智能交通标志标线工程招投标书范本

余杭区小额建设工程施工招标文献招标编号:余开（明标抽签法）工程名称:杭州余杭经济开发区星辰路（省道-兴国路）智能交通标志标线工程建设单位:杭州余杭经济开发建设有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)招标代理机构:杭州金信工程造价咨询事务全部限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)备案机关:余杭经济技术开发区小额公共资源交易中心日期:年月日目录一、前附表…………………二、投标须知………………三、招标规定………………四、评标办法和原则………五、工程款支付及结算……………………六、参考的法律法规及地方规定…………七、联系方式………………八、工程合同………………九、工程量清单（另附）…………………十、经审核的预算标底（另附）…………………十一、附：电子版施工图纸重要事项提示！因新版小额交易系统上线，为保障投标人有序参加小额建设工程招投标，须录入投标人有关信息。凡未向区公共资源交易管理办公室报送公司有关信息的各投标人，请在参加本项目投标前，及时将公司有关信息报余杭区公共资源交易中心号窗口（余杭区临平南大街号市民之家三楼，联系人：叶工，联系电话或），有关报送公司信息的具体规定详见余杭区公共资源交易网。若因投标公司未主动办理信息登记造成投标人无法参加投标或被视作无效投标人的，责任由投标人自行承当，招标人和区公共资源交易管理办公室回绝解释或有关投诉。一、前附表项号内容阐明与规定工程名称杭州余杭经济开发区星辰路（省道-兴国路）智能交通标志标线工程招标人杭州余杭经济开发建设有限公司建设地点余杭经济技术开发区设计单位——建设规模工程概算万元工程类别交通工程构造层数——承包方式包工包料本次招标投资额万元质量原则有关工程施工质量验收规范原则质量规定合格招标范畴施工图范畴内的工程（具体以工程量清单为准）标段划分个标段工期规定日历天资金来源%财政资金投标人资质等级列含有电子与智能化工程（新）贰级及以上或公路交通工程专业承包公路机电工程分项资质（新）贰级及以上资质（工程专业）且含有承当招标工程项目能力的含有法人资格的公司项目负责人资格公路工程或机电工程贰级及以上联合体本工程不允许联合体投标项号内容阐明与规定资格审查办法资格后审投标使用期为：日历天（从投标截止之日算起）投标确保金投标单位需提交投标确保金(根据余建[]号文献规定，已预缴确保金的投标单位，根据文献规定执行)，区内公司如未缴纳区年度一次性确保金需缴纳余杭经济技术开发区一次性确保金万元整，投标确保金以电汇或网银的形式，凭确保金收据领取招标文献未中标单位确保金开标后一周内无息退还（年度确保金除外）。户名：杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）管理委员会财政专项资金，开户银行：华夏银行杭州分行余杭支行，银行账号：。须从投标单位账号汇出投标确保金，拒收现金，截止时间：年月日招标文献及有关资料成本费招标文献及有关资料以电子版形式随公示公布，不收取成本费踏勘现场投标预备会踏勘现场：自行安排。投标预备会：不举办。如有疑问请于年月日时分之前以书面加盖公章的形式提交给招标人或招标代理机构。投标函份数一份正本，四份副本投标文献递交地点及截止日期收件人：招标人地址：振兴东路号（原开发区城管执法中队）三楼开标室北京时间：年月日时分止开标会地址：振兴东路号（原开发区城管执法中队）三楼开标室北京时间：年月日时分评标原则及办法明标抽签法履约确保金履约确保金金额：为中标合同金额的%履约确保金缴纳形式：转账支票、汇票、网银等招标人承认的其它形式（不允许使用现金）备注如发现招标文献及其评标方法中存在含糊不清、互相矛盾、多个含义及歧视性不公正条款或违法违规、工程量清单或经审核的预算标底有误、中标价低于成本等内容时，请在投标截止日两个工作日前同时向招标人、招标代理机构书面提出异议，逾期不得再对招标文献的条款提出质疑。凡黑体标注部分为招标文献中规定的实质性规定。二、投标须知.本工程规定投标人资质等级为列含有电子与智能化工程（新）贰级及以上或公路交通工程专业承包公路机电工程分项资质（新）贰级及以上资质（工程专业）且含有承当招标工程项目能力的含有法人资格的公司，项目负责人资格为机电工程贰级及以上的施工公司参加投标，本工程不允许联合体投标。.为确保招标工作的严肃性和有序性，投标人应在递交投标文献截止日期前提交一笔不少于本须知前附表第项所规定数额的投标确保金，并作为其投标的一部分。提交投标确保金(根据余建[]号文献规定，已预缴确保金的投标单位，根据文献规定执行)，区内公司如未缴纳区年度一次性确保金需缴纳余杭经济技术开发区一次性确保金万元整，投标确保金以电汇或网银的形式，凭确保金收据领取招标文献未中标单位确保金开标后一周内无息退还（年度确保金除外）。户名：杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）管理委员会财政专项资金，开户银行：华夏银行杭州分行余杭支行，银行账号：。.有下列状况者，投标确保金予以没收：（）投标人在投标使用期内撤回其投标文献；（）投标截止时间后坚持规定对投标文献做实质性修改的；（）接到中标告知书后回绝订立合同；（）中标人未能在招标文献规定时间内向招标人提交履约确保金；（）投标人无端放弃中标的。.未中标候选人的投标确保金在中标告知书发出之日起个工作日内予以退还（不计利息）；中标人的投标确保金按有关规定订立合同且提交履约确保金并向余杭经济技术开发区小额公共资源交易管理办公室备案后个工作日内予以退还（不计利息），投标确保金均以交纳时的投标人名称及银行账户原路退还。.履约确保金在合同合同书订立后日内递交，具体内容根据有关规定在订立工程承包合同时明确。.招标人将按前附表第项所述由投标人对工程现场及周边环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周边环境进行踏勘，方便投标人获取有关编制投标文献和订立合同所需的全部资料。踏勘现场合发生的费用由投标人自己承当。三、招标规定.本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式。