2023劳务分包合同范文

2023劳务分包合同范文

合同屋是专业的合同免费范本网站，对于合同的拟写是一件特别专业的事，那么什么样模板的合同才不会出现问题呢？下面是我为您收集整理的2023劳务分包合同范文，希望能够帮助到您，欢迎阅读与保藏。

发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：××××××××（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方确定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协

商一样，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中全部砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。二、本合同期限：从××××年××月起至××××年*月止。三、工程质量标准：全部分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为嘉奖。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。五、乙方的职责1、乙方供应相关的证件及资质，协作乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责：1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并担当该合同条款中乙方应担当的全部责任与义务。2、确保全部分项工程的质量、进度、平安达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行惩罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：

我举荐

2023劳务分包合同范文

★以下是合同屋为大家整理的2023劳务分包合同范文文章，供大家参考！[我提示]更多合同范本请点击合同屋以下链接:租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书

甲方：四川航利泰格建设有限责任公司乙方：四川资阳市天宇劳务公司甲方将航利星海湾三期工程的劳务承包给乙方。依据《合同法》《建筑法》《劳动法》的有关条款，本着同等互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成如下条款。一、工程名称：航利星海湾三期工程地址：彭州市金彭东路88号二、劳务分包人资质状况资质证书号码：C109405139001发证机关：四川省建设厅资质专业及等级：劳务一级三、工程承建方式1、承建方式：实行包人工费、包周转材料（不含施工用电的电缆、配电箱、爱护器、开关等）、包机械设备。2、设计变更或要求增减工程项目按实结算四、工作承包范围、内容1、施工图中(散水沟范围内)的工程内容(除土方工程、防水工程、门窗工程、栏杆工程、保温工程、涂料工程、楼梯扶手、楼地面)，2、本工程承包范围外，需乙方协作的，由甲方书面形式指派，乙方收取相应的协作费用，费用由双方协调解决。五、承包单价l、本合同价款：采纳固定综合单价合同方式确定。2、本合同结算方式：全部工程量按乙方实际完成的建筑面积为准，建筑面积计算方式：按四川省建筑工程计价定额（SGD-2000）。其中，基础工程与屋面工程合计计算一层建筑面积（该建筑面积的大小以总面积/楼层数量的标准进行计算）。3、工程造价1)、按建筑面积框架--剪力墙结构元/m2、多层砖混结构元/m2计算。2)、基础工程与屋面工程合计计算一层建筑面积，单价按元/m2计算。3)、承建价款包括人工工资、劳保费用、机械费用、低值易耗品费用。4)、如需协作其他项目的计时用工，杂工每工日为元，技术工人每工日元。六、价款支付：按每月乙方完成工程量进行验收收方支付、工程竣工验收合格后支付到、竣工结算经甲方审核完毕后支付到，作为质量保证金，质保期为，质保期满后个工作日支付给乙方。七、质量要求1、工程质量等级：合格。质量等级按国家验收标准进行评定，达到质检站认定的合格标准；2、乙方接受任务后，由甲方管理人员向乙方人员进行技术交底，每道工序完工后由乙方进行自检，在得到甲方所管工长的书面认可后，将检查数据存档，并交甲方项目部留存一份；3、质量必需按施工方案及现场施工技术交底内容作业施工。八、平安要求为贯彻“平安第一，预防为主”的方针，依据中华人民共和国《建设工程平安生产管理条例》和国家有关法律法规，明确平安生产中各自的权利、义务和责任，内容如下：1、甲乙双方必需仔细贯彻国家、省、市的劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、条例、规定。2、乙方应严格遵守甲方制订的各项平安操作规程，特种作业人员的审证考核制度；平安生产岗位责任制度平安检查制度；平安生产奖罚制度；平安教化制度等。3、甲乙双方的有关人员必需仔细对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问的教化，增加法制观念，提高职工的平安生产思想意识和自我爱护的实力，督促职工自觉遵守平安生产纪律、制度和法规。4、施工前，甲方应对乙方的管理、工人员进行平安生产进场教化，介绍有关平安生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工入。员平安生产教化会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关平安、防火等规章制度及要求，乙方必需检查、督促施工人员严格遵守、仔细执行。依据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好平安技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续，交底材料归档备查。每周项目召开平安例会制并作好记录。5、施工期间，乙方指派、负责本工程项目的有关平安、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必需在限期内整改，过期不整改者，将进行经济惩罚。6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品，必需具有“三证”（即：生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品。7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必需仔细检查，发觉隐患，应马上停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合平安要求和处于平安状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。8、乙方应严格按甲方平安技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生平安事故由乙方负责。9、乙方在施工期间所运用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关平安运用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合平安要求，乙方必需进行检查，并做好书面记录，乙方一经接收，设备和工具的保管、修理应由乙方负责，并严格执行平安操作规程。