地暖招标文件

项目S7#~S11#楼、二号地块19#、22#~27#楼地辅热采暖工程招标文件招标编号：ZD190号建设单位：置业有限公司代理机构：招标有限公司目录TOC\o"1-3"\h\z第一部分工程概况、招标内容及范畴 1第二部分投标须知 2一、招标方式：公开招标 2二、投标单位资质、质量、工期 2三、招标文献 2四、资料费、投标确保金、招标代理服务费 2五、投标截止时间： 3六、开标地点和时间 3七、投标使用期 3八、其它 4第三部分投标文献内容及规定 5一、技术标涉及： 5二、商务标涉及 5三、投标文献规定 6四、投标及投标文献格式 7五、投标文献的递交 7六、开标 8七、评标 10第四部分合同重要条款 13一、承包方式及结算办法： 13二、材料设备供应及差价解决方法： 13三、工程款拨付方法： 13四、工程质量、工期和施工商定 13第一部分合同书 16第二部分通用条款 19第三部分专用条款 20第五部分开标、评标、定标 33一、开标 33二、评标 33三、询标 33四、定标 33第六部分其它 34一、订立合同 34二、取消中标资格 34三、评定标方法 34第七部分投标件文献(格式) 35A、商务标 35投标文献封面 36一投标函 37二、投标函附录 39三、法定代表人资格证明书 40四、授权委托书 41五、投标确保金交存凭证 42六、对招标文献和合同条款的承诺及补充意见 42B、技术标及附表 43投标文献封面 44一、施工组织设计 45表1重要设备材料表 46表2劳动力计划表 48表3计划开、竣工日期和施工进度网络图 48表4临时设施布置及临时用地表 48二、项目管理机构配备状况 50表1项目管理机构配备状况表 50表2项目经理简历表（建造师） 51表3项目技术负责人简历表 52表4项目管理机构配备状况辅助阐明资料 53评标办法 54第一部分工程概况、招标内容及范畴工程名称：项目S7#~S11#楼、二号地块19#、22#~27#楼地辅热采暖工程建设单位：置业有限公司工程位置：滨江路建筑面积：约93497.60m序号层数地辐热面积m²楼号1186936.337#2123096.538#3186936.339#4123096.5310#5238467.7311#6188513.9819#7188147.9822#83210439.0123#93211101.6824#、25#103226761.5026#、27#累计93497.60标段划分：一种标段楼层：高层用途：住宅等招标内容及范畴本次招标的内容为汉中天汉园项目S7#~S11#楼、二号地块19#、22#~27#楼施工图设计和招标文献规定的全部地辅热采暖工程等，并按图纸设计和招标文献规定完毕安装调试检测验收和人员培训等全部工程内容投标报价计价办法：按照《省安装工程费用定额》（）及配套文献的工程量计算办法及取费内容、取费程序（对应类别）、自主报价；本工程采用固定总价承包的办法。报价规定：1、分集水器、管材、阀门等材料按单价、品牌、规格、型号、产地填写单价报价表。2、地暖部分按元/平方米报综合单价。3、散热器安装按组报综合单价：元/组。4、以上报价含安装、冲洗运行调试、管理费、运费、税金、发票等一切费用并承诺综合单价不会因原材料、市场等客观因素的变化而增加。第二部分投标须知一、招标方式：公开招标二、投标单位资质、质量、工期投标单位必须是暖通安装二级以上资质（含二级），承当对应工程3个以上业绩。工程质量：合格工期：土建施工竣工后一种月内三、招标文献1、招标文献涉及目录所列的六部分，投标单位应认真阅读，在投标文献中充足反映招标文献的全部规定。2、招标文献仅作为本项目本次招标使用。3、凡规定澄清招标文献的投标单位，在招标文献发出3日内以书面形式（涉及信函、传真）告知招标代理机构，招标代理机构以书面形式回复。4、在投标截止3日前，招标单位有权对招标文献进行补充和修正，并以书面形式告知投标单位，其内容与招标文献含有同等效力。四、资料费、投标确保金、招标代理服务费1、投标单位在投标时，需购置招标文献：招标文献1000元、施工图纸收取押金3000元。未中标单位施工图纸完好无损时退还押金。2、投标单位在8月日前，向置业有限公司交纳投标确保金贰拾万元。投标确保金可用现金、支票支付。中标单位订立合同后5天内，退尚未中标单位的投标确保金（无息）。3、招标代理服务费由建设单位支付。4、中标单位投标确保金在工程合同订立后转为履约确保金。如中标单位回绝恪守投标承诺或回绝与需方签约，投标人的投标确保金将作为罚金不予退还。5、履约确保金在本工程竣工验收合格后5天内，无息退还。6、每一种投标单位都应在其投标文献中确保其投标文献的内容是独立完毕的。各投标单位不得互相串通，否则将被取消资格，并没收其投标确保金。7、出售标书地点和时间：招标代理：招标有限公司地点：办公六楼联系人：时间：五、投标截止时间：2011年8月30日9:30六、开标地点和时间开标时间：2011年地点：七、投标使用期投标使用期为60日。八、其它1、本次招标不承诺最低的投标报价作为中标根据。2、标书的解释权归招标代理机构。第三部分投标文献内容及规定一、技术标涉及：工程概况：工程位置：滨江路建筑面积：约93467.60标段划分：一种标段楼层：高层用途：住宅二、商务标涉及1、投标报价。2、投标单位资格，其中涉及：公司法人委托书和被委托人身份证原件、公司法人营业执照、资质证书、安全生产许可证，项目经理证，（建造师证）。外地公司入陕注册证和入汉项目经理管理手册。