2023年设计分包合同大全(十六篇)_第1页
2023年设计分包合同大全(十六篇)_第2页
2023年设计分包合同大全(十六篇)_第3页
2023年设计分包合同大全(十六篇)_第4页
2023年设计分包合同大全(十六篇)_第5页
已阅读5页,还剩72页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页2023年设计分包合同大全(十六篇)随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,吧设计分包合同篇一劳务分包人:鉴于贵州勘测设计与工程发包人xx县城西区开发工作领导小组办公室签订了工程设计合同,按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,与劳务分包人就劳务分包事项协商一致,订立本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容:1.工程名称:小镇一期室外配电工程设计2.工程地点:西片区3.分包范围:现场测量、绘制图纸、工程设计二、分包工作期限工期:1.开场工作日期:20xx年1月8日2.完毕工作日期:20xx年5月9日3.工程日历工期:120天三、质量要求:1.按总(分)包合同有关质量的约定,一次性验收合格。2.符合国家标准及设计要求。四、质量保证:必须满足电力行业标准,通过电力部门审图,满足用户要求。五、标准标准除主合同合同另有约定外,本合同适用标准标准如下:1.根据xx县城西区开发工作领导小组办公室<<电力工程设计委托书》》。2.建立方提供负荷资料和箱式变压器安装地点。3.设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、标准和规程规定。设计中根据以下标准、技术导那么的规定开展设计工作。4.《中国南方电网110kv及以下配电网装备技术导那么》5.《架空送电线路杆塔构造设计技术规程》(dl/t5154-20xx)6.《10kv及以下架空配电线路设计技术规程》(dl/t5220-20xx)7.《城市电力电缆线路设计技术规定》(dl/t5221-20xx)8.《电力工程电缆设计标准》(gb50217-20xx)9.《供配电系统设计标准》10.《交流电气装置的接地dl/t621-1997》11.《电力装置的继电保护和自动装置设计标准gb50062-92》12.《低压配电设计标准gb50054-95》13.《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准gb50169》六、图纸分包方勘察设计成果出图九套,一套交承包人,八套交用户。七、劳务分包方现场负责人1、劳务分包方的现场负责人为:,其签字代表乙方。2、如乙方需更换现场负责人应书面通知甲方,并征得甲方书面同意。否那么原现场负责人的行为仍代表乙方。八、合同价款:1.本合同的劳务分包价暂定为人民币壹拾叁万陆仟元(¥:146000.00),详细按xx县城西区开发办(合同施行金额)收款金额(85%)结算。2.如主合同有增减,分包合同根据增减情况进展调整。3.相关税收由劳务分包方负责。九、付款方式:根据主合同收款情况进展结算。十、承包人义务负责根据收款进度情况进展与分包人进展结算。十一、劳务分包人义务1、对本合同劳务分包范围内的质量向承包人负责,组织具有相应资格证书的纯熟技术人员投入工作,自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照相关标准、有关技术要求及业主要求进展勘测、设计,确保工程质量到达约定的标准;科学安排作业方案,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定,做到平安、文明施工;承当由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;3、工程施行过程中必须服从建立方、监理方的统一管理。在作业工中假设发现质量平安问题,必须及时返工或整改4、按时提交报表、完好的原始技术资料及勘察设计成果。5、除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的施行、完工负责,劳务分包人应承当并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。6、乙方作业所用车辆必须按照法律法规的规定进展使用。十二、违约责任根据合同法办理。十三、争议的解决工承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,向人民法院起诉。十四、制止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给别人。十五、合同解除1、本合同的劳务未完成之前,承包人通知劳务分包人终止本合同时,劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。2、合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十六、其它1、本合同正本两份,具有同等效力,由承包人和劳务分包人各执一份;2、本合同双方约定签字后生效十七、补充条款在工程施行过程中所有发生的一切责任由分包人承当。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同篇二委托方(甲方):承接方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关工程勘察设计管理法规和规章,经双方友好协商,甲方委托乙方承当室内装饰工程设计业务,乙方同意承当设计责任。为明确甲、乙双方的权利及义务,特签订本合同,以利共同遵守。第一条委托设计工程的概况1、工程工程设计名称:。2、工程工程地点:。3、工程工程投资总额(元):。4、本设计合同总价(元):。5、计费标准:。6、工程工程设计内容及标准:。7、设计根据:。8、工程工程设计规模、概况:。第四条设计费用的支付方式1、本合同生效后七日内,甲方应向乙方预付设计费总额的%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费)。2、乙方提交初步设计文件后七日内,甲方应向乙方支付设计总额的%,计元(不含定金)。3、乙方提交全部施工图设计文件后七日内,甲方应向乙方支付设计费总额的%,计元。4、全部工程完工并验收合格,且等甲方装修工程结算书经业主及审计单位审核生效后七日内,甲方再向乙方结付设计费的余额。5、本合同在执行期间,收费标准不做任何调整。第五条甲方责任1、甲方应按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向乙方递交资料及文件,并对其完好性、正确性及时限负责。2、甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或对因提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。3、在合同履行期间,如乙方无过错,甲方单方提出解除合同的,而乙方未开场设计工作,退还甲方已付定金的%;已开场设计工作的,甲方应根据乙方已完成局部,该阶段设计所发生的工作量支付。4、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。5、甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的工程。第六条乙方责任1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计图纸与文件。2、乙方应对设计文件与图纸出现的遗漏或错误负责修改补充。3、施工图交付后指派设计师名进驻现场,参加每周的施工例会,配合业主、监理、施工单位配合解决有关问题。4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协调解决。5、本工程设计责任保证期为年。保证期内如有设计质量问题乙方承当法律责任。6、在设计方案确定后,及时绘制施工图,并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等供甲方选择。7、乙方提出的设计图文必须经甲方审核,并参照甲方意见进展修改、以不违背合同规定为原那么,在协商根底上到达双方满意为止。8、由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失局部的设计费,并根据甲方实际损失程度向甲方偿付赔偿金。