10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类平安设施、平安警告牌、不得擅自拆除、变动。如的确须要拆除变动的，必需经工地施工负责人和甲方指派的平安管理人员的同意，并实行必要、牢靠的平安措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任。11、特种作业必需执行《特种作业人员平安技术培训考核管理规定》，经特种作业平安技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必需按规定做到“定机定人”，和有证操作；起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作运用电器、机械设备。12、乙方必需严格执行各类防暴制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪动他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧，规定，严禁运用电炉等大容量餐具做饭和取暖，冬季施工如必需采纳明火加热的作业时必需落实防火加热的防冻措施时，应取得工地主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。13、乙方需用甲方供应的电气设备，在运用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合平安规定的应刚好向甲方提出，甲方应主动整改，整改合格后方准运用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。l4、乙方在施工中，应留意地下管线及高压架空线路的爱护。甲方对地下管线和障碍物应具体交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有状况，应刚好向甲方和有关部门联系，实行爱护措施。l5、贯彻谁施工谁负责平安的原则。甲方应协力进行紧急抢救伤员、爱护现场，并按程序逐级上报。l6、乙方必需向甲方供应施工管理人员和现场人员名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后人员应相对稳定，凡需变动，必需刚好通知甲方，征得同意后方可变动。17、凡发生工伤事故，根据“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方担当一切经济损失和相应的法律责任。九、工期要求l、起先工作工期：年月日，结束工作日期：年月日。2、根据甲方编排的总工期、月、旬、周、日施工进度安排按时完成。3、如因甲方缘由或不行抗力自然灾难造成工期延误其工期相应顺延。十、文明施工要求1、乙方现场运用的全部材料必需堆码整齐。2、施工现场必需达到工完场地清。3、每间工人宿舍内的被盖、碗、鞋、毛巾必需整齐，生活垃圾必需按指定地点堆放。4、乙方应自行完善其它标准化文明施工要求的工作。5、乙方必需加强现场施工保卫工作，进入施工现场的材料，乙方必需派专人守护。如有遗失，乙方担当全部责任。6、现场内的文明施工，乙方派专人进行打扫(生活区、办公区、厕所及大门外处)。十一、甲乙双方职责l、甲方刚好供应甲方应当供应的材料(钢材、铁件、施工图、更通知单、会审纪要)。2、甲方为乙方供应食宿条件，乙方自备生活费。3、甲方管理人员应尽努力，组织好交叉施工，防止或尽量减少乙方窝工。4、甲方项目部组织会议时，乙方负责入必需参与，否则甲方将赐予经济惩罚。5、如泵送不能满意施工要求，为满意进度要求，进行人工搅拌的费用由甲方负责。6、如图纸更改造成与原图纸工程量上的差异，甲方计算乙方其增加量。7、劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法担当责任。8、乙方负责人(或指定专人)必需24小时坚守现场(特别状况须向主办工长及分管工长请假)。9、乙方必需听从甲方项目部支配、调整、管理，否则按拖延工期惩罚。10、乙方应根据安检、质检和相关法规和施工规范施工。11、乙方应满意整个施工进度安排要求。12、乙方全部供应机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。13、乙方的务工证、身份证、安排生育证由乙方解决。14、乙方负责人必需陪伴甲方项目经理、主办工长、钢筋工长一起参与质检站的质量检查并作好记录。15、如因乙方不听从甲方支配，甲方有权随时勒令乙方退场。乙方在进度、质量方面，如达不至到甲方要求，甲方有权对该分项工程进行分割分包，如经整改，仍达不到甲方要求，甲方有权将该班组清退出场。16、如乙方自行退场或有未完成的工作，未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出，扣完为止。17、乙方严禁招用未满16岁的童工及55岁以上的人员。18、乙方必需按成都市社会保险有关《成都市非城镇从业人员综合社会保险》规定，为乙方现场全部人员购买非城镇从业人员综合社会保险并报甲方备案。十二、材料及设备1、周转材料由乙方自备。2、乙方供应的材料及设备符合有关质量标准和工艺规范。3、乙方采纳的材料、成品、半成品、设备均按有关要求附有出厂合格证明等资料。十在、工程量的确认和施工验收以甲方与建设单位所签订的合同方式为准，详细每层工程量需由项目经理、工长、预算人员确认的为准。十四、违约协议双方之任何一方不能全面履行协议条款，均属违约。违约造成的全部责任和经济损失均由违约方担当。十五、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。十六、乙方不听从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。十七、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。十八、合同期限；本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）签订日期：年月日签订日期：年月日

工程劳务分包合同范文

这篇《工程劳务分包合同范文》是合同屋为大家整理的，希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考！！

工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：________________________

劳务分包人：________________________________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于________________________（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。

1、劳务分包人资质状况资质证书号码：

发证机关：________

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

2、劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称：________________________________________