3、投标单位的实力，涉及专业人员构成、技术装备及参加本工程的重要技术人员名单和技术简况。4、投标单位8月——8月实施工程一览表，规定涉及下列内容、工程名称、承当的地辅热采暖工程系统内容、规模、造价、工程地点、建设单位名称、竣工时间、质量评价等（须附工程合同）。5、投标单位承诺，确保竣工验收一次通过等。三、投标文献规定1、投标单位应认真审视招标单位提供的招标文献、施工图纸，如对施工图纸有疑问，8月18日出具书面材料提交招标代理机构，由招标代理机构会同建设单位、设计单位会商后82、投标单位应以设计院提供的设计图纸为根据，根据招标文献的规定及现场具体状况，做出具体预算，编制投标报价表。1）全部设备及主材为国内出名品牌，自主报价。2）安装施工、调试费（含辅材）用按照《陕西省安装工程费用定额》（）及配套文献的工程量计算办法及取费内容、取费（对应类别）程序、自主报价；3）与本工程其它施工单位配合的费用；4）设备调试、验收通过费用；5)人工费按有关最新文献规定执行3、招标文献规定及投标单位认为需要进行报价的各项费用项目（不管与否规定进入投标报价）若投标时未报或未在投标书中予以阐明，建设单位将视为已计取，凡因投标单位对招标文献阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等理解不清而造成的后果和风险，由投标单位负责。4、招标文献未提及事宜，按国家有关规定办理。四、投标及投标文献格式1、投标单位的投标文献，按原则投标格式，如实编写，未尽事宜，投标单位还可自行补充。2、投标文献应用不褪色的黑色墨水书写或打印。3、投标文献的份数为正本壹份，副本贰份，并提供对应电子版光盘。4、投标时，投标单位应自行将投标文献密封完好，加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人印鉴，在规定时间内，送交开标现场。五、投标文献的递交1、投标文献的装订、密封与标志1.1、投标文献的装订规定：投标人应按商务标部分、技术标部分分别装订。1.2密封：投标人必须将投标文献密封提交，可将投标文献商务标、技术标分别密封。密封袋应写明招标编号、工程项目名称、并注明“商务标、技术标及开标时启封”字样。1.3标志：投标人可在封袋上对的标明“正本”或“副本”。1.4如果密封袋没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承当投标文献错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文献将予以回绝，并退还给投标单位。1.5全部投标文献的密封袋的封口处应加盖投标人印章。2、投标文献的提交2.1投标应按本须知前附表所规定的时间和地点，于截止时间前提交投标文献。3、投标文献提交的截止日期3.1投标人应在规定的时间之前将投标文献递交到指定地点。招标人在接到投标文献时将在投标文献上注明收到的日期和时间，并当面开具接受清单。3.2招标人能够酌情延长递交投标文献的截止日期。在上述状况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将合用于延长后新的投标截止期。3.3超出投标截止期送达的投标文献将被回绝并原封退给投标人。4、迟交的投标文献4.1招标人在投标截止时间后来收到的投标文献，将被回绝并退回给投标人。5、投标文献的修改与撤回5.1投标人能够在递交投标文献后来，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文献的告知。在投标截止期后来，不得更改投标文献。5.2投标人的补充、修改、替代或撤回告知，应按规定的规定编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。5.3投标截止后来,在投标使用期内，投标人不得撤回投标文献，否则其投标确保金将被没收。5.4在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文献。六、开标1.开标1.1招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请全部投标人参加。1.2按规定提交合格的撤回告知的投标文献不予开封，并退回给投标人；按本须知第2条规定拟定为无效的投标文献，不予送交评审。2.开标程序2.1开标由招标代理机构主持。2.2开标现场审验投标单位法人委托书、被委托人身份证、营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证书、（建造师证）外地公司进陕进汉备案证，以上有效证件均为原件，审验证件有一项不合格，则取消该投标单位的资格。2.3开标时，由监标人、投标人代表检查投标文献的密封状况，如未按照招标文献的规定予以密封的，将作为无效投标文献，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期和投标文献的其它重要内容。2.4招标人在招标文献规定提交投标文献的截止时间前收到的全部投标文献，开标时都将当众予以拆封、宣读、统计。2.5唱标次序按各投标人送达投标文献时间先后的次序进行。2.6招标人对开标过程进行统计，并存档备查。