招标人在标底造价中明确的暂定价计入报价，不得优惠。.本工程由中标单位实施总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔中标造价%的违约金。如本工程部分专业投标单位无资质或有资质但资质等级未达成该工程专业资质规定的，允许分包，但需征得建设方同意，中标单位能够分包给含有对应资质的单位。.中标单位在投标文献中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位。甲方将按“小额建设工程履约评价方法”，针对人员到位状况、施工进度、施工质量、及安全文明施工管理等方面对中标单位进行履约评价，评价成果列入全区建设工程交易市场管理范畴，中标必须做好配合工作。.报价根据：（）本工程标底采用一编一审制，由招标人委托含有对应资质的工程造价咨询机构编制，并由含有对应资质的审价咨询机构进行审核。（）本工程的预算编制价为元，经审核的预算标底价为元，中标让利幅度为%，中标价=标底价×（-中标让利率），即元（四舍五入为整数）。（）本工程标底编制审核根据：《浙江省建筑工程预算定额（版）》、《浙江省市政工程预算定额（版）》、《浙江省安装工程预算定额（版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（版）》、施工图纸及有关文献规定。材料价格详见经审核的预算标底。.工期规定：本工程工期规定为日历天，（具体以开工报告为准）。.工程质量原则：（）本工程质量原则合格，按国家现行施工验收规范原则进行验收。（）本工程竣工验收结论报告由五方主体（涉及业主方、监理方、设计方、勘测方、施工方）或工程实际的有关主体方共同参加验收并盖章，初评通过后方可到备案机关备案。.安全文明施工规定：（）标底已按照计价实施细则的有关规定计价，承包人必须严格恪守安全、文明施工的操作规程，完善有关方法，做好本身的保险等工作。（）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承当经济支出。（）工程施工期间所发生的任何安全事故一律由中标人负责，招标人不承当任何责任。.投标文献规定：（）投标文献的语言及度量衡单位a.投标人与招标人之间对投标有关的全部往来告知、函件和投标文献均使用中文。投标人随投标文献提供的证明文献和资料可觉得其它语言，但必须附中文译文，解释这些文献，应以中文为准。b.除技术规范另有规定外，投标文献使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。（）投标文献构成：投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书、投标确保金收据或年度投标确保金收据（复印件加盖公章）、建造师注册证书及B证（复印件加盖公章）（注：水利工程可用浙江省水利厅颁发的水利水电三级项目经理聘任资格证书、园林绿化工程为园林专业的职称证书）。其中投标文献一式五份，正本一份，副本四份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文献右上角须清晰注明“正本”或“副本”。每份投标文献均应装订成册。（）投标人应将投标文献密封在密封袋内，投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章或法人单位公章，并在密封袋上注明下列识别标志：a.招标编号；b.工程名称；c.投标人名称。（）投标人应按前附表第项所规定的地址并在投标截止时间前由投标人委派的法定代表人或交易员将投标文献密封送达投标地点，并在签到簿上签名。招标人收到投标文献后，应当妥善保存投标文献。在开标前，任何单位和个人均不得启动投标文献。在招标文献规定提交投标文献的截止时间后送达的投标文献为无效的投标文献，招标人应当拒收。（）投标文献的补充、修改与撤回a.投标人在递交投标文献后来,在规定的投标截止时间之前，能够书面形式补充修改或撤回已提交的投标文献，并告知招标人。补充、修改的内容为投标文献的成部分；b.投标人的补充、修改或撤回告知,应按本须知有关规定密封、标志和递交，并在投标文献密封袋上清晰标明“补充”、“修改”或“撤回”字样；c.在投标截止时间后来,不得补充修改投标文献。（）投标截止期满后，招标人收到的投标文献少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。（）投标文献有下列情形之一的，招标人不予受理：a.逾期送达的或者未送达指定地点的；b.未按招标文献规定密封的。.开标：（）本招标工程招标人按照本须知前附表第项所规定的时间和地点公开举办开标会议，符合公示资质规定并故意愿参加投标的投标人代表应及时参加开标会议。（）各投标人的法定代表人或交易员必须参加开标会议。参加开标会议法定代表人或交易员应随带并现场提供本人二代身份证件原件，交易员还应携带交易员证原件和法定代表人授权委托书（附件）原件。未携带以上原件的作无效标解决。（）投标人委派法定代表人或交易员未准时参加开标会议的作无效标解决。（）参加开标会议的法定代表人或交易员应随带并现场提供本工程招标公示规定的证明符合资质的资格审查文献（独立包装，附在投标文献外面）。（）开标程序：开标会议由招标人或招标人委托的本工程招标代理机构主持。a.由主持人按核验次序查验各投标人应到会代表身份；b.由符合性审查小组进行资格审查，即按招标公示和招标文献的规定对投标人的资格和条件进行审查，拟定符合投标资格的投标人，并认定未通过资格审查的投标无效；c.由符合投标资格的投标人或者其集体推选的代表检查投标文献的密封状况；d.经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文献的其它重要内容；d.由符合性审查小组对投标文献进行符合性审查，拟定有效投标人。（）投标文献有下列状况作无效标书解决。a.数据书写不清、难以识别，或涂改后未盖单位公章；b.未按招标文献规定做出承诺的；c.投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；d.投标文献未按规定填写的或填写的内容与招标文献规定不符；e.投标人提交的投标文献资料不齐全（或无效）或没有使用招标文献所提供的全部格式（表格能够按同样格式扩展）；f.