9、合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。10、乙方交付设计文件后,应参加有关部门设计审查会议并应根据审查结论负责不超出原定方案任务书范围内的必要调整补充。11、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。12、如因乙方延误有关设计图文交付,以致影响甲方施工工程进度时,甲方有权从总设计费中按日扣除‰。乙方假设超过约定交图期限10日以上,并不能继续完成时,甲方可解除合同。并赔偿甲方由此造成的损失。13、甲方工程开工以后,如发现原设计不合理、不科学、不经济等情况,可向乙方提出“变更设计意见书”,变更原设计或追加设计。乙方应对原设计作出变更,重新出具相关设计图文。乙方不得追加设计费用。第七条其他事项1、乙方对本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同书指定地点施工专用,不得转让出版或作其他用处。对已出具的图纸和文件,如乙方有本合同以外的用处,应预先征得甲方同意。2、本合同为双方同意签订,本委托合同书中如某一条经双方协商同意无效时,不影响其他条款的施行。3、双方如就履行本合同书约定的条款发生争议时,经各方同意可请施工所在地工程建立主管部门调解,各方均应服从所作的调解,费用由各方分担;如调解失败,双方均有权根据中华人民共和国法律向签约地人民法院提出诉讼。4、《工程勘察设计廉政责任书》作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。5、本合同一式肆份,由甲、乙双方各执贰份,均具同等效力。6、本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同篇三甲方:地址:/:联络人:乙方:地址:/:身份证:双方通过友好协商,由甲方委托乙方对工程进展设计研发工作,并达成如下协议:一、设计需求1.乙方需根据甲方所提供的资料及设计要求,进展相关设计工作;2.设计过程中,乙方根据甲方提出的合理修改意见做出设计修改,直至修改确认为止;3.乙方负责设计内容详见附件。二、甲方责任1.甲方应对乙方明确设计要求,提供给乙方相关的资料和必要的支持。2.甲方为乙方的开发工作提供联想thinkpadt400电脑一台,电脑产权及在此电脑上开展的研发工作所得皆归甲方所有。(详见附件)3.甲方对乙方提供的设计方案及时进展审定。4.甲方应按本协议规定,按时向乙方支付费用。5.甲方在提出方案修改意见时,修改范围不得附件设计内容清单的范围,如超出那么应按新的需求工程计费。6.如因甲方原因在设计方案确认后,中途终止此工程设计,那么甲方需付清本工程设计费用给乙方。三、乙方责任1.乙方应按时向甲方交付设计方案及其它设计成果。2.乙方在提供设计方案中应保证无知识产权纠纷。3.乙方未经甲方书面同意,甲方相关之资料,不得他用。4.乙方在开展设计工作时需要甲方意见修改设计方案直至合同终止。5.乙方有责任维护此设计的知识产权保密性。四、费用及结算方式本合同金额(rmb),甲方首次支付全款的即(rmb),乙方完成所有设计并移交甲方后结清余款即(rmb),以劳务效劳报酬方式支付。五、在乙方完成工作及甲方给予款项结清后,乙方将所有网站设计代码及软件以甲方指定的方式移交给甲方。六、知识产权最终选定的设计方案所有权属甲方专有,乙方可将其成果用于展出、展示、参加评比等非赢利性活动,乙方具有署名权。七、合同纠纷在此合同执行过程中,甲、乙双方如产生纠纷,按《合同法》处理,或请仲裁部门仲裁。合同自双方签字后生效,一式两份,双方各执一份,同具法律效力。本合约未尽事宜,由双方通过友好协商签定补充协议解决,补充协议与本合约具有同等法律效力。甲乙双方应严格履行本合同,假如任何一方违背本合同,另一方有权做出出卖产品设计及向法院提起诉讼的选择。(本协议涂改无效!)甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同篇四甲方:法定代表人:住所地:乙方:,身份证号:就合作开展甲方室内装饰设计业务范围以内与施工图绘制相关的工作,经甲乙双方平等自愿、协商一致,达成如下协议,以资信守。一、承包经营形式:甲方内设工程技术部业务部门,甲方确保工程技术部为甲方第一从事施工图绘制相关业务的部门,甲方内部其他各业务部可列第二开展此项业务部门。甲方原有员工共4名,并入乙方承包经营的部门,归乙方管理。甲方聘请乙方担任工程技术部负责人,并由乙方对工程技术部施行内部承包经营。二、承包经营期限:年月日至年月日三、承包经营范围:1、甲方为业务主体对外承接的室内装饰设计业务全部属于承包经营的范围。2、乙方以甲方名义、利用甲方办公条件拓展或者承接的设计业四、承包经营权与义务:1、乙方在承包经营期限内享有如下权利:(1)、人事任免权。乙方自主决定工程技术部所需人员的聘用、解聘、管理、待遇审定等事宜,上述人员的劳动合同和保险关系由甲方办理,费用由乙方支付,进入承包经营本钱予以核算。(2)、独立经营权。乙方自主决定对外业务的合作对象、决定合同签订及交易条件等内容。乙方对外参与投标或者进展其他业务拓展活动,需要甲方的有关资质或者其他证照文件的,甲方应无条件予以配合。乙方决定签署的合同,甲方应予以盖章。乙方同时对承包经营期内的由其决定的合同承当法律责任。(3)、部门设置的决定权。乙方自主决定设计部内部机构的设置,决定内部机构的职责。(4)、规章制度决定权。乙方自主决定工程技术部内部的规章制度。(5)、财务独立核算权利。乙方在不违犯甲方财务制度根本原那么的前提下,有权对部门内的业务开支独立签字审核,由甲方予以报销。对于乙方承接的业务,甲方应该根据法律规定和合同约定的开具发票。(6)、要求和使用甲方提供的办公设备及场所。(7)、查阅甲方与设计业务有关的合同、财务票据等资料的权利。(8)、乙方需以甲方名义对所属员工支付工资、奖金等报酬。2、甲方在承包经营期限享有如下权利:(1)、有权要求和催促乙方的所有工作符合国家的相关制度与法律法规以及公司的相关制度。(2)、有权制止乙方利用公司办公条件承接业务而不将该等业务收入作为承包经营的收益。(3)、要求乙方制定的内部规章制度报甲方存档。(4)、催促乙方完成甲方下达的设计任务,催促乙方按已签订的合同履行。(5)、查阅乙方以甲方名义承接的有关设计业务的合同,并要求乙方在公司留档备查。五、承包经营核算及收益分配:1、乙方根本运营费(1)甲方为设计业务所开具的发票所对应的实际缴纳的税金;(2)乙方认可的部门人员工资、社保等劳动报酬;(3)以上两项费用为乙方根本运营费,每年合计:捌拾万元人(4)乙方根本运营费每年应进展调整核准。2、根本运营费的支付在承包经营期间,甲方应保证乙方每年的根本运营费的收益,且甲方每月按比例支付全年根本运营费。在双方结算时,由甲方扣除其垫付的根本运营费局部。3、收益分配(1)乙方年经营利润为:减去根本运营费后的总收益(其中不包括乙方自己承接工程的收益局部,该局部归乙方所有)。(2)利润分配方案伍拾万元人民币以内:30%归甲方;70%归乙方。伍拾至壹百万元人民币以内:25%归甲方;75%归乙方。壹百至贰百万元人民币以内:20%归甲方;80%归乙方。贰百万元人民币以上甲乙双方另行协商分配方案。(3)双方应每半年(6月30日、12月31日前)核算承包经营收益。每次核算后,扣除甲方为乙方支付的相应月份根本运营费后,按收益分配第(2)项内容,以全年分配形式额度的50%进展划分。4、单项业务结算乙方承接甲方的单项业务结算根据,应以每项业务所签订的效劳合同内容为准。六、违约责任双方都应遵守自己的义务,如有违背响按本合同的约定承当违约责任。1、乙方拓展或者承接业务后,甲方拒不履行盖章、开票或者提供证照资质等义务的,乙方有权解除本合同,并按合同剩余期间每年可预期收益即万元人民币向甲方收取违约金。2、乙方利用甲方办公条件私自承接设计业务、隐瞒设计收入的,按隐瞒收入的%,向甲方承当违约金。甲方隐瞒设计收入的,承当同等违约责任。3、甲方拒不核算或者拒不向乙方支付核算后的利润的,应按×××××向乙方支付违约金。4、经核算后,年亏损的,双方皆可解除合同。七、本协议一式份,各具同等效力,经双方签字或盖章生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同篇五工程承包人:〔以下简称甲方〕劳务分包人:(以下简称乙方〕鉴于贵州勘测设计与工程发包人xx县城西区开发工作领导小组办公室签订了工程设计合同,按照《中华人民共本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容:1.工程名称:小镇一期室外配电工程设计2.