3、投标文献的有效性3.1开标时，投标文献有下列情形之一的，应当作为无效投标文献，招标人不予受理：3.1.13.1.23.1.31）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；2）未按规定的格式填写，内容不全或核心笔迹含糊、无法辩认的；3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文献，或在一份投标文献中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一种有效，按招标文献规定提交备选投标方案的除外；4）投标人名称或组织构造与资格审查时不一致的；5）未按招标文献规定提交投标确保金的；3.2招标人将有效投标文献，送评标委员会进行评审。七、评标1、评标委员会与评标1.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。1.2评标委员会的专家组员从专家库中抽取。1.3唱标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。2、评标过程的保密2.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文献的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人推荐状况，与评比有关的其它任何状况均严格保密。2.2在投标文献的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会造成其投标被回绝。2.3中标人拟定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标因素作出任何解释。未中标人不得向评标委员会构成人员或其它有关人员索问评标过程的状况和材料。3投标文献的澄清3.1为了有助于投标文献的审查、评价和比较，评标委员会能够书面方式规定投标人对投标文献中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、阐明或者补正。投标人的澄清、阐明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文献的范畴或者变化投标文献的实质性内容。凡属评标委员会在评标中发现的计算错误进行核算的修改不在此列。4、投标文献的初步评审4.1开标后，经招标人审查符合规定的投标文献，才干提交评标委员会进行评审。4.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文献与否在实质上响应了招标文献的规定，所谓实质上响应，是指投标文献应与招标文献的全部实质性条款、条件和规定相符，无明显差别或保存，或者对合同中商定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些明显差别或保存将会对其它实质上响应招标文献规定的投标文献的投标人的竞争地位产生不公正的影响。4.3如果投标文献实质上不响应招标文献的各项规定，评标委员会将予以回绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合规定的差别或保存，使之成为含有响应性的投标。5、投标文献计算错误的修正5.1评标委员会将对拟定为实质上响应招标文献规定的投标文献进行校核，看其与否有计算或体现上的错误，修正错误的原则以下：5.1.15.1.5.2按上述修正错误的原则及办法调节或修正投标文献的投标报价，投标人同意后，调节后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被回绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。6、投标文献的评审、比较和否决6.1评标委员会将按照招标文献规定，仅对在实质上响应招标文献规定的投标文献进行评定和比较。6.2在评审过程中，评标委员会能够以书面形式规定投标人就投标文献中含义不明确的内容进行书面阐明并提供有关材料。6.3评标委员会按照评标原则和办法，对投标文献进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人拟定中标人，也能够授权评标委员会直接拟定中标人。6.4评标办法和原则6.4.1按合理低价评标方法,对各投标单位的对各投标单位的技术标、投标报价、分部分项、项目方法费四个分项，由评标人进行评审。第四部分合同重要条款一、承包方式及结算办法：本工程承包方式为包工包料总价一次包死，并按中标条件订立的施工合同为根据进行结算。二、材料设备供应及差价解决方法：招标范畴内的多种设备和材料（除另有商定的）全部由中标单位采供。凡由中标单位采供按现行预算定额规定可计取材料差价的材料，其价格由各投标单位根据各自预测掌握的本工程施工期间的市场行情自主报价，并按现行定额规定的计算办法计取材料差价后列入投标报价。三、工程款拨付方法：无预付款，按形象进度付款；1、地暖部分按实际安装面积乘以综合单价结算；2、散热器部分按实际安装组数乘以综合单价进行结算；3、以上工程量由甲方与承包单位共同测量，以书面形式共同承认的结算书作为双方结算资料。4、四、工程质量、工期和施工商定1、工程质量规定合格，工期暂定30天。2、本工程使用陕西省工商行政管理局和陕西省建委联合监制的《建筑工程施工合同》示范文本，并补充重申以下：中标单位承当的地辅热采暖工程及对应的服务应与招标文献中规定及中标单位在投标文献中的承诺相一致。