投标文献中投标人名称或组织构造（涉及项目负责人）与资格审查时不一致且未提供主管部门出具的变更阐明的；g.投标文献附有招标人不能接受的条件；h.项目负责人有其它中标（尚未开工）或在建工程（水利或园林绿化工程按有关规定执行）；i.未按规定缴纳投标确保金的；j.不符合招标文献中规定的其它实质性规定的。.其它规定：（）施工现场用水、用电、施工便道由施工单位自行解决，费用自理。（）招标人与中标人将于中标告知书发出之日起个工作日内，按照招标文献和中标人的投标文献订立书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它合同。（）施工单位必须做好与有关专业管线单位的配合工作。（）本工程由招标人、小额公共资源交易领导小组解决招标中有异议的问题。（）订立书面合同日内，中标人应当将合同送余杭区余杭经济技术开发区小额公共资源交易管理办公室备案。（）订立书面合同后天内，中标单位须提供具体的施工方案，经业主承认后方可施工。（）若因投标人未对审核后标底的成本进行测算等本身因素放弃中标或不在规定时间内订立合同或不能推行合同的，招标单位应书面上报余杭经济技术开发区小额公共资源交易管理领导小组办公室，余杭经济技术开发区小额公共资源交易管理领导小组办公室核算状况后，有权严禁其个月内在本镇街行政区域从事小额投标业务，同时将有关违约行为上报行业主管部门再作进一步处分。四、评标办法和原则.本工程采用明标抽签法，具体办法以下：（）宣布经符合性审查后最后有效投标人名单及抽签规则。（）拟定全部有效投标人的序号及其代表的号球。以有效投标人递交投标文献后在签到表上的次序号作为有效投标人的序号及代表的号球号码。（）由招标人或投标人代表实施实施抽签。.抽签规则（）名下列投标人，实施一轮抽签：实施一轮抽签抽出名中标候选人，分别为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人（）－名投标人，实施二轮抽签：第一轮抽出名投标人，第二轮抽出名中标候选人，（）名以上投标人，实施三轮抽签：第一轮抽出名投标人，第二轮抽出名投标人，最后一轮抽出名中标候选人。.招标人应当拟定排序第一的中标候选人为中标人，排序第一的中标候选人放弃中标，或回绝订立书面合同的，或因不可抗力提出不能推行合同，或文献规定应当提交履约确保金而在规定的期限内未能提交的，或者违反投标承诺的，招标人能够拟定排名第二的中标候选人为中标人，以这类推。若前三中标候选人均无法拟定为中标人的，招标人重新组织本项目招标。五、工程款支付及结算（）有关付款周期的商定：①订立施工合同后日内，中标单位提交%的合同价作为履约确保金，建设单位支付%的合同价作为备料款。②根据不同工程实际状况，按月或按形象进度，根据监理及业主（或代建单位）拟定的工程量的计量，发包人向承包人支付计量款%的工程款（进度款）；③工程竣工经验收合格后，支付至不超出合同价（不含新增量扣除甩项工程）的%（含预付款）；④经结算审计后支付至审定金额的.%（全部施工联系单待结算审核后一次性付清，同时一次性无息返还履约确保金），剩余的.%作为工程质量确保金，待质保期满后全额无息支付。（）当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位（监理单位）、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调节，工程结算中单价按下列办法拟定：发包人提供的工程量清单项目错误，或设计变更引发工程量变化，或“暂定综合单价”的项目，其对应单价的拟定办法为：）审定标底价中有类似工程项目单价的，参考报价中类似项目的单价计算拟定，按照审定标底价与中标价的优惠比例，实施同比例优惠。）审定标底价中没有类似工程项目单价的，可套用（涉及套用换算）版浙江省现行预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例，实施同比例优惠，材料价格有信息价的参考开标当期信息价，没有信息价的由承包人进行上报，发包人组织市场询价并进行签证主材价；对不能套用（涉及套用换算）的，则由招标人组织市场询价并进行签证综合单价，仅计取农民工工伤保险和税金。）如果施工期间重要材料、人工价格有异常波动状况，本工程均不予调节。（）工程结算应在全部竣工资料递交招标人后，符合规定的予以竣工结算。（）承包人违约：①工程质量未达成招标文献规定规定的，扣以不超出％履约违约金;②工期延误扣以违约金元/天，最高不得超出％履约违约金;③承包人违反“严禁转包和违法分包”的规定，没收履约确保金。六、参考的法律法规及地方规定（）工程质量保修按国务院令第号《建设工程质量管理条例》执行，对于条例中没有商定的其它专业工程按招标人规定和工程实际状况在合同中商定。本招标文献未尽事宜均按现行《招标投标法》、建设部第号令、七部委令第号、号等国家、省、区的工程建设施工招投标等的有关规定执行。七、联系方式建设单位：杭州余杭经济开发建设有限公司联系人：朱先生联系电话：-招标代理：杭州金信工程造价咨询事务全部限公司联系人：杨杨联系电话：合同条款格式使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制订的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF--）第一部分合同合同书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成以下合同：一、工程概况.工程名称：。.工程地点：。.工程立项同意文号：。.资金来源：。.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）。.工程承包范畴：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量原则工程质量符合原则。四、签约合同价与合同价格形式 .签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文献构成本合同书与下列文献一起构成合同文献：（）中标告知书；（）投标函及其附录；（）专用合同条款及其附件；（）通用合同条款；（）技术原则和规定；（）图纸；（）经审核的预算标底；（）其它合同文献。