煤矿土石方剥离施工合同

煤矿土石方剥离施工合同甲方： （下列简称甲方）乙方： （下列简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其它有关的法律、行政法规，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿有限公司土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际状况，以“安全第一、防止为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵照平等互利的原则，经双方协商一致，订立本合同供双方共同恪守执行。一、工程概况及承包范畴1、工程名称：乌海市新星煤矿有限公司第标段土石方剥离工程。2、工程地点：内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿有限公司机械数量：开工之前先上8组以上机械3、工程范畴拐点坐标：由甲乙双方共同认定。4、工程承包范畴及内容：完毕甲方划定的工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸，运输涉及作业区范畴内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的辅助作业，安全证明的各项方法由乙方负责。5、工程运输距离：不超出2公里。6、工程施工任务量：每月完毕施工量不低于50万立方。二、施工开工日期及工期：1、施工工期年，自年月日。（开工日期）以接到甲方开工告知书之日为准。工程量立方。2、工程期限：暂定年，如遇特殊状况工程量变化，不可抗拒自然因素以及政府方面因素造成停工的，工期顺延。三、承包方式及价款结算1、承包方式：乙方独立完毕合同规定范畴内的工程。2、工程单价和结算：1）方量结算：按实际测量方量计算，单价为税后价，每立方米/2公里以内元每立方米，超出运距按实际路程每增加100米加0.10元每立方米，深度40米以每延深1米加元每立方米，合同推行期间工程价格不受任何因素而变化。注：因是税后价，甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票，只需提供财务收据。3、工程款结算：该工程正式施工之日起，由乙方全额垫付一种月工程款、第二个月5号前甲方应支付乙方第一种月90%的工程款、第三个月后来支付100%，工程竣工后支付第一种月10%。4、甲方除支付上述工程款外，不再承当和支付其它任何费用。5、如油款等施工材料保障，涨幅8%之内由乙方自行承当，乙方只负责每吨柴油价格4.7元，如超出8%则由甲方负责，油料及爆破材料由甲方提供，在工程结算款中扣除。6、在施工过程中若出现有水的状况，排水的一切费用都由甲方承当。四、工程确保金1、如矿管有关部门规定缴纳工程确保金，与乙方无关。2、在本合同推行过程中乙方发生违约行为或安全事故的，甲方有权在施工款中扣除有关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为确保金。3、在本合同推行过程中甲方发生违约行为的，如甲方不能准时支付乙方工程款的，乙方有权在低于市场价20%的价格销售甲方全部矿产品用于抵顶工程款。4、合同终止或解除，工程款及违约金、赔偿款等其它费用在一种月内结清。五、甲乙双方的责任和义务1、甲方的责任和义务：1）甲方有权对施工现场进行监督、指导，确保施工作业的安全。2）乙方应主动配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作。2、乙方的责任和义务1）乙方生产所需的多个机械设备由乙方自行解决，其维修保养，修理及其它后勤保障所产生的费用由乙方自行承当。2）乙方应严格恪守甲方作业规则，有关制度，严格执行安全生产，文明施工规范。承当施工过程中全部安全责任，严格执行政府有关部门的政策法规，否则承当全部责任。3）乙方必须主动配合家访工作，配合有关部门的各项检查，负责排渣道路的维修，洒水降尘，平整渣台。4）乙方负责其作业人员的生命财产安全及民事责任。5）乙方必须加强管理，确保施工现场安全，如发生一切交通、工伤事故，全部由乙方自行负责并承当全部责任。6）乙方应在施工现场设立安全标牌，避免无关人员进入施工现场，以“安全第一、防止为主”为指导思想，消防安全隐患。7）乙方确保本项目涉及的全部合同及有关文献不得复印或向第三方泄露，一经证明，甲方有权终止合同并由乙方承当一切责任。六、验收及方法1、验收根据：建设单位的《工程验收管理方法》。2、验收方法：每月有业主方、甲乙双方组织人员共同参加完毕工程验收，由业主方和甲方出具验收成果，经业主方、甲、乙三方确认签字后生效，作为结算根据。七、工程技术及其规定1、乙方必须严格执行矿山开采有关规程，规定及国家有关法律法规以及矿产部下发的《质量原则化原则及考核评级实施细则》，《安全管理方法》，《土石方管理办法》，《统计报表管理方法》，《有关加强保密工作的告知》及有关矿规矿纪，精神文明建设，社会治安综合治理管理方法。2、工程施工中工程进度，工程质量，工程位置及出现破坏工程行为按甲方有关规定解决。八、其它商定1、遇有政府检查，爆破物品及本地石油公司油料供应短缺或天气恶劣因素延续五天不含有出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。2、乙方特殊工程人员都必须有特种行业操作和上岗证。3、乙方必须配备专职安全员，并主动参加甲方组织的安全学习和技能培训。4、乙方应订立“安全、环保、消防合同书”，现场文明施工责任书。5、合同价款中涉及了安全施工管理，安全方法，现场文明施工等费用。6、乙方必须严格恪守《安全生产管理条例》、《爆炸物品使用管理条例》、《安全法》等有关规定，文明施工。7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证，如有疾病隐瞒，后果乙方负责，乙方施工队全部人员的医疗费用全部由乙方承当。8、乙方必须全额购置保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据有关部门的规定，乙方可自愿购置商业保险。九、乙方必须自律和恪守下列条款1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如有发现甲方有权按规定予以解决。2、乙方发生的任何车辆和机械事故，人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。十、特殊商定1、如因业主及甲方因素未能准时向乙方支付工程款，乙方有权卖业主的全部矿产品。（注：低于市场价20%），作为所发生的工程款或有关费用。2、乙方进场时间以甲方告知为准。，乙方必须确保准时进场施工。3、临建由乙方按照甲方规定统一管理，费用由甲方承当。十一、合同期限（合同生效与终止）自年月日至年月日结算付款完为止。十二、违约责任1、甲、乙双方不得单方违约，如单方违约，则由违约方承当对方合同总额的3‰执行违约金处分。2、若甲方资金不能准时支付乙方工程款项，乙方有权停工，如停工达成5天以上，停工期间甲方必须赔偿乙方的设备损失和人员工资，按（型号400以上的挖掘机每台元/天，型号300以上的挖掘机每台1500元/天，大渣车每台600元/天，小渣车每台400元/天，装载机每台400元/天，撒水车每辆200元/天，人员工资150元/天）及有关实际损失，并对应顺延工期，如因甲方的因素造成乙方停工一种月，甲方无条件退还乙方全部的确保金款项并赔偿由此带来的一切经济损失，并以业主方和甲方的全部矿石为担保。3、本合同爆破作业由乙方承当施工，甲方提供爆破材料，如因甲方爆破材料不正常，每月累计不得超出48小时，超出48小时的每超出一天按本章第2条的赔偿原则执行，进行赔偿。4、乙方如有违反合同商定行为的，应按照有关规章制度执行。十三、违约、索赔和争议1、甲方不按合同推行责任、义务造成乙方无法施工时赔偿误工损失，工期顺延。2、因不可抗力或政策因素造成工程无法正常进行合同中断，甲方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。3、本合同未尽事宜双方协商解决。4、双方在推行合同中产生争议时，双方协商解决，如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。十四、合同份数1、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，本合同经甲乙双方盖章后生效，工程竣工、工程款结清后失效。2、渣台管理、洒水甲方负责，第一种月乙方的生活费用、维修费用由乙方自理。3、合同订立预交