未经建设单位同意，中标单位不得向第三方整个或部分分包合同，否则建设单位有权单方终止合同。建设单位与中标单位订立的合同中标明确的单价、总价在推行合同整个使用期内不受任何调价因素的影响。合同价格以中标的投标报价为准。因设计变更或其它因素发生的变更以签证单形式另行结算。中标单位必须使用为国内出名品牌的设备和材料，并提供所使用设备和材料的产品合格证书、检查报告及技术阐明送招标单位及有关部门审批，经同意后方可订货安装。中标单位提供的全部软件应为汉化的正版软件，中标单位针对本工程自行开发的软件其全部权属招标单位。中标单位未经招标单位同意，不得私自更换建设单位在招标时认定的本工程施工负责人（项目经理）及施工人员。工商行政管理局和陕西省建委联合监制的《建筑工程施工合同》示范文本（通用条款略）附后。建设工程施工合同（示范文本）建设厅制定工商行政管理局二0年月日第一部分合同书发包人（全称）置业有限公司承包人（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。工程概况工程名称：工程地点：建筑面积：构造形式：层数：资金来源：自筹工程承包范畴承包范畴：图纸范畴内和招标文献中规定的内容不涉及的工程范畴：电缆沟的开挖、回填的土方工程合同工期总日历天数天开工日期：竣工日期：质量原则工程质量原则：合同价款1、合同总价(大写)：元(人民币)(小写)￥：元(其中：工程预留金元、零星工作费元，安全防护、文明施工方法费元，工程分包和材料购置费元，总承包服务费元。)2、综合单价：详见承包人的报价书。构成合同的文献构成本合同的文献涉及：本合同合同书本合同专用条款本合同通用条款中标告知书投标书、工程报价单或预算书及其附件招标文献、答疑纪要及工程量清单图纸原则、规范及有关技术文献双方为推行本合同的有关洽商、变更等书面合同、文献视为本合同的构成部分。本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相似。承包人按照合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。发包人按照合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。合同生效10.1合同订立时间：年月日10.2合同订立地点：10.3本合同双方商定后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：住地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号： 第二部分通用条款陕西省建设工程施工合同》范本中《第二部分通用条款》（同范本）略第三部分专用条款词语定义及合同文献2.合同文献及解释次序合同文献构成及解释次序：本合同通用条款、专用条款、合同补充合同、变更告知、中标告知书、答疑纪要、招标文献、工程量清单、投标书、图纸、有关技术原则、规范。3.语言文字和合使用方法律、原则及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用语言文字3.2合使用方法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、国务院《建筑工程质量管理条例》、《安全生产管理条例》3.3合用原则、规范合用原则、规范的名称：执行国家建筑工程施工及验收规范原则以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设原则、规范的规定。发包人提供原则、规范的时间：国内没有对应原则、规范时的商定：按生产公司在技术监督局的备案原则、并经监理工程师和业主同意。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在合同订立3天内提供四套图纸发包人对图纸的保密规定：不得外借使用国外图纸的规定及费用承当：双方普通权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：施工过程的质量、进度控制、合同管理和信息管理，施工中多种矛盾，组织协调工作及全程监理。需要获得发包人同意才干行使的职权：重大工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质、认品牌、供货商等在决策之前需经业主同意。5.4发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：负责施工全过程内、外部关系协调、解决往来文献，对工程进度、质量、造价进行管理。5.6不实施监理的，工程师职权：7.项目经理姓名：职务：8.发包人工作8.1发包人应按商定的时间和规定完毕下列工作：施工场地含有施工条件的规定及完毕的时间：工程开工前5日内。由承包人在发包人现场指定地点，将水、电引至施工现场，并配备水、电表。表后水、电线路由施工单位安装并向发包人交纳水、电费。其计量和计价办法为：水费元/T，电费元/度，通讯线路和设备施工单位自行解决。施工场地与公共道路的通道开通时间和规定：工程地质和地下管线资料的提供时间：由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完毕时间：水准点与坐标控制点交验规定：图纸会审和设计交底时间：工程开工前5日内。