工程地点:西片区3.分包范围:现场测量、绘制图纸、工程设计二、分包工作期限工期:1.开场工作日期:20xx年1月8日2.完毕工作日期:20xx年5月9日3.工程日历工期:120天三、质量要求:1.按总(分)包合同有关质量的约定,一次性验收合格。2.符合国家标准及设计要求。四、质量保证:必须满足电力行业标准,通过电力部门审图,满足用户要求。五、标准标准除主合同合同另有约定外,本合同适用标准标准如下:1.根据xx县城西区开发工作领导小组办公室<<电力工程设计委2.建立方提供负荷资料和箱式变压器安装地点。3.设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、标准和规4.《中国南方电网110kv及以下配电网装备技术导那么》5.《架空送电线路杆塔构造设计技术规程》(dl/t5154-20xx)6.《10kv及以下架空配电线路设计技术规程》(dl/t5220-20xx)7.《城市电力电缆线路设计技术规定》(dl/t5221-20xx)8.《电力工程电缆设计标准》(gb50217-20xx)9.《供配电系统设计标准》10.《交流电气装置的接地dl/t621-1997》11.《电力装置的继电保护和自动装置设计标准gb50062-92》12.《低压配电设计标准gb50054-95》13.《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准gb50169》六、图纸分包方勘察设计成果出图九套,一套交承包人,八套交用户。七、劳务分包方现场负责人1、劳务分包方的现场负责人为:,其签字代表乙方。2、如乙方需更换现场负责人应书面通知甲方,并征得甲方书面同意。八、合同价款:1.本合同的劳务分包价暂定为人民币壹拾叁万陆仟元(¥:146000.00),详细按xx县城西区开发办(合同施行金额)收款金额(85%)结算。2.如主合同有增减,分包合同根据增减情况进展调整。3.相关税收由劳务分包方负责。九、付款方式:根据主合同收款情况进展结算。十、承包人义务负责根据收款进度情况进展与分包人进展结算。十一、劳务分包人义务1、对本合同劳务分包范围内的质量向承包人负责,组织具有相2、严格按照相关标准、有关技术要求及业主要求进展勘测、设3、工程施行过程中必须服从建立方、监理方的统一管理。在作4、按时提交报表、完好的原始技术资料及勘察设计成果。5、除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的施行、6、乙方作业所用车辆必须按照法律法规的规定进展使用。十二、违约责任根据合同法办理。十三、争议的解决工承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,向人民法院起诉。十四、制止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给别人。十五、合同解除1、本合同的劳务未完成之前,承包人通知劳务分包人终止本合2、合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、十六、其它1、本合同正本两份,具有同等效力,由承包人和劳务分包人2、本合同双方约定签字后生效十七、补充条款在工程施行过程中所有发生的一切责任由分包人承当。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同篇六设计总承包方(以下简称甲方):专业设计分包方(以下简称乙方):发包人委托甲方承当________________________________________工程工程设计,并由甲方全权负责工程工程设计的各专业设计的配套组织工作。发包人与甲方已就_________________________________________工程工程的设计签约总包合同,合同编号是______________________________,为此甲方委托乙方承当________________________________工程工程中的_________________________专业设计,经双方协商一致,签订本专业设计分包合同。第一条合同总那么1.1本分包合同根据以下文件签订:1.1.1《中华人民共和国合同法》。1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。1.1.3发包人委托甲方承当____________________________工程工程设计合同。1.1.4建立工程的批准文件。1.2合同签订双方行使权利,履行义务应当遵循老实信誉原那么,遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。第二条本合同与工程总承包合同的关系2.1发包人与甲方签订的设计合同中的技术要求及效劳要求同样合适于乙方,即为甲方对乙方的责任要求。2.2乙方承当工程工程中的_______________________专业设计,配合甲方完成此工程工程的设计,与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺。第三条本合同工程设计工程的名称、地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准3.1工程工程的名称:___________________3.2工程工程的建立地点:_________3.3工程工程的规模:3.3.1工程工程的用地面积:__________________________________________3.3.2工程工程的总建筑面积:________________________________________3.4工程特征及附注说明:3.5工程工程的设计内容:____________________________,设计阶段:____________________,设计标准及深度要求_____________________________.第四条甲方必须向乙方提交的有关资料及文件第五条乙方向甲方交付的设计成果文件第六条设计收费6.1支付方法6.1.1甲方应按总承合同及时向发包人收取各阶段应得的设计费,并及时向乙方支付分包合同中对应的各阶段设计费。6.1.2各阶段的支付方法:表中是乙方在各阶段应得得款,是在甲方收到款后需及时向乙方支付的对应款,第七条双方责任7.1甲方与乙方共同责任7.1.1本分包合同是以发包人与甲方签订的工程工程设计合同为母本。分包合同中的甲、乙双方均应受母本合同的责任约束和履行。7.1.2甲方在母本合同承诺的事项,乙方在签订本分包合同时也应承诺。合同生效之月起甲方、乙方即为一整体共同承当责任与义务,甲方在母本中享有的权利乙方也同时享有。7.1.3专业设计分包的技术协调应视为双方内部事务,应双方协商解决一切问题,共同保证承接的工程工程质量。7.2甲方与乙方之间的责任7.2.1甲方按本合同第四条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及设计调借文件,并对其完好性,正确性及时限责任。7.2.2专业设计间互提设计资料时,甲方应协调与确认,及时制定工作进度方案,经双方确认后签章作为本合同的附件。7.2.3甲方有权利根据母本合同中发包人对工程工程设计承包者的要求来管理和要求乙方协同完成设计工作。7.2.4在合同履行期间,发包人提出解除合同(母本合同)同时,本分包合同也随之自行解除,所发生的经济问题处理同母本合同一致。乙方也享有向甲方索赔的权利。7.2.5乙方应按确认的进度方案完成设计规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件。7.2.6乙方应对自己专业设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成的工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收局部的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多按现行的法规执行。7.2.7合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿发包人损失。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同篇七甲方(委托方):乙方(执行方):为了更好的塑造符合企业特点的企业品牌形象,甲乙双方秉承互相促进,互相信赖的原那么,经友好协商,达成如下协议:壹合同内容和要求1、vi设计工程,内容见附录;2、vi手册的整理(电子文本、彩页打印文本,如需印刷另行计费);贰费用1、推广过程中的其他当个工程筹划设计费用另计(画册、海报、dm等);2、vi导入及vi手册的整理:费用共计人民币¥(大写:人民币元整)(以上费用含电子文本、彩页打印文本各两份)。