在合同订立及推行过程中形成的与合同有关的文献均构成合同文献构成部分。上述各项合同文献涉及合同当事人就该项合同文献所作出的补充和修改，属于同一类内容的文献，应以最新订立的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺.发包人承诺按照法律规定推行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同商定的期限和方式支付合同价款。.承包人承诺按照法律规定及合同商定组织完毕工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺点责任期及保修期内承当对应的工程维修责任。.发包人和承包人通过招投标形式订立合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行订立与合同实质性内容相背离的合同。八、词语含义本合同书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相似。九、订立时间本合同于年月日订立。十、订立地点本合同在订立。十一、补充合同合同未尽事宜，合同当事人另行订立补充合同，补充合同是合同的构成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均含有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款.普通商定.词语定义..合同...其它合同文献涉及：施工组织设计：施工组织\t"C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\_blank"设计是用来指导\t"C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\_blank"施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文献。..合同当事人及其它有关方...监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。...设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。..工程和设备...作为施工现场构成部分的其它场合涉及：。...永久占地涉及：。...临时占地涉及：。.法律合用于合同的其它规范性文献：.原则和规范..合用于工程的原则规范涉及：（）按通用条款商定；..发包人提供国外原则、规范的名称：；发包人提供国外原则、规范的份数：；发包人提供国外原则、规范的名称：。..发包人对工程的技术原则和功效规定的特殊规定：。.合同文献的优先次序合同文献构成及优先次序为：（）合同合同书；（）中标告知书；（）投标函及其附录；（）专用合同条款及其附件；（）通用合同条款；（）技术原则和规定；（）图纸；（）经审核的预算标底；（）其它合同文献：①施工组织设计；②其它：.图纸和承包人文献 ..图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。..承包人文献需要由承包人提供的文献，涉及：；承包人提供的文献的期限为：；承包人提供的文献的数量为：；承包人提供的文献的形式为：；发包人审批承包人文献的期限：。..现场图纸准备有关现场图纸准备的商定：。.联系..发包人和承包人应当在天内将与合同有关的告知、同意、证明、证书、批示、指令、规定、请求、同意、意见、拟定和决定等书面函件送达对方当事人。..发包人接受文献的地点：；发包人指定的接受人为：。承包人接受文献的地点：；承包人指定的接受人为：。监理人接受文献的地点：；监理人指定的接受人为：。.交通运输..出入现场的权利有关出入现场的权利的商定：。..场内交通有关场外交通和场内交通的边界的商定：。有关发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的商定：。..超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用由承当。本工程的超大件：本工程的超重件：.知识产权..有关发包人提供应承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人有关合同规定或其它类似性质的文献的著作权的归属：。有关发包人提供的上述文献的使用限制的规定：..有关承包人为实施工程所编制文献的著作权的归属：。有关承包人提供的上述文献的使用限制的规定：。..承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承当方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。.工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，与否调节合同价格：是；允许调节合同价格的工程量偏差范畴：；调节合同价格的修正时间：。.发包人发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备-名有关人员到岗履职。.发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范畴以下：。.施工现场、施工条件和基础资料的提供..提供施工现场有关发包人移交施工现场的期限规定：。..提供施工条件有关发包人应负责提供施工所需要的条件，涉及：。.资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限规定：。发包人与否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。.承包人.承包人的普通义务（）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承当：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式规定：。（）承包人应推行的其它义务：。.