协调解决施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》8.1(8)款。双方商定发包人应做的其它工作：8.2发包人委托承包人办理的工作：9.承包人工作9.1承包人应按商定的时间和规定，完毕下列工作：需由设计资质等级和业务范畴允许的承包人完毕的设计文献提交时间：应提供计划、报表的名称及完毕时间：每月25日向业主，监理单位报送叁份《通用条款》9.1.(2)款规定的报表。承当施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和规定：执行《通用条款》9.1.(3)款向发包人提供的办公和生活房屋及设施的规定：为甲方工地代表提供办公室间，为监理工程提供办公间，不配备办公家具，其费用已含在合同价内。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：__执行《通用条款》9.1.(5)款已竣工程成品保护的特殊规定及费用承当：__执行《通用条款》9.1.(6)款施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护规定及费用承当：承包方执行《通用条款》9.1.(7)款，如因施工办法不当造成损失由承包方承当。文物和管网保护费用经监理工程师和甲方项目负责人签认后由发包方承当。施工场地清洁卫生的规定：执行《通用条款》9.1.(8)款双方商定承包人应做的其它工作：施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前五日内工程师拟定的时间：五日内10.2群体工程中有关进度计划的规定：13.工期延误13.1双方商定工期顺延的其它状况：执行《通用条款》第13条，工期提前无奖励。工期每推迟一天扣除按合同价的万分之五处分。质量与检查17、隐蔽工程和中间验收17.1双方商定中间验收部位执行《通用条款》第17条。除按规定进行正常隐蔽工程验收外，中间验收部分：基础、±0、封顶、屋面保温层验收。19.工程试车19.5试车费用的承当：动力照明通电费、给排水、采暖及卫生设备试水费均由承包人承当。安全防护、文明施工:按与总包方的商定执行合同价款与支付26、合同价款商定26.2本合同价款采用固定总价方式拟定。采用固定总价合同：采用固定单价合同，综合单价中涉及的风险范畴：风险范畴以外合同价款调节办法：采用可调价格合同，合同价款调节办法：27、合同价款调节27.1双方商定合同价款的其它调节因素：28、工程预付款：无29、工程量确实认29.1承包人向工程师提交已竣工程量报告的时间：每月5日前30、工程款进度款结算与支付30.1双方商定的工程款进度款支付的方式、时间和比例是：本工程执行按月结算，承包人每月1—5日前向监理工程师报送上月1—30日期间经监理工程师验收合格的已竣工程进度表，发包人于次月15日前审核后，按审核进度的不高于75%支付给承包方进度款。工程进度款累计付至合同价款的75%时暂停支付，竣工验收领取验收合格证书后付总工程款的85%；竣工验收合格后28天内向建设方（或总包方）提供完整的竣工图纸、资料三套（含电子版），待工程决算审计后，总工程款付至95%，预留5%为质量保修金，质保期满退还支付保修金费用后剩余的尾款。30.2工程施工过程中发生的经审批的工程变更、签证不进入工程进度款的执法申报，待工程竣工验收后统一支付。材料设备供应31、发包人供应材料设备31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方商定发包人承当责任以下：材料设备单价与一览表不符：执行《通用条款》31.4.(1)款。材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行《通用条款》31.4.(2)款。承包人可代为调剂串换的材料：执行《通用条款》31.4.(3)款。到货地点与一览表不符：执行《通用条款》31.4.(4)款。供应数量与一览表不符：执行《通用条款》31.4.(5)款。到货时间与一览表不符：执行《通用条款》31.4.(6)款。31.6发包人供应材料设备的结算办法：32、承包人采购材料设备32.1承包人采购材料设备的商定：必须采购发包人指定品牌的材料和设备，到场材料、设备需经监理方和甲方代表签字承认后方能使用。工程变更：执行《通用条款》33、34、35条。竣工验收与结算36、竣工验收3竣工验收后28天内，交竣工图及资料文献叁套（含电子版）。36.6中间交工工程的范畴和竣工时间：37．竣工结算结算审查期限：竣工结算经发包方委托审价机构审定后，60日内一次付去除预留5%保修金外的全部工程尾款。违约、索赔和争议39、违约39.1本合同中有关发包人违约的具体责任以下：本合同通用条款第28.1公商定发包人违约应承当的违约责任：本合同通用条款第30.5款商定发包人违约应承当的违约责任：本合同通用条款第37.6款商定发包人违约应承当的违约责任：双方商定的发包人其它违约责任：另外协商解决39.2本合同中有关承包人违约的具体责任以下：本合同通用条款第14.2款商定承包人违约应承当的违约责任：乙方工期每推迟一天按合同价的万分之一处分。