叁付款方式1、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用30%,即人民币¥万元整(大写:人民币万元整);2、标志通过即付工程总额的40%即人民币¥万元整(大写:人民币万元整);3、vi手册整理完成;打印装订前甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥万元整(大写:人民币万元整)。肆双方的责任与义务1、乙方应按甲方要求按质按量完成相关筹划设计工作;2、乙方需在规定时间二○○____年____月____日至二○○______年____月____日完成甲方公司vi手册的整理工作,并报予甲方签字认可;3、甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料,因甲方所提供资料版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷全部由甲方承当。伍知识产权约定1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方。2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权根据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。附违约责任1、本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同;2、因vi筹划是乙方智力成果整体的表达,其工作特点并没有明显的阶段性,乙方在开场着手筹划时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提早终止合同,仍承当向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。3、乙方如违约提早终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。4、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向北京市仲裁委员会提请仲裁解决。5、本合同壹式肆份,自双方签字盖章之日起生效,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等的法律效力。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同篇八(以下简称“甲方”)(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲、乙双方本着互相尊重、互惠互利的原那么,就甲方视觉识别系统(vi)设计进展合作,在平等、自愿、等价有偿、公平、老实信誉的根底由,经双方友好协商,现达成代理合同如下:一、工作内容1、视觉识别系统(vi)设计,导视系统设计[详细内容详见附件]2、vi手册、电子文件光盘各6份二、效劳方式与期限1、乙方为甲方本工程的独家代理单位。在本设计合同执行期限内,甲方不再以任何形式委托其他任何公司或个人代理合同内规定的工作;2、合同期限:20xx年月日至20xx年月日。三、合同金额人民币¥.00元整(大写:拾万元整)合同金额包括乙方设计费/6本vi手册印制费/电子文件光盘制作费/管理费/劳务费/税金等。四、付款方式1、合同签定之后三日内,甲方支付合同款30%,人民币¥.00元整(大写:万元整)给乙方;2、标志设计方案由甲方签字确认后,甲方支付合同款30%,人民币¥.00元整(大写:万元整)给乙方;3、vi手册,导视系统及电子文件光盘经甲方签字验收后,甲方支付合同款40%,人民币¥.00元整(大写:万元整)给乙方;4、甲方汇入乙方指定如下帐号:乙方开户行:账号:(一)甲乙双方共同权利义务五、双方权利和责任1、本合同执行期间,甲乙双方应委派专人进展工作对接和工程沟通工作,以保证双方工作的顺利进展;2、本合同未涉及的工作内容,如甲方需委托乙方完成,双方需经详细合作事宜商议并签订相关合作合同,乙方应给予甲方效劳价格方面的优惠;3、甲方、乙方应保证其各自向对方所提供的文件资料是真实、准确、合法的及不损害任何第三方的权益,并各自保证该资料的使用免遭任何第三方的追索;4、甲乙双方按工作时间方案表互相配合推进工作。但因双方的原因致使时间延迟,以工程确认时间为准。(二)甲方的权利和义务1、为便于工作的顺利开展,甲方应根据乙方的合理要求提供与工程相关的各种必需资料等文件,并确保所提供文件的准确性,以保证乙方掌握有关设计要素,能有效完成工作内容;2、对乙方提交的设计方案稿等工作内容,甲方有提出书面修改意见或建议的权利,乙方应当按照甲方的意见和建议对设计方案稿进展必要的修改,但该等意见或建议不得违背国家法律法规的规定;3、对乙方提交的方案和设计内容,甲方应在收到乙方设计内容的5日内完成审核或签字确认工作,因甲方延期审核或确认而导致工作延误乙方不承当责任;4、甲方应按本合同规定向乙方支付款项,以便乙方顺利开展工作;5、甲方付清本合同全款后,享有乙方所提供的筹划、创意和设计方案所有版权的权利,即本合同项下作品的著作权归甲方所有,但乙方的署名权除外;6、甲方应制定专人作为甲方与乙方接洽的工程代表,其在本合同履行过程中所签署的文件,视为甲方向乙方签署的文件。(三)乙方的权利和义务1、乙方以收到甲方首笔合同金额的日期为乙方正式工作开场日期,乙方每一阶段工作的起始日期均从甲方对乙方完成上一阶段相关工作内容确认手续之次日起计算;2、乙方对甲方所提供的关于工程的经营、业务、产品及技术等相关的文件、信息、图纸及软件等资料负有保密义务,并应采取一切合理和恰当的措施防止甲方资料的泄露、复制、滥用及被无关人员接触;3、乙方应根据甲方的书面意见进展修改、调整,直至甲方签字确认前方可定稿;4、乙方应根据甲方的阶段性书面意见进展修改、调整,甲方确认设计风格后,应对乙方提交的设计方案三次内确定;5、对甲方要求乙方完成非本合同约定范围的工作内容,乙方有权回绝或要求甲方增加相关费用;对甲方违背法律、法规、规章和公序良俗的工作要求,乙方有权回绝;6、在不泄露甲方机密的前提下,乙方可将该合同的工作成果用于营利性或非营利性的发表、登载和展览;7、乙方在履行本合同过程中需使用第三方作品的,乙方应事先向甲方说明并获得甲方的同意,需支付给第三方的著作权使用费等由甲方承当;8、乙方应按合同约定的时间和进展进展工作。六、不可抗力甲、乙一方因不可抗力事件而不能继续履行其在本合同中约定的权利和义务,该方应以书面通知或其他方式在自事发之日起3个工作日内书面通知对方,并提供事件发生的合理证据,而双方应尽可能采取合理措施将损失在尽可能少的时间内降到最低。七、争议的解决1、在双方就本合同项下条款的解释和履行发生争议时,双方应好心协商解决。2、假如协商不成,双方应当将有关争议提交深圳仲裁委员会,按照现行的仲裁规那么仲裁解决。仲裁裁决是终局性的,对双方均有拘谨力。仲裁费用由败诉方承当。八、合同的变更和终1、合同的变更:因不可抗力或甲乙双方重大的方案改变,双方友好协商合同条款的更改修订。2、合同的终止:乙方按本合同约定向甲方交付工作成果,甲方将全部款项支付完毕后合同自然终止。3、本合同签订后,任何一方不得随意终止或变更本合同约定事宜。1、本合同未尽事宜,经甲,乙双方协商另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力;2、本合同壹式贰份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,盖章生效。3、本合同自签字之日起生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同篇九工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):劳务分包人:按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自原、公平和老实信誉的原那么,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:提供分包劳务内容:2、分包工作期限开场工作日期:年月日完毕工作日期:年月日总日历工作天数为:天。