自来水安装工程合同_第1页
自来水安装工程合同_第2页
自来水安装工程合同_第3页
自来水安装工程合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

自来水安装工程合同1.合同背景本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）就自来水安装工程事宜而订立的合同。本合同的目的是明确双方的权利和责任，确保工程按照约定的方式和标准进行。2.工程内容2.1工程名称：自来水安装工程2.2工程地点：根据业主提供的地质进行安装。2.3工程内容：安装自来水管道系统；安装水表及其他相关设备；进行水管、水表的室内外布置和连接；进行管道密封、测试和调试。3.工期3.1工期开始日期：合同签署之日起。3.2工期结束日期：业主工程验收合格之日。3.3工期延误责任：3.3.1若因业主原因导致工期延误，业主应承担由此导致的额外费用，并按延误天数支付一定的违约金。3.3.2若因承包商原因导致工期延误，承包商应承担由此导致的额外费用，并按延误天数支付一定的违约金。4.质量要求4.1安装工程应符合国家相关标准和规范。4.2承包商应提供自来水安装工程的质量保证，保证安装合格并保修一年。4.3若发生质量问题，承包商应及时进行维修或更换，并承担相应费用。5.工程费用5.1工程总费用为【填写具体金额】人民币。5.2工程款支付方式：预付款：合同签订后，业主应当支付工程总费用的30%，作为预付款。进度款：根据工程进度，业主应支付相应进度款项。完工款：工程完工后，经验收合格后，剩余款项应一次性支付给承包商。6.违约责任6.1业主违约责任：未按合同约定时间支付款项的，应按延误天数支付一定的违约金。未按合同约定配合承包商工作的，应按延误天数支付一定的违约金。6.2承包商违约责任：未按合同约定工期完成工程的，应按延误天数支付一定的违约金。工程质量未达到要求的，应承担相应的违约责任。7.变更和解除合同7.1变更合同：双方一致同意对合同内容进行修改的，应签署变更协议并遵循相关程序。7.2解除合同：发生情况之一，任何一方有权解除合同：严重违反合同义务，无法在合理时间内履行；经协商一致，双方同意解除合同。8.法律适用和争议解决8.1本合同的订立、解释和履行应适用的法律。8.2双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商未果，任一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.合同生效9.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程完工验收后终止。9.2本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。是关于自来水安装工程合同的全部内容，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论