项目经理..项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范畴以下：。有关项目经理每月在施工现场的时间规定：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经同意，私自离开施工现场的违约责任：。..承包人私自更换项目经理的违约责任：（）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的商定：。（）承包人私自更换项目经理的违约责任：。..承包人无正当理由回绝更换项目经理的违约责任：。.承包人人员..承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。..承包人需更换重要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的商定：。..承包人无正当理由回绝撤换重要施工管理人员的违约责任：。..承包人重要施工管理人员离开施工现场的同意规定：。..承包人私自更换重要施工管理人员的违约责任：承包人重要施工管理人员私自离开施工现场的违约责任：。.分包..分包的普通商定严禁分包的工程涉及：。主体构造、核心性工作的范畴：。..分包的拟定允许分包的专业工程涉及：。其它有关分包的商定：。..分包合同价款有关分包合同价款支付的商定：。.工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程有关的材料、工程设备的起始时间：。.履约担保承包人与否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。.监理人.监理人的普通规定有关监理人的监理内容：。有关监理人的监理权限：。有关监理人在施工现场的办公场合、生活场合的提供和费用承当的商定：。.监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；有关监理人的其它商定：。.商定或拟定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对下列事项进行拟定：（）；（）；（）。.工程质量.质量规定..特殊质量原则和规定：。有关工程奖项的商定：.隐蔽工程检查..承包人提前告知监理人隐蔽工程检查的期限的商定：。监理人不能准时进行检查时，应提前小时提交书面延期规定。有关延期最长不得超出：小时。.安全文明施工与环保.安全文明施工..项目安全生产的达标目的及对应事项的商定：施工现场按照《建筑施工安全检查原则》（JGJ-）评定达成“合格”原则。..有关治安保卫的特别商定：。有关编制施工场地治安管理计划的商定：。..文明施工合同当事人对文明施工的规定：（）恪守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理有关审批手续。（）承包人应采用有效方法尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门同意。（）其它：。（）上述手续办理费用商定以下：。..有关安全文明施工费支付比例和支付期限的商定，按下列第（）种方式商定：①视有关方法的贯彻状况与进度款同期支付。②其它：。.工期和进度.施工组织设计..合同当事人商定的施工组织设计应涉及的其它内容：。..施工组织设计的提交和修改承包人提交具体施工组织设计的期限的商定：合同订立后（）天内提供具体施工组织设计（施工方案）和进度计划。发包人和监理人在收到具体的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。.施工进度计划..施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。.开工..开工准备有关承包人提交工程开工报审表的期限：。有关发包人应完毕的其它开工准备工作及期限：。有关承包人应完毕的其它开工准备工作及期限：。..开工告知因发包人因素造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工告知的，承包人有权提出价风格节规定，或者解除合同。.测量放线..发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。.工期延误..因发包人因素造成工期延误（）因发包人因素造成工期延误的其它情形：①重大设计变更引发的工期延误；②其它：。..因承包人因素造成工期延误因承包人因素造成工期延误，逾期竣工违约金的计算办法为：。因承包人因素造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。.不利物质条件不利物质条件的其它情形和有关商定：（）施工场地周边地下管线；（）地下障碍物和污染物；（）邻近建筑物、构筑物的保护规定；（）其它。.异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意下列情形视为异常恶劣的气候条件：；。.提前竣工的奖励..提前竣工的奖励：。.材料与设备.材料与工程设备的保管与使用..发包人供应的材料设备的保管费用的承当：。.样品.. 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量规定：。.施工设备和临时设施..承包人提供的施工设备和临时设施有关修建临时设施费用承当的商定：.实验与检查.实验设备与实验人员..实验设备施工现场需要配备的实验场合：。施工现场需要配备的实验设备：。施工现场需要含有的其它实验条件：。.材料、工程设备和工程的实验和检查实验、检测单位资质条件商定：；实验、检测单位选择商定：；实验、检测费用商定：。.现场工艺实验现场工艺实验的有关商定：。.变更.变更的范畴有关变更的范畴的商定：按通用合同条款商定。.变更估价..变更估价原则有关变更估价的商定:当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位（监理单位）、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调节，工程结算中单价按下列办法拟定：发包人提供的工程量清单项目错误，或设计变更引发工程量变化，或“暂定综合单价”的项目，其对应单价的拟定办法为：）审定标底价中有类似工程项目单价的，参考报价中类似项目的单价计算拟定，按照审定标底价与中标价的优惠比例，实施同比例优惠。）