3、劳务报酬及支付方式3.1本工程的劳务报酬采用以下任何一种方式计算:(1)固定劳务报酬(含管理费);(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。3.2本工程的劳务报酬,均为一次包死,不再调整。3.3采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计大写(小写¥元)。3.4由劳务分包人提供全额建筑业发票,工程承包人按工程劳务进度付款,工程完毕验收合格全额付清。4、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须到达质量评定合格等级。5、分包人义务5.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作;未经工程承包人受权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联络;自觉遵守法律法规及有关规章制度;5.2劳务分包人根据施工组织设计总进度方案的要求,每月底前提交下月施工方案,有阶段工期要求的提交阶段施工方案,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工方案,以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力安排方案,经工程承包人批准后严格施行;5.3自觉承受工程承包人及有关部门的管理、监视和检查;承受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;5.4按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准代工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;5.5除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的施行、完工负责,劳务分包人应承当其履行总(分)包合同约定的、与劳力作业有关的所有义务及工作程序。6、平安施工与检查6.1劳务分包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定,严格按平安标准进展施工,并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患。由于军务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承当。6.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进展平安教育,并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违背平安管理的规定进展施工。因工程承包人原因导致的平安事故,由工程承包人承当相应责任及发生的费用。7、平安防护7.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开场前应向工程承包人提出平安防护措施,经工程承包人认可后施行,防护措施费用由工程承包人承当。7.2劳务分包人在施工现场内使用的平安保护用品(如平安帽、平安带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用方案,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供给。8、事故处理8.1发生重大伤亡及其他平安事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。8.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。9、违约责任9.1当发生以下情况之一时,工程承包人应承当违约责任;(1)工程承包人违背本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。9.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。9.3工程承包人不履行或不按约履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。10、制止转包或再分包10.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给别人。否那么,劳务分包人将依法承当责任。11、合同解除11.1假如工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停顿工作。停顿工作超过11天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。11.2如在劳务分包人没有完全履行合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。11.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。12、合同终止12.1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。13、合同生效13.1本合同正本两份,具有同等效办,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同双方签字盖章后生效。工程承包人:(公章)代理人:开户银行:劳务分包人:(公章)年月日:设计分包合同篇十设计总承包方(以下简称甲方):专业设计分包方(以下简称乙方):经甲乙双方共同协商,甲方委托乙方承当崇州粮油储藏加工及配套工程及攀枝花市国家粮食储藏库综合楼工程工程设计,并由甲方全权负责工程工程设计的各专业设计的配套组织工作,经双方协商一致,签订本专业设计分包合同。第一条合同总那么1.1本分包合同根据以下文件签订:1.1.1《中华人民共和国合同法》。1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。1.1.3建立工程的批准文件。1.2合同签订双方行使权利,履行义务应当遵循老实信誉原那么,遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。第二条本合同与工程总承包合同的关系2.1乙方承当工程工程中的六个单体的施工图设计,配合甲方完成此工程工程的设计。第三条本合同工程设计工程的名称、地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准3.1工程工程的名称:崇州粮油储藏加工及配套工程,攀枝花市国家粮食储藏库综合楼3.2工程工程的建立地点:崇州,攀枝花市3.3工程工程的规模:多层框架构造,面积小于10000平方米3.3.1工程工程的用地面积:.3.2工程工程的总建筑面积:9396.33平方米3.5工程工程总设计费:93960。00元3.6设计阶段,设计标准及深度要求通过施工图审查。第四条甲方必须向乙方提交的有关资料及文件根据乙方的合理要求第五条乙方向甲方交付的设计成果文件根据甲方的要求提供设计成果,施工图电子版本,相关计算资料第六条设计收费6.1支付方法6.1.1甲方承诺施工图审查通过后三日内支付全款设计费。第七条双方责任7.1甲方与乙方共同责任7.1.1专业设计分包的技术协调应视为双方内部事务,应双方协商解决一切问题,共同保证承接的工程工程质量。7.1.2乙方应对自己专业设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成的工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收局部的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多按现行的法规执行。7.1.3本协议一式肆份,甲乙双方各执二份。7.1..4本协议经双方签字后即生效。甲方名称:(公司盖章)乙方:法定代表人:(签字)委托代理人:(签字):签证日期:年月日设计分包合同篇十一甲方:__________________乙方:__________________经过友好协商,甲乙双方就________工程各专业(建筑、构造、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。1.