本合同通用条款第15.1款商定承包人违约应承当的违约责任：承包方按合同价的2%承当违约金外，另按国务院279号令有关规定解决。双方商定的承包人其它违约责任：41、争议41.1双方当事人商定，在推行合同过程中产生争议时：请合同主管部门和造价主管部门调解；合同争议调解不成的，按下列第1种方式解决：提交汉中仲裁委员会申请仲裁；依法向人民法院提起诉讼。其它42、工程分包42.1本工程发包人不同意承包人分包。43、不可抗力43.1双方有关不可抗力的商定：五级以上地震、大风、大雨、大雪。44、保险44.6本工程双方商定投保内容以下：发包人投保内容：执行《通用条款》44.1、44.2保险费由发包人承当。发包人委托承包人办理的保险事项：失业、医疗、工伤、残疾人就业保险，已包含在合同价款中，结算时，承包方凭参加保险票据，在原则范畴内办理结算。本合同44.1、44.2保险费已由发包人投保。承包人投保内容：执行《通用条款》44.4条。45、担保45.3本工程双方商定担保事项以下：发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：，担保金额：，担保使用期：。承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：，担保金额：，担保使用期：。双方商定的其它担保事项:50、合同份数50.2双方商定合同副本份数：正本两份、副本捌份；发、承包双方各持正本壹份、副本肆份。51、补充条款51.1承包人招聘的农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。51.2本工程竣工后，应将施工现场周边和施工单位生活区周边100米范畴内施工现场去除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付工程款。51.3必须按市级文明工地原则施工，严格按文明工地施工，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定时将建筑垃圾清理外运。51.4施工过程中，资料和工程进度必须同时。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整治，否则罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交工程监理验收，由工程监理出据对应证明后，发包人方可组织验收。51.5安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全状况，如工程监理和发包人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正每次罚款500元人民币。出现安全事故，施工单位自负。51.6现场用电必须按照发包人规定，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电，影响发包人用电，每次罚款元。附件：工程质量保修书附件：工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称)：为确保(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致订立工程质量保修书。承包人在保修期内按照有关管理规定及双方商定承当工程质量保修责任。工程质量保修范畴和内容质量保修范畴涉及地基基础工程、主体构造工程、屋面防水工程和双方商定的其它土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方商定以下：质量保修期质量保修期自工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程商定质量保修期以下：土建工程为1年，屋面防水工程为5年；电气管线、上下水管线安装工程为2年；供热及供冷为2个采暖期及供冷期；室外的上下水和社区道路等市政公用工程为1年；其它商定：质量保修责任1.属于保修范畴和内容的项目，承包人应在接到修理告知之后来7天内派人修理。承包人不在商定时限内，派人修理，发包人可委托其别人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故告知后，应立刻达成事故现场抢修。非承包人施工质量引发的事故，抢修费用由发包人承当。3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体构造的质量。因承包人因素致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承当损害赔偿责任。4.质量保修完毕后，由发包人组织验收。质量保修金的支付工程质量保修金普通不超出施工合同价款的5％，本工程商定的工程质量保修金为施工合同价款的5％。本工程双方商定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）。质量保修金银行利率为。质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。其它双方商定的其它工程质量保修事项：保修金为工程结算审定总价的5%，在工程竣工结算时预留，保修期满后2年结清（不计利息）。本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同订立。