审定标底价中没有类似工程项目单价的，可套用（涉及套用换算）版浙江省现行预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例，实施同比例优惠，材料价格有信息价的参考开标当期信息价，没有信息价的由承包人进行上报，发包人组织市场询价并进行签证主材价；对不能套用（涉及套用换算）的，则由招标人组织市场询价并进行签证综合单价，仅计取农民工工伤保险和税金。）如果施工期间重要材料、人工价格有异常波动状况，本工程均不予调节。其它：。.承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议减少了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的办法和金额为：。.暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。..依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目确实认和同意采用第种方式拟定。..不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目确实认和同意采用第种方式拟定。第种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的商定：。.暂列金额合同当事人有关暂列金额使用的商定：。.价风格节.市场价格波动引发的调节市场价格波动与否调节合同价格的商定：不调节。因市场价格波动调节合同价格，采用下列第\种方式对合同价格进行调节：第种方式：采用价格指数进行价风格节。有关各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的商定：；第种方式：采用造价信息进行价风格节。（）有关基准价格的商定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同推行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超出%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超出%时，其超出部分据实调节。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同推行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超出%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超出%时，其超出部分据实调节。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同推行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超出±%时，其超出部分据实调节。第种方式：采用政策性文献进行价风格节。政府投资工程因市场价格波动引发的调节按下列第（）种方式商定执行：（一）按余建[]号文和余建[]号文执行；（二）其它：。其中：、风险范畴及幅度的商定：（）人工费的风险幅度（%）（）材料价格的风险幅度（%）、材料价款动态调节结算方式采用下列第（）种方式商定：（）准时间进度分段结算：。（）按工程形象部位(目的)分段结算：。（）竣工后一次性结算。.合同价格、计量与支付.合同价格形式、单价合同。综合单价包含的风险范畴：（）应由承包人承当的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。（）其它：。风险费用的计算办法：。风险范畴以外合同价格的调节办法：（）市场价格波动引发的调节按本合同.商定。、总价合同。总价包含的风险范畴：。风险费用的计算办法：。风险范畴以外合同价格的调节办法：。、其它价格方式：。.预付款..预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。..预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。.计量..计量原则工程量计算规则：（）实施工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国标工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。（）不实施工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。..计量周期有关计量周期的商定：。..单价合同的计量有关单价合同计量的商定：。..总价合同的计量有关总价合同计量的商定：。..总价合同采用支付分解表计量支付的，与否合用第..项〔总价合同的计量〕商定进行计量：。..其它价格形式合同的计量其它价格形式的计量方式和程序：。.工程进度款支付..付款周期有关付款周期的商定：。..进度付款申请单的编制有关进度付款申请单编制的商定：。..进度付款申请单的提交（）单价合同进度付款申请单提交的商定：。（）总价合同进度付款申请单提交的商定：。（）其它价格形式合同进度付款申请单提交的商定：。..进度款审核和支付（）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完毕审批并签发进度款支付证书的期限：。（）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。..支付分解表的编制、总价合同支付分解表的编制与审批：。、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。.验收和工程试车.分部分项工程验收..监理人不能准时进行验收时，应提前小时提交书面延期规定。有关延期最长不得超出：小时。.