协议设计内容组成:__________________设计内容:__________________上述工程在业主提供的建筑方案后的建筑、构造方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计,不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求,能获得相关政府部门的审批批件。(包含:__________________建筑工程规划答应证、消防审核通过通知单、施工图审查证书,不含垄断行业设计。(如变配电所、人防工程等))2.工程设计周期:__________________由甲乙双方协商本着实事求是和对工程负责的精神确定,可参加附表,原那么上按照所需要的设计根底资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。假如出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误,设计周期应该顺延,原那么上顺延的时间同该原因延误的时间,但是要力争满足业主方提出的时间要求。3.甲方支付乙方设计劳务费用标准:__________________上述合同范围内:__________________各专业总面积为____________万㎡(最终以施工图为准),以单价________元/平方米费用计算,总计:__________________________________万元(大写人民币),(以上费用为现金支出,不含任何税费)。乙方不承当因工程手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。4.付费方式及进度分三次支付,第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的_________%;第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付_________%;第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周,支付剩余_________%,假如因为手续或工程开发方等的原因两个月内无法获得图审意见,甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内,支付上述___________%的设计劳务费用,5.甲方向乙方提供的设计根底资料应以文件的形式提供,方案要提供电子版,其它口头指令,应另行提供书面形式文件;乙方向甲方提供的设计成果为电子版。6.乙方对甲方的承诺:(1)要本着对工程负责的态度,精心设计,减少后期现场效劳工作量;(2)做好其他专业的协调及统筹工作,履行本合同规定的有关条款的内容;(3)乙方负责及书面技术问题解答;(4)乙方派主要设计师在必要的时间节点到甲方所在地完成配合所需工作;(5)负责提交各阶段电子幅员纸;(但要可以满足直接打印的要求,本钱由甲方承当)(6)遵守商业合作机密,假如因乙方原因泄露信息,乙方承当相关损失。7.甲方对乙方的承诺:(1)及时提供乙方所需要的实际根底资料,如完好的方案设计成果、绘制图纸标准及要求、甲方的修改意见、技术问题答复等;(2)按照合同约定的期限支付相关的各阶段的费用;(3)及时提供工程的变更资讯资料;(4)承当打印硫酸图及晒蓝图等本钱。8.本合同经过双方负责人签字或加盖合同章后生效,本合同附加条款经过双方负责人签字或加盖合同章后同样有效。9.双方在履行本合同中发生的任何争议,如协商解决不成,应提交人民法院通过诉讼程序解决,诉讼由合同签订地人民法院管辖。10.本合同一式两份,甲乙双方各一份。甲方负责人签字:__________________盖章乙方负责人签字:__________________盖章________年________月________日设计分包合同篇十二甲方:乙方:签约时间:年月日发包方:分包方:按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包工作内容:通信施工图设计,线路施工,开工资料整理。2、分包工作期限实际开工时间以甲方批准的开工时间为准直至该项工程完毕为止。3、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、以国家或部颁发的施工及验收规程、标准和设计要求的工程质量为根据,本工作必须到达分项工程质量合格率为100%,单位工程质量合格率为100%,质量评定到达优良等级,杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。工程工程符合达标投产的要求,确保工程零缺陷移交。4、合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承(分)包合同。5、工程经理5.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为。5.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工队长为。6、工程承包人义务6.1、组建与工程相适应的工程管理班子,全面履行总(分)包合同,组织施行施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;6.2、施工前期的协调工作和费用由工程承包人负责;6.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目的,组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表,施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监视、检查和验收;6.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收;6.5、统筹安排、协调解决劳务分包人独立使用的消费、生活临时设施、用水、用电及施工场地;6.6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、消耗性材料、平安设施保证施工需要;6.7、按本合同约定,向劳务分包人支付工程款;6.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联络,协调现场工作关系。7、劳务分包人义务7.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作;未经工程承包人书面受权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联络;自觉遵守国家法律法规及有关规章制度;7.2、严格按照设计图纸、国家电网公司颁发的现行施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量到达约定的标准;科学安排作业方案,投入足够的人力、物力,保证工期;加强平安教育,认真执行平安技术标准,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;加强现场管理,严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;7.3、自觉承受工程承包人及有关部门的管理、监视和检查;承受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;7.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;7.5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款;7.6、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的图纸、机具、周转材料及其他设施;没有甲方的书面同意,乙方不得将本工程的图纸、技术规程和其他文件等应用其他地方或传播给第三者。7.7、除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的施行、完工负责,劳务分包人应承当并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。7.8、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:劳务分包人的职工及自有的车辆、机械设备。7.9、工程承包人委托劳务分包人购置的材料,必须按照工程承包人的要求采购,保证施工需要并具有产品合格证明。