述失当

【答案】C

31、关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确

的是（）o

A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项

B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹

C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案

“一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批

【答案】D

32、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料

进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。

A.总监理工程师，建设单位

B.专业监理工程师，总监理工程师

C.专业监理工程师，建设单位

D.专业监理工程师，施工总承包单位

【答案】A

33、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风

险，主控项目对应于合格质量水平的。和B值均不宜超过（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】A

34、按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故,

应定为()质量事故。

A.一般

B.严重

C.重大

D.特大

【答案】C

35、某工程的A分项工程施工至6月底，经统计分析得到，计划工

程量为300立方米，计划单价为200元/立方米；实际工程量为350

立方米，实际单价为190元/立方米。则分项工程A的投资偏差是

()。

A.节支3500元

B.超支3500元

C.节支10000元

D.超支10000元

【答案】A

36、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查

了解设备制造过程

A.驻厂监造

B.设置质量控制点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控

【答案】D

37、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设

工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（）内,

责令停止使用，重新组织竣工验收。

A.3日

B.5日

C.15日

D.30日

【答案】C

38、下列建设工程可以不实行监理的是（）。

A.国家重点建设工程

B,小型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.利用国际组织贷款的工程

【答案】B

39、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故

属于（）。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.特别重大事故

【答案】B

40、施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的施工期限的

下一步是（）o

A.计算工程量

B.编制初步施工总进度计划

C.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系

D.编制正式施工总进度计划

【答案】C

41、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签

署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表

【答案】A

42、质量管理体系文件必须符合监理单位的客观实际，具有（）,

这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。

A.符合性

B.确定性

C.相容性

D.可操作性

【答案】D

43、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和

其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。

A.常规的检测

B.试验验证

C.必要的试验和检验鉴定

D.方案论证

【答案】C

44、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工

期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。

A.赔偿误期损失

B.被拒签付款凭证

C.被取消承包资格

D.被追回工程预付款

【答案】C

45、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：

()

A.41%~42%：59%~58%

B.5126-52%：49%~48%

C.6526~66%：35%~34%

D.80%~81.6%：20%~18.4%

【答案】C

46、(2018年真题)某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080

万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%,

则该项目估算的建设期利息为()万元。

A.47.664

B.62.064

C.65.160

D.93.600

【答案】B

47、监理工程师不仅可以编制监理总进度计划，还可将该计划按

()进行分解。

A.年、季、月

B.各个分项目

C.各工程类别

D.各个参与的投标单位

【答案】A

48、（2018年真题）项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量

控制可采取（）方式。

A.驻厂监造

B.定点监造

C.巡回监造

D.目标监造

【答案】A

49、关于人民陪审员，下列哪一说法是错误的？

A.甲曾因过失犯罪，受过刑事处罚，不得担任人民陪审员

B.乙作为人民陪审员，他的回避需由院长决定

C.丙作为人民陪审员不认同合议庭其他人意见，有权不在笔录上签

字

D.丁作为人民陪审员，可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提

交审判委员会讨论决定

【答案】C

50、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合

强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论

证。

A.质量监督机构

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】D

51、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。

A.质量记录

B.质量计划

C.作业指导书

D.程序文件

【答案】D

52、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案,

已知：N=1000,nl=40,n2=60,Cl=l,C2=4；经二次抽样检得:

dl=2,d2=3,则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】D

53、德国哪部法律首次规定了“法官独立”和“终身制”原则。这

部法律还规定，以分权原则组成政权机关。立法机关为联邦议会，

由联邦参政会和联邦国会组成。行政权由联邦总统和政府行使。司

法权由联邦法院和各邦法院行使，法官由总统任命。

A.《德意志帝国宪法》

B.《联邦德国基本法》

C.《魏玛宪法》

D.以上均不是

【答案】C

54、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在其基础工程

施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工

日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，

人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分

别为()o

A.4天750元

B.4天450元

C.4天，。元

D.2天，。元

【答案】C

55、（2022年真题）某混凝土工程总高度为80m,拟采用滑模技术施

工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编

制的专项施工方案的正确处理方式是（）o

A.报送项目监理机构审批同意后方可实施

B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论

证

C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查

D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批

【答案】B

56、水泥砂浆抹灰层应处于下列哪种条件下养护？（）

A.湿润条件

B.自然干燥条件

C.一定温度条件

D.任意的自然条件

【答案】A

57、建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。

A.造价单位

B.施工单位

C.咨询单位

D.建设单位

【答案】D

58、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制（）

和选择工程勘察单位。

A.工程勘察任务书

B.工程勘察工作计划

C.工程勘察方案

D.工程勘察成果评估报告

【答案】A

59、（2019年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（）o

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值

【答案】A

60、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设

备应编制（），以及相应的备品配件表。

A.采购设备表

B.拟采购设备表

C.采购计划

D.设备供求调查

【答案】B

61、混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（）的指标，可用

坍落度、维勃稠度或扩展度表示。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性

【答案】A

62、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假

设增值税可抵扣的进项税率均按13%计算，则按一般计税方法计算

增值税，增值税是（）万元。

A.60

B.165

C.188

D.340

【答案】B

63、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）o

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

【答案】A

64、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，

2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合

调整系数为L26,估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能

力指数取0.8）

A.14633

B.16815

C.15168

D.15304

【答案】C

65、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（）,

论证总进度目标实现的可能性。

A.单位工程施工组织设计

B.总进度纲要

C.监理规划

D.总进度规划

【答案】B

66、在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是

()o

A.平均数与标准偏差

B.中位数与变异系数

C.标准偏差与变异系数

D.中位数与标准偏差

【答案】C

67、在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确立建设工期和工

艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为()

A.工程项目

B.工程项目前期工作计划

C.工程项目年度计划

D.工程项目进度平衡计划

【答案】A

68、在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用

率等于工程间接费用率时，()o

A.应压缩关键工作的持续时间

B.应压缩非关键工作的持续时间

C.停止缩短关键工作的持续时间

D.停止缩短非关键工作的持续时间

【答案】A

69、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设

备供货厂商移交必要的技术文件。

A.监理单位

B.设计单位

C.施工单位

D.采购单位

【答案】A

70、监理工程师在工程质量控制中，体现以数据资料为依据，客观

地处理质量问题的原则为（）o

A.坚持质量标准原则

B.坚持科学、公平、守法和职业道德规范

C.质量第一的原则

D.预防为主的原则

【答案】B

71、砖砌体的1形转角处留槎的要求是（）。

A.留直槎

B.留斜槎

C.留直槎或斜槎

D.留直槎加密拉结筋

【答案】B

72、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养

护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。

A.修补处理

B.返工处理

C.不做处理

D.通过后续工序弥补

【答案】C

73、施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工

组织设计报审表一并报送项目监理机构。符合要求的，由（）

签认。

A.施工单位技术负责人，专业监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.施工单位项目技术负责人，专业监理工程师

