下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工合同--副本--环网建设工程施工合同--副本--环网引言本文档是建设工程施工合同的副本，涉及到环网工程的施工。本文档旨在明确双方的权利和义务，规范施工过程，保证工程的顺利进行。一、合同双方1.1甲方甲方为建设工程的委托人，详细信息如下：-公司名称：-注册地质：-法定代表人：-1.2乙方乙方为承接建设工程的施工方，详细信息如下：-公司名称：-注册地质：-法定代表人：-二、工程概况2.1工程名称本工程名称为环网工程。2.2工程地点工程位于（填写具体地点）。2.3工程内容本工程的详细内容包括但不限于以下方面：-设计与规划-土地准备与平整-基础设施建设-管道敷设-电力供应-系统调试与运行三、工期计划3.1工期本工程的计划工期为（填写具体工期）。3.2工期延误若由于甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，甲方和乙方应协商解决并进行工期调整。四、费用和支付方式4.1工程费用本工程的总费用为（填写具体金额）。4.2支付方式工程费用的支付方式如下：-预付款：（填写比例）%于合同签订后（填写具体日期）付清。-进度款：乙方完成工程的（填写进度比例）%后，甲方应支付相应款项。-付款：工程竣工后，经甲方验收合格后，甲方应支付尾款。五、质量控制5.1建设标准本工程应符合国家相关建设标准和规定，乙方应确保工程质量符合相关标准。5.2质量验收乙方完成工程后，甲方有权进行工程质量验收，如存在质量问题，乙方应按照合同约定进行修复或更换。六、安全保障6.1安全管理乙方在施工过程中应搭建安全保障措施，确保工人和设备的安全。6.2事故责任若由于乙方操作不当或违反安全规定导致人身伤害或财产损失，乙方应负责赔偿相关损失。七、争议解决7.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。7.2仲裁如协商解决不成，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。八、合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并与正本具有同等法律效力。结论本文档是建设工程施工合同的副本，通过明确双方的权利和义务，规范施工过程，保证了
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论