8、平安施工与检查8.1、劳务分包人应遵守国家及工程承包人关于工程建立平安消费的管理规定,严格按管理规定平安标准进展施工,并随时承受工程承包人及行业平安检查人员依法施行的监视检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人自身平安措施不力或不听从工程承包人平安管理指挥,造成事故责任并因此而发生的费用,由劳务分包人承当。8.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进展平安教育,并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违背平安管理的规定进展施工。因工程承包人违背平安管理规定导致的平安事故,由工程承包人承当相应责任及发生的费用。9、事故处理9.1、事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。9.2、发生重大伤亡及其他平安事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。9.3、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。10、承包方式和工时及工程量确实认10.1本工程合同价款暂定为¥:元,(大写:)。10.2本工程的承包费用采用以下方式计算:本合同实行综合单价(综合单价是由劳务分包人报价,并经过双方确认,一致同意的综合单价)承包。综合单价指的是人工价及乙方管理费,即该项工程为包工不包料施工的方式进展承包。综合单价已考虑工程建立期间物价变化和政策性调整等风险系数,在合同施行期间不因市场变化及政策性变化而变动。除本合同第13.1条所列情况外,上述承包合同价款不做调整。本工程采用按实结算,最终结算款为综合单价乘以劳务分包人实际完成实物工程量。劳务分包人按最终结算价款的5%交纳质量保证金,质保期为壹年。10.3工时及工程量确实认:采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人每月22日前将工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。11、劳务报酬的中间支付11.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按以下方法支付:(1)工程款支付方式:转帐,乙方提供劳务发票作为甲方报帐凭证。(2)中间支付:工程款按月结算。月进度工程款为综合单价乘以已完成实物工程量,实得月进度工程款为应得的月进度工程款减去固定比例(5%)的质保金。劳务分包人应根据工程进度按月报送工程进度款付款申请,经工程经理审核签字后报工程承包人的计财科审核并付款。劳务分包人应按工程承包人确认的工程量,计算出已完工程的价款,编制工程款月结算表提交工程承包人,经工程承包人的计财科审核并付款。11.2本合同确定调整的承包费用、工程变更调整的承包费用及其他条款中约定的追加承包费用,应与上述承包费用同期调整支付。12、施工变更12.1施工中如发生对原工作内容进展变更,工程承包人工程经理应提早7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(工程经理)发出的变更通知及有关要求,进展以下需要的变更:(1)更改工程有关局部的标高、基线、位置和尺寸;(2)增减合同中约定的工程量;(3)改变有关的施工时间和顺序;(4)其他有关工程变更需要的附加工作。12.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承当,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。12.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进展擅自变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承当,延误的工期不予顺延。12.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。13、施工验收13.1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收。13.2劳务分包人就其分包的劳务作业的施工质量对工程承包人负责,在质量保修期内向工程承包人承当质量保修责任。14、违约责任14.1工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日5‰的违约金。14.2当发生以下情况之一时,劳务分包人应承当违约责任:(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付合同总价的5‰元的违约金;(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但可以到达国家规定的最低标准时,每低于本合同约定的质量标准1个百分点(不满1个百分点按1个百分点计),劳务分包人应向工程承包人支付合同价款的1%的违约金;14.3一方违约后,另一方可以要求违约方继续履行合同,违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同;或可以要求与违约方解除合同,因解除合同而造成的损失由违约方承当。15、争议15.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用以下2种方式解决争议:(1)双方达成仲裁协议,向南宁市仲裁委员会申请仲裁;(2)向合同签订所在地的人民法院起诉。16、合同生效和终止16.1、本合同双方约定自合同双方代表签字、加盖单位的公章后生效。16.2、合同补充协议与主合同具有同等效力。16.3、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。17、合同份数17.1本合同一式肆份,甲乙双方各执二份。17.2本合同工程承包人及劳务分包人应抄送各自施工现场管理人员并加强贯彻落实。发包方:分包方:代表人:代表人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:设计分包合同篇十三甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方承受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:一、合同内容和要求:1._______________________________公司标志设计2._______________________________公司vi导入、vi执行、及vi手册的整理二、费用vi设计及vi手册的整理:费用共计人民币¥_____万元(大写:_________)(rmb)(以上费用含设计费和vi手册印刷装订费,装订vi手册共计________份)三、付款方式1、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用50%,即人民币¥____万元整(______万元整),2、vi手册整理完成;印刷装订前甲方需向乙方支付合同余款,四、双方的责任与义务.1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关筹划设计工作。2.乙方需在规定时间二○○____年____月____日至二○○______年____月____日完成甲方公司vi3.甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。因版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷由甲方承当。五、知识产权约定1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权根据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。六、违约责任本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同;因vi设计工作是非常艰巨的,不仅需要经过大量调研工作,更需一流设计师的创作,乙方在开场着手设计时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提早终止合同,仍承当向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。