D.施工单位项目技术负责人，总监理工程师

【答案】B

74、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为Q,存伪错误的概率

为B，两类风险控制的一般范围是（）o

A."1%〜3%,p=3%〜8%

B.a=l%~5%,0=5%〜10%

C.3=4%〜8%

D.a=2%〜5%,3=5%~10%

【答案】B

75、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企

业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行

政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营

业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，

拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题

A.大成公司可以口头或者书面委托1至2名代理人参加行政复议

B.若市工商局系依法经省工商局批准后才作出的此项处罚决定，则

应以在对外生效的法律文书上署名的机关为被申请人

C.大成公司可以采取传真方式提出行政复议申请

D.若大成公司提出行政复议申请时错列被申请人的，行政复议机构

应当驳回复议申请

【答案】C

76、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增

加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。

A.业主应给予承包商补偿

B.业主不给予承包商补偿

C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿

D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿

【答案】A

77、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个

（）。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程

【答案】C

78、投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济

效益等因素确定，下列规定中不正确的是（）o

A.钢铁、电解铝项目，资本金比例为40%及以上

B.水泥、煤炭项目，资本比例为35%及以上

C.机场、港口项目，资本金比例为25%及以上

D.铁路、公路、城市轨道交通项目，资本金比例为20%及以上

【答案】B

79、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程

费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%,

该工程项目的基本预备费应为（）万元。

A.100

B.160

C.170

D.200

【答案】C

80、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的

优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】A

多选题（共40题）

1、关于我国法治建设所取得的历史性成就，下列说法正确的是

A.在党的十一届三中全会以前，我国社会主义法治建设只有深刻教

训，没有成功经验

B.我党把指依法治国确定为党治国理政的基本方式，把依法执政确

定为党领导人民治理国家的基本方略

C.目前，中国特色社会主义法治体系已经形成

D.“五四宪法”的制定为中国特色社会主义法律体系的形成奠定了

重要基础

【答案】D

2、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各

工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络

计划的有()。

A.双代号网络计划

B.单代号网络计划

C.计划评审技术

D.风险评审技术

E.决策关键线路法

【答案】CD

3、下列哪一种情形，相关的公安司法机关应当及时变更逮捕措施？

()

A.患有严重疾病、生活不能自理的

B.怀孕或者正在哺乳自己婴儿的

C.被告人被羁押的时间已到第一审人民法院对其判处的刑期期限的

D.系生活不能自理的人的唯一扶养人

【答案】C

4、根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，建设

行政主管部门对工程实体质量监督的内容有（）o

A.抽查施工单位完成施工质量的行为

B.抽查涉及工程主体结构安全的工程实体质量

C.抽查涉及主要使用功能的工程实体质量

D.抽查主要建筑材料和建筑构配件质量

E.对工程竣工验收进行监督

【答案】BC

5、根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，建设

行政主管部门对工程实体质量监督的内容有（）。

A.抽查施工单位完成工程质量的行为

B.抽查涉及工程主体结构安全的工程实体质量

C.抽查涉及主要使用功能的工程实体质量

D.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量

E.对工程竣工验收进行监督

【答案】BCD

6、监理工程师控制工程施工进度的工作内容有（）.