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日承包人银行履约保函格式致：（发包人名称）鉴于（承包人名称）（下列简称“承包人”）已确保按（发包人名称）（下列简称“发包人”）（工程及合同名称）工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。鉴于你方在上述合同中规定承包人向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包人推行本合同责任的确保；本银行统一为承包人出具本保函；本银行在此代表承包人向你方承当支付人民币（大写）元（RMB￥元）的责任，承包人在推行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等因素给你方造成经济损失时，在你方以书面提出规定得到上述金额内的任何付款时，本银行即予以支付，不挑剔、不争辩、也不规定你方出具证明或阐明背景、理由。本银行放弃你方应先向承包人规定赔偿上述金额然后再向本银行提出规定的权力。本银行进一步同旨在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承当本保函的责任也不变化，有关上述变化、补充和修改也不必告知本银行。本保函直至保修责任证书发出后28天内始终有效。银行名称：（盖章）银行法定代表人：（签字或盖章）地址：日期：年月日支付担保银行保函格式致：（承包人名称）鉴于（承包人名称）（下列简称“承包人”）已确保按（发包人名称）（下列简称“发包人”）（工程及合同名称）工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。鉴于你方在上述合同中规定发包人向你方提交下述金额的银行开具的支付担保函，作为发包人推行本合同责任的确保金；本银行统一为发包人出具本保函：本银行在此代表发包人向你方承当支付人民币（大写）元（RMB￥元）的责任，发包人在推行合同过程中，由于资金局限性或非不可抗力等因素给你方造成经济损失或不按合同商定付款时，在你方以书面提出规定得到上述金额内的任何付款时，本银行即予以支付，不挑剔、不争辩、也不规定你方出具证明或阐明背景、理由。本银行放弃你方应先向发包人规定赔偿上述金额然后再向本银行提出规定的权力。本银行进一步同旨在你方和发包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承当本保函的责任也不变化，有关上述变化、补充和修改也不必告知本银行。本保函直至合同终止发包人付清应付给承包人一切款项后28天内始终有效。银行名称：（盖章）银行法定代表人：（签字或盖章）地址：日期：年月日第五部分开标、评标、定标一、开标开标应坚持“公平、公正、公开和平等竞争的原则，择优拟定工程的施工单位”。并在规定的地点准时进行。二、评标评标应在保密状态下由专家按照评标方法独立完毕。三、询标评标时，招标单位如需要时请投标单位对投标文献某些内容予以澄清，澄清须以书面形式。评标时若出现下列异议，商定：1、文字与图表不符，以文字为准。2、单价与总价不符，以单价为准。3、大写与小写不符，以大写为准。4、正本与副本不符，以正本为准。四、定标1、在招标结束、公示两天无异议后，招标单位将向中标单位发送“中标告知书”。2、对落标单位，招标单位不做落标因素解释。第六部分其它一、订立合同中标单位按照中标告知书给出的时间到指定的地点与招标单位就施工有关事宜进行协商并订立合同。合同书经双方签字后连同招标文献一起构成商务合同，并含有同等法律效力。二、取消中标资格下列状况之一，招标单位有权取消中标单位的中标资格，没收投标确保金，另选中标者或另行安排招标：1、中标单位不按照中标告知书给出的时间到指定的地点与招标单位订立合同。2、中标单位规定更改已为双方拟定的招、投标文献的有关条款或承诺。3、违反招投标法或明显违纪行为。4、原中标单位取消后，原则从评标成果二、三名依次拟定中标单位。三、评定标方法1、详见评标方法。2、未尽事宜，由招标单位予以补充，作为招标文献构成部分。第七部分投标件文献(格式)A、商务标一、投标函二、投标函附录三、法人代表身份证明书四、投标文献订立授权委托书五、投标确保金凭证复印件六、对招标文献及合同条款的承诺及补充意见投标文献封面__________________________________工程施工投标文件项目名称：投标文献内容：投标文献商务部分投标人：（公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：__________年__________月____________日一投标函招标人：__________________1、根据已收到的招标编号为的工程的招标文献，我单位经考察现场和研究上述工程招标文献的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其它有关文献后，我方愿以人民币（大写）元，（RMB￥元）的总价（其中：方法项目费：RMB￥元；安全文明施工方法费RMB￥元），按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。2、我方已具体审核全部招标文献，涉及答疑纪要及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的构成部分。