版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设承包工程施工合同书本月修正2023简版建设承包工程施工合同书本月修正2023简版/建设承包工程施工合同书本月修正2023简版建设承包工程施工合同书建设承包工程施工合同书一、合同背景根据甲方(建设工程业主)与乙方(承包商)之间的协商,为确保工程质量、工期和费用的合理执行,双方达成以下合同:二、合同双方甲方(建设工程业主):-公司名称:-法定代表人:-注册地质:-乙方(承包商):-公司名称:-法定代表人:-注册地质:-三、工程内容本合同约定的建设工程的基本情况如下:-工程名称:-工程地点:-工程范围:-工程规模:-工程概况:四、工程价格总合同价款:总合同价款为(具体金额),包括以下费用:1.劳务费2.材料费3.设备费4.管理费5.其他费用付款方式:双方约定的付款方式如下:1.预付款:-金额:-支付日期:-支付条件:2.进度款:-金额:-支付日期:-支付条件:3.完工验收款:-金额:-支付日期:-支付条件:4.最终付款:-金额:-支付日期:-支付条件:五、工期要求工期:工程的正式开工日期为(具体日期),合同约定的工期为(具体工期),具体实施计划将在合同签订后制定。工期延误及赔偿:如乙方未按照约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付延误赔偿金,具体金额和方式如下:1.延误赔偿金:-标准:-支付方式:2.延误期限:-到期日期:-甲方承担的责任:六、质量保证工程质量:乙方需确保工程的设计、材料、施工符合相关法律法规和国家标准,具体质量要求如下:1.设计要求:2.材料要求:3.施工要求:质量保证期:工程竣工后,乙方承担一定的质量保证责任期,具体期限为(具体期限),在此期间内,如出现质量问题,乙方将承担修复责任。七、合同变更合同变更原因:可能因以下原因导致合同变更:1.设计变更;2.材料变更;3.规模变更;4.其他原因。合同变更程序:对于合同变更,双方应按照以下程序进行协商和决策:1.提出变更需求;2.确定变更内容和变更费用;3.签订变更合同。八、争议解决争议解决方式:如在合同履行过程中产生争议,双方同意通过以下方式解决:1.协商解决:-协商期限:-协商地点:2.仲裁解决:-仲裁机构:-仲裁规则:九、合同生效本合同一式两份,甲方和乙方各持一份。本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。甲方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 银行新员工工作总结14篇
- 2024-2025学年初中美术八年级上册岭南版(2024)教学设计合集
- 北师大版数学八年级上册 6.1 第2课时 加权平均数的应用 教学设计
- 3《百合花》《哦香雪》比较阅读教学设计2023-2024学年统编版高中语文必修上册
- 侧滑步及侧身跑 教案 高一上学期体育与健康人教版
- 统编版九年级上册第三单元课外古诗词诵读《月夜》教学教案
- 高教版中职数学基础模块(上)电子教案(完全版)
- 人音版 五年级下册 音乐 第3课 真善美的小世界 教案
- 部编版八年级历史上册 第15课 国共合作与北伐战争 教学设计
- 人美版 美术四年级上册第3课 生活中的冷色 教学设计
- 消化系统疾病用药处方集
- 《新媒体导论》(第二版)-课件 第5、6章 新媒体的社交化:社会化媒体的发展及其应用、新媒体的移动化:新时空下的新传播
- 人教PEP版(2023版)小学英语三年级上册电子课本
- 对安全生产方针的解析安全生产
- 家长会课件:初三第一次家长会课件
- 【高中语文】《大卫+科波菲尔(节选)》教学课件+高二语文+统编版+选择性必修上册
- 过期、不合格产品处置销毁记录表
- 盘扣式钢管脚手架验收记录表
- 汽车保险与理赔-汽车核保
- 《13875界面设计》自考复习必备题库(含答案)
- 抖音提现签约合作协议合同范本
评论
0/150
提交评论