竣工验收..竣工验收程序有关竣工验收程序的商定：。发包人不按照本项商定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算办法：。..移交、接受全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同商定接受全部或部分工程的，违约金的计算办法为：。承包人未准时移交工程的，违约金的计算办法为：。.工程试车..试车程序工程试车内容：。（）单机无负荷试车费用由承当；（）无负荷联动试车费用由承当。..投料试车有关投料试车有关事项的商定：。.竣工退场..竣工退场承包人完毕竣工退场的期限：。.竣工结算.竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：。竣工付款申请单应涉及的内容：。.竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完毕竣工付款的期限：。有关竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。.最后结清..最后结清申请单承包人提交最后结清申请单的份数：。承包人提交最后结算申请单的期限：。..最后结清证书和支付（）发包人完毕最后结清申请单的审批并颁发最后结清证书的期限：。（）发包人完毕支付的期限：。.缺点责任期与保修.缺点责任期缺点责任期的具体期限：。.质量确保金有关与否扣留质量确保金的商定：。..承包人提供质量确保金的方式质量确保金采用下列第种方式：（）质量确保金保函，确保金额为：；（）%的工程款；（）其它方式:。..质量确保金的扣留质量确保金的扣留采用下列第种方式：（）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量确保金的计算基数不涉及预付款的支付、扣回以及价风格节的金额；（）工程竣工结算时一次性扣留质量确保金；（）其它扣留方式:。有关质量确保金的补充商定：。.保修..保修责任工程保修期为：。..修复告知承包人收到保修告知并达成工程现场的合理时间：。.违约.发包人违约..发包人违约的情形发包人违约的其它情形：。..发包人违约的责任发包人违约责任的承当方式和计算办法：（）因发包人因素未能在计划开工日期前天内下达开工告知的违约责任：。（）因发包人因素未能按合同商定支付合同价款的违约责任：。（）发包人违反第.款〔变更的范畴〕第（）项商定，自行实施被取消的工作或转由别人实施的违约责任：。（）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定，或因发包人因素造成交货日期延误或交货地点变更等状况的违约责任：。（）因发包人违反合同商定造成暂停施工的违约责任：。（）发包人无正当理由没有在商定时限内发出复工批示，造成承包人无法复工的违约责任：。（）其它：。..因发包人违约解除合同承包人按..项〔发包人违约的情形〕商定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。.承包人违约..承包人违约的情形承包人违约的其它情形：。..承包人违约的责任承包人违约责任的承当方式和计算办法：。..因承包人违约解除合同有关承包人违约解除合同的特别商定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文献和由承包人或以其名义编制的其它文献的费用承当方式：。.不可抗力.不可抗力确实认除通用合同条款商定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其它情形：（）级以上的地震；()日降雨量达成毫米以上；（）其它非发包人承包人双方责任造成的爆炸、水灾、社会动乱。对以上几个形式应以造成灾害和影响施工为准。下列不可预见因素等同于不可抗力：①、余杭区级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法推行或按商定时间推行合同商定义务的；②、虽未发文，但余杭区政府以上领导在媒体或公开场合口头指令，涉及工程并足以造成发包人无法推行或按商定时间推行合同商定义务的。。.因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或拟定发包人应支付款项后天内完毕款项的支付。.保险.工程保险有关工程保险的特别商定：。.其它保险有关其它保险的商定：。承包人与否应为其施工设备等办理财产保险：。.告知义务有关变更保险合同时的告知义务的商定：。.争议解决.争议评审合同当事人与否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。..争议评审小组的拟定争议评审小构组员的拟定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小构组员的酬劳承当方式：。其它事项的商定：。..争议评审小组的决定合同当事人有关本项的商定：。.仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列解决方式中第种方式解决争议：（）提交仲裁委员会申请仲裁；（）依法向人民法院起诉。．其它补充事项的商定合同生效后日内，承包方向发包方支付合同价%的履约确保金(履约担保书金额)，其中%为安全文明施工确保金，%为项目经理及重要施工技术人员确保金，%为工程工期确保金，%为工程质量确保金，%为工程竣工资料在合同商定的时间内报送的确保金。合同订立后，进场前发包人支付承包人%的备料款。附件合同书附件：附件：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件：发包人供应材料设备一览表附件：工程质量保修书附件：重要建设工程文献目录附件：承包人用于本工程施工的机械设备表附件：承包人重要施工管理人员表附件：分包人重要施工管理人员表附件：履约担保格式附件：预付款担保格式附件：支付担保格式附件：暂估价一览表工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）订立工程质量保修书。