挖机承包合同(合同范本)_第1页
挖机承包合同(合同范本)_第2页
挖机承包合同(合同范本)_第3页
挖机承包合同(合同范本)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

挖机承包合同(合同范本)挖机承包合同甲方（出包人）：（公司名称）地质：（公司地质）方式：（公司方式）乙方（承包人）：（公司名称）地质：（公司地质）方式：（公司方式）鉴于甲方有一项挖掘工程需要完成，乙方具备相应设备和技术，并愿意承担该工程的施工，双方根据平等自愿的原则，达成如下合作协议：一、项目名称：挖掘工程二、工程地点：（工程地点）三、工程内容：1.承包人负责提供必要的挖机设备和相关工具。2.承包人负责派遣合格的挖机操作员进行工程施工。3.承包人负责按照甲方的要求进行挖掘作业，保证工程质量和进度。四、工程期限：本合同工程期限从双方签署合同之日起开始，预计完成时间为（工期），具体工期双方可协商调整。五、工程报酬：1.甲方将按照工程进度支付工程款项，工程款项的形式和金额双方另行协商。2.如工程进度延误或工程质量不达标，乙方将承担相应的责任，并按照甲方的要求进行返工或修复。六、保证金：乙方需要向甲方提供保证金作为工程施工的担保，保证金金额为（金额）。保证金将在工程验收合格之后无息退还。七、违约责任：1.任何一方违反本合同约定的条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金等。2.如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时通知对方，并协商解决办法。八、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交（仲裁委员会/法院）进行仲裁或诉讼解决。九、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效，合同正本分为（数量）份，双方各执（数量）份。甲方（出包人）：乙方（承包人）：签字：_____

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论