4、我方确保上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。5、一旦我方中标，我方确保在天(日历日)内竣工并移交整个工程。6、如果我方中标，将派出（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。7、我方接受招标文献中的工程款支付条件。8、我方同意所递交的投标文献在投标须知规定的投标使用期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。9、除非另外达成合同并生效，你方的中标告知书和本投标文献将构成约束我们双方的合同。10、我方金额为人民币元的投标确保金与开标前日已递交。11、如果我方中标我方乐意承当招标文献中规定的招标代理服务费，能够从确保金中无息扣除（多退少补）。12、如我方中标，工程质量确保达成合格原则。投标人：(盖章)法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)单位地址：电话：日期：年月日

二、投标函附录序号项目内容合同条款号商定内容备注1履约保函452施工准备时间订立合同后5天内3误期违约金额13.1每推迟一天按合同价款的0.5‰/天4提前工期奖13.1无5工程质量违约金最高限额35.2除按合同价的2%承当违约金外，另按国务院279号令有关规定解决。6安全文明施工21市级文明工地7预付款金额28无预付款8竣工结算款付款时间37按建设工程价款结算暂行方法9质量保修期附件保修书商定的期限10保修期根据保修书的商定时限三、法定代表人资格证明书（本格式仅作为参考格式）单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年纪：职务：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，订立上述工程的投标文献、进行合同谈判、订立合同和解决与之有关的一切事务。特此证明。投标人：(盖章)日期：年月日四、授权委托书本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名)为我公司代理人，参加(招标人)工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所订立的一切文献和解决与之有关的一切事务，我均予以承认。委托期限：代理人无转委托权。附：法定代表人身份证及被授权人身份证复印件法定代表人身份证复印件被授权人身份证复印件

投标人：(盖章)法定代表人：(签字或盖章)日期：年月日五、投标确保金交存凭证（复印件）六、对招标文献和合同条款的承诺及补充意见B、技术标及附表一、施工组织设计表1、重要设备材料表表2、劳动力计划表表3、计划、竣工日期和施工进度网络图表4、临时设施布置及临时用地表二、项目管理机构配备状况表1、项目管理机构配备状况表表2、项目经理简历表表3、项目技术负责人简历表表4、项目管理机构配备状况辅助阐明资料投标文献封面__________________________________工程施工投标文件项目名称：投标文献内容：投标文献技术部分投标人：（公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：__________年__________月____________日一、施工组织设计投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，阐明各分部分项工程的施工办法和布置，提交涉及临时设施和施工道路的施工总布置图及其它必须的图表、文字阐明书等资料，最少应涉及：1、确保工程质量的技术组织方法；2、确保安全生产的技术组织方法；3、确保文明施工的技术组织方法及环保方法；4、确保工期的技术组织方法；5、施工方案和项目经理部构成人员；6、施工机械配备和材料投入计划；7、施工进度表或施工网络图；8、劳动力安排计划及劳务分包状况表9、施工总平面布置图；10、新技术、新产品、新工艺、新材料应用。11、产品维护特性。12、技术服务表1重要设备材料表（工程名称）工程投标人名称设备名称制造商原产地规格型号数量单价交货期投标总价大写(小写)投标确保金大写(小写)注：1．投标货币为人民币；2．投标总价的报价方式为货交最后交货地点的交钥匙价格；3．此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文献正本一同密封提交。投标人签字和加盖公章日期：_____________

投标分项报价表序号名称制造商名称型号/规格数量单价总价1货品2备品备件及专用工具3安装、调试、检查4其它总计损耗件分项报价表序号名称制造商名称型号/规格数量单价总价1234投标人签字和日期：_____________价格采用人民币表达。如果单价与总价不符时，以单价为准。价格应按照投标人须知第11款的规定报价。4.投标总价应涉及如果授予合同将要缴纳的涉及增值税在内的销售税和其它税。表2劳动力计划表工程项目名称）工程单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力状况注：1、投标人应按所列格式提交涉及分包人在内的预计劳动力计划表。2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。表3计划