A.监督施工进度计划的实施

B.编制单位工程施工进度计划

C.向业主提供工程进度报告

D.编制施工索赔报告

E.组织施工现场协调会

【答案】AC

7、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本的规定中,

其项目间接建设成本包括（）。

A.项目管理费

B.管理系统费用

C.开工试车费

D.业主的行政性费用

E.电气安装费

【答案】ACD

8、李某（16岁）故意伤害周某，检察院可以作出附条件不起诉的

决定。下列关于附条件不起诉的程序说法，正确的是？

A.李某及其法定代理人对检察院决定附条件不起诉有异议的，检察

院应当作出起诉的决定

B.公安机关对检察院决定附条件不起诉有异议的，可以向上一级检

察院申请复议

C.在附条件不起诉的考验期内，李某实施了新的犯罪或者发现决定

附条件不起诉以前还有其他犯罪需要追诉的，检察院应当撤销附条

件不起诉的决定，提起公诉

D.在附条件不起诉的考验期内，李某没有相关违法情形，考验期满

的，检察院应当撤销附条件不起诉的决定，作出不起诉的决定

【答案】AC

9、项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相

关资料时，应重点审查()是否符合标准及规范的要求。

A.测量依据

B.测量管理制度

C.测量人员资格

D.测量手段

E.测量成果

【答案】AC

10、关于法国法的历史，下列说法正确的有

A.拿破仑时期的“六法”体系包括宪法典、民法典、刑法典、民事

诉讼法典、刑事诉讼法典和行政诉讼法典六部重要法典

B.法国大革命期间，国民会议通过了著名的《独立宣言》，第一次明

确而系统地提出了资产阶级民主和法制的基本原则

C.法国1971年宪法是欧洲大陆第一部成文宪法，其中明确规定废

黜国王，建立共和政体

D.1875年宪法是法国历史上实施时间最长的一部宪法，它包括三个

宪法性文件：《参议院组织法》、《政权组织法》和《国家政权机关相

互关系法》

【答案】D

11、当导致工程暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完

成后，应有（）各方共同认可的整改完成文件。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

E.检测单位

【答案】ABC

12、（2019年真题）取得国有土地使用费包括（）。

A.土地使用权出让金

B.青苗补偿费

C.城市建设配套费

D.拆迁补偿费

E.临时安置补助费

【答案】ACD

13、工程量清单是（）的依据。

A.进行工程索赔

B.编制项目投资估算

C.编制招标控制价

D.支付工程进度款

E.办理工程结算

【答案】ACD

14、投资偏差的原因有多方面，下列属于业主原因的有（）。

A.材料代用

B.组织不落实

C.协调不佳

D.赶进度

E.增加内容

【答案】BC

15、下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以

批准工程延期的有（）。

A.异常恶劣的气候条件

B.属于承包单位自身以外的原因

C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差

D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起

E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的

时间

【答案】AB

16、（2017年真题）下列质量数据波动原因中，属于系统性原因的

有（）

A.原材料质量规格有显著差异

B.温度变化引起的允许偏差

C.机械设备发生故障

D.工人未遵守操作规程

E.几何尺寸的微小变化

【答案】ACD

17、下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，

必须要编制施工进度计划的有()

A.砂浆制备过程

B.墙体砌筑过程

C.商品混凝土制备过程

D.设备安装过程

E.外墙面装饰过程

【答案】BD

18、依法治国，是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要

保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。关于依

法治国，下列说法正确的是

A.依法治国的总目标，是建设社会主义法律体系，建设社会主义法

治国家

B.坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、

法治政府、法治社会一体建设

C.积极推行政府法律顾问制度，各级政府机关普遍设立社会律师

D.完善人民陪审员制度，逐步实行人民陪审员主要参与审理事实认

定问题，部分参与审理法律适用问题

【答案】B

19、FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有（）。

A.当发包人为应投保方而未投保时

B.暂停施工

C.成本的增减

D.法规改变

E.当局造成的延长

【答案】AC

20、监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括（）。

A.结构设计的安全可靠性

B.有关部门的审批意见和设计要求

C.技术参数的先进合理性

D.工艺流程的先进合理性

E.建筑造型与立面设计

【答案】BCD

21、在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有（）。

A.为招标人编制投资估算文件提供依据

B.为投标人投标竞争提供一个平等基础

C.招标人可据此编制招标控制价

D.投标人可据此调整清单工程量

E.投标人可按其表述的内容填报相应价格

【答案】BC

22、钢材在进场验收时，出现（）情况，应由订货方进行钢材

化学成分、力学性能及工艺性能的抽样复验。

A.国外进口钢材

B.钢材混批

C.板厚大于30mm,且设计有Z向性能要求的厚板

D.对质量有疑义的钢材

E.建筑结构安全等级为二级

【答案】ABD

23、下列关于价值工程的说法中，正确的有0

A.价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术

B.价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新

C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能

D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点

E.价值工程通常是产品设计部门独自进行的

【答案】ABD

24、进口设备抵岸价的构成部分有（）。

A.设备到岸价

B.外贸手续费

C.设备运杂费

D.进口设备增值税

E.进口设备检验鉴定费

【答案】ABD

25、单位工程质量验收合格的规定，包括（）。

A.所含分部工程的质量均应验收合格

B.质量控制资料应完整

C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检

验资料应完整

D.观感质量应符合要求

E.所含分部工程的使用功能均应符合相关规范

【答案】ABCD

26、项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。

A.协助设计单位编制概算

B.进行工程计量与工程款支付

C.对已完工程量进行偏差分析

D.审查竣工结算款

E.审查费用索赔报审表

【答案】BCD

27、下列有关建设工程质量管理制度和责任体系的说法中，正确的

有（）o

A.政府监督部门属于工程质量的监控主体

B.工程监理单位属于第三方服务主体，属于质量控制中的自控主体

C.勘察设计单位属于自控主体

D.施工单位对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，属于自控

主体

E.建设单位属于监控主体

【答案】AC

28、进行PPP项目物有所值定性评价时可采用的基本评价指标有

（）o

A.项目规模大小

B.全生命周期整合程度

C.潜在竞争程度

D.可融资性

E.行业示范性

【答案】BCD

29、拆迁补偿的形式可分为（）o

A.产权调换

B.房屋自建

C.货币补偿

D.土地补偿

E.耕地占用

【答案】AC

30、与B0T融资方式相比，TOT的特点包括（）o

A.是为筹建中的项目融资

B.只涉及经营权的转让

C.从东道国角度看，TOT缓解了中央和地方财政压力

D.可规避建设中超支风险

E.需要较为复杂的信用保证结构

【答案】BCD

31、在组织流水施工时，划分施工段一般应遵循的原则有（）。

A.同一