工程地点：________________________________

分包范围：________________________________

供应分包劳务内容：________________________________

3、分包工作期限起先工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天

4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必需达到质量评定________等级。

5、合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：

（1）本合同；

（2）本合同附件；

（3）本工程施工总承包合同；

（4）本工程施工专业承（分）包合同。

6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1）________________________________________________________________

（2）________________________________________________________________

7、总（分）包合同7.1工程承包人应供应总（分）包合同（有关承包工程的价格细微环节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细微环节除外）的副本或复印件。

7.2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细微环节除外）。

8、图纸8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人供应图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。

9、项目经理9.1工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为________，职务：，职称：________。

9.2劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为________，职务：，职称：________。

10、工程承包人义务10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并担当相应费用：

（1）在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：________________________。

（2）在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满意完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

（3）在年月日前向劳务分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料；

（4）在年月日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：

________________________________________________________________；

（5）在年月日前向劳务分包人供应相应的水准点与坐标限制点位置，其交验要求与爱护责任为：________________________________________________；

（6）在年月日前向劳务分包人供应下列生产、生活临时设施：

________________________________________________________，其交验要求与爱护责任为：________________________________________________________；

10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化验的限制、监督、检查和验收；

10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收；

10.5、统筹支配、协调解决非劳务分包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

10.6、按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工须要；

10.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动酬劳；

10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

11、劳务分包人义务11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度；

11.2、劳务分包人依据施工组织设计总进度安排的要求，每月底前天提交下月施工安排，有阶段工期要求的提交阶段施工安排，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工安排，以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排，经工程承包人批准后严格实施；

11.3、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作，照看全局；

11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程承包人办理交工验收；

11.7、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款；

11.8、妥当保管、合理运用工程承包人供应或租赁给劳务分包人运用的机具、周转材料及其他设施；

11.9劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应担当并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。

12、平安施工与检查12.1、劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人担当。

12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人担当相应责任及发生的费用。

13、平安防护13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人担当。

13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、运用）及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人担当平安防护措施费用。

13.3、劳务分包人在施工现场内运用的平安爱护用品（如平安帽、平安带及其他爱护用品），由劳务分包人供应运用安排，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

14、事故处理14.1、发生重大伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定马上上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

15、保险15.1、劳务分包人施工起先前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。支付保险费用。

15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

15.3、工程承包人必需为租赁或供应给劳务分包人运用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：________________________________。

15.4、劳务分包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：________________________________________________________________________。

15.5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任实行必要的措施，防止或削减损失。

16、材料、设备供应16．1劳务分包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应安排（详细表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应安排要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并刚好交付；须要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必需刚好进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

16．2劳务分包人应妥当保管、合理运用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16．3工程承包人托付劳务分包人选购 下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：

________________________________________选购 材料费用为：（单价）________

________________________________________选购 材料费用为：（单价）________

________________________________________选购 材料费用为：（单价）________

________________________________________选购 材料费用为：（单价）________

16．4工程承包人托付劳务分包人选购 低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭选购 凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。

17、劳务酬劳17．1本工程的劳务酬劳采纳下列任何一种方式计算：

（1）固定劳务酬劳（含管理费）；

（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；

（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。

17．2本工程的劳务酬劳，除本合同17．6规定的状况外，均为一次包死，不再调整。

17．3采纳第（1）种方式计价的，劳务酬劳共计________________元。

17．4采纳第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：

________________，单价为________元；

________________，单价为________元；

________________，单价为________元；

________________，单价为________元；

________________，单价为________元。

17．5采纳第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

________________，单价为________元；

________________，单价为________元；

________________，单价为________元；

________________，单价为________元；

________________，单价为________元。

17．6在下列状况下，固定劳务酬劳或单价可以调整：

以本合同约定价格为基准，市场人工价格的改变幅度超过％，按改变前后价格的差额予以调整；后续法律及政策改变，导致劳务价格改变的，按改变前后价格的差额予以调整；双方约定的其他情形：________________________________________________18、工时及工程量的确认18．1采纳固定劳务酬劳方式的，施工过程中不计算工时和工程量。18．2采纳按确定的工时计算劳务酬劳的，由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

18．3采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人缘由造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

19、劳务酬劳的中间支付19．1采纳固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

（1）合同生效即支付预付款________元；

（2）中间支付：

第一次支付时间为年月日，支付________元；

其次次支付时间为年月日，支付________元；

……

19．2采纳计时单价或计件单价方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为________________________________________________________________。

19．3本合同确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中约定的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整支付。

20、施工机具、周转材料供应20．1工程承包人供应给劳务分包人劳务作业运用的机具、设备，性能应满意施工的要求，刚好运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人运用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同托付劳务分包人选购 的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工须要。如须要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

20．2工程承包人应供应施工运用的机具、设备一览表见附件二。

20．3、工程承包人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。

21、施工变更21．1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。劳务分包人根据工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列须要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)变更有关的施工