一、工程质量保修范畴和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同商定，承当工程质量保修责任。质量保修范畴涉及地基基础工程、主体构造工程，屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方商定的其它项目。具体保修的内容，双方商定以下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期以下：．地基基础工程和主体构造工程为设计文献规定的工程合理使用年限；．屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；．装修工程为年；．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；．住宅社区内的给排水设施、道路等配套工程为年；．其它项目保修期限商定以下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺点责任期工程缺点责任期为个月，缺点责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺点责任期自单位工程验收合格之日期起算。四、质量保修责任．属于保修范畴、内容的项目，承包人应当在接到保修告知之日起天内派人保修。承包人不在商定时限内派人保修的，发包人能够委托别人修理。．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故告知后，应当立刻达成事故现场抢修。．对于涉及构造安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立刻向本地建设行政主管部门和有关部门报告，采用安全防备方法，并由原设计人或者含有对应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。．质量保修完毕后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺点的责任方承当。六、双方商定的其它工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同订立，作为施工合同附件，其使用期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：廉政责任书根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，确保工程建设高效优质，确保建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____________（下列简称甲方）与承包人_____________（下列简称乙方），特订立以下合同：第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格恪守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。（二）严格执行_____________________工程施工合同文献，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文献另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政通告牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提示对方纠正的权利和义务（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议予以解决并规定告知解决成果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超原则宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得规定或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶儿女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、儿女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得规定乙方购置合同外的材料和设备。乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼物。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超原则宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定予以党纪、政纪或组织解决；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，根据有关规定、予以党纪、政纪或组织解决；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门予以乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处分。第五条双方商定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同推行状况进行检查提出在本合同规定范畴内的裁定意见。第六条本合同使用期为甲乙双方订立之日起至该工程项目竣工验收后止。本合同作为____________________工程施工合同的附件，与工程施工合同含有同等的法律效力，经合同双方订立立刻生效。本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：年月日年月日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）工程施工安全合同书为贯彻“安全第一，防止为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商，就，建设业主单位（下列简称甲方）与施工单位