乙方如违约提早终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。.七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向北京仲裁委员会提请仲裁解决。合同附件为本合同一局部,本合同壹式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等的法律效力。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日设计分包合同篇十四建立单位(发包方):__________________工程工程名称:__________________设计总承包方(以下简称甲方):__________________专业设计分包方(以下简称乙方):__________________发包人委托甲方承当________________________________________工程工程设计,并由甲方全权负责工程工程设计的各专业设计的配套组织工作。发包人与甲方已就_________________________________________工程工程的设计签约总包合同,合同编号是______________________________,为此甲方委托乙方承当________________________________工程工程中的_________________________专业设计,经双方协商一致,签订本专业设计分包合同。第一条合同总那么1.1本分包合同根据以下文件签订:__________________1.1.1《中华人民共和国民法典》。1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。1.1.3发包人委托甲方承当____________________________工程工程设计合同。1.1.4建立工程的批准文件。1.2合同签订双方行使权利,履行义务应当遵循老实信誉原那么,遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。第二条本合同与工程总承包合同的关系2.1发包人与甲方签订的设计合同中的技术要求及效劳要求同样合适于乙方,即为甲方对乙方的责任要求。2.2乙方承当工程工程中的_______________________专业设计,配合甲方完成此工程工程的设计,与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺。第三条本合同工程设计工程的名称、地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准3.1工程工程的名称:__________________________________________________________________3.2工程工程的建立地点:______________________________________________________________3.3工程工程的规模:_________________________________________________________________3.3.1工程工程的用地面积:____________________________________________________________3.3.2工程工程的总建筑面积:__________________________________________________________3.4工程特征及附注说明:__________________3.5暂估工程工程投资总额:______________________________________________________________3.6工程工程的设计内容:___________________________________,设计阶段:_____________________________________________________________________,设计标准及深度要求_____________________________。第四条甲方必须向乙方提交的有关资料及文件第六条设计收费6.1支付方法6.1.1甲方应按总承合同及时向发包人收取各阶段应得的设计费,并及时向乙方支付分包合同中对应的各阶段设计费。6.1.2各阶段的支付方法:__________________表中是乙方在各阶段应得得款,是在甲方收到款后需及时向乙方支付的对应款,表中规划方案即为修建性详规的简称。第七条双方责任7.1甲方与乙方共同责任7.1.1本分包合同是以发包人与甲方签订的工程工程设计合同为母本。分包合同中的甲、乙双方均应受母本合同的责任约束和履行。7.1.2甲方在母本合同承诺的事项,乙方在签订本分包合同时也应承诺。合同生效之月起甲方、乙方即为一整体共同承当责任与义务,甲方在母本中享有的权利乙方也同时享有。7.1.3专业设计分包的技术协调应视为双方内部事务,应双方协商解决一切问题,共同保证承接的工程工程质量。7.2甲方与乙方之间的责任7.2.1甲方按本合同第四条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及设计调借文件,并对其完好性,正确性及时限责任。7.2.2专业设计间互提设计资料时,甲方应协调与确认,及时制定工作进度方案,经双方确认后签章作为本合同的附件。7.2.3甲方有权利根据母本合同中发包人对工程工程设计承包者的要求来管理和要求乙方协同完成设计工作。7.2.4在合同履行期间,发包人提出解除合同(母本合同)同时,本分包合同也随之自行解除,所发生的经济问题处理同母本合同一致。乙方也享有向甲方索赔的权利。7.2.5乙方应按确认的进度方案完成设计规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件。7.2.6乙方应对自己专业设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成的工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收局部的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多按现行的法规执行。7.2.7合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿发包人损失。设计分包合同篇十五总承包人:分包人:在周口市城管局、周口市东新区政府、周口市搬口办事处的协调下,经业主周口银龙水务公司的同意,中国水务集团渝泉水业将周口市南水北调东区水厂工程的围墙工程分包给双方就分包事项协商达成一致,订立本合同。1、分包人资质情况资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:20年月日法人代表或受权委托人:2、分包工作对象及提供劳务内容工程名称:周口市南水北调东区水厂工程工程地点:周口市东新区分包范围:水厂工程的围墙工程(仅限围墙)3、分包工作期限开场日期:(按政府要求)年月日,完毕日期:年月日。(除黏贴花岗岩外,其余工作必须在20xx年4月20号之前完成)4、质量标准工程质量:按国家现行的《建筑安装施工程工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须到达合格的质量评定等级。5、合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下:6、标准标准本合同标准标准如下:(1)建筑工程平安管理条例(2)建筑工程施工及验收标准本合同;本合同附件及补充协议等相关约定;7、图纸7.1工程总承包人应在分包工作开工天前,向分包人提供围墙图纸套。8、工程经理8.1工程总承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为,职务工程经理。8.2分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为:职务:。9、工程总承包人义务9.1向分包人提供已有的相应的工程地质勘探报告,围墙图纸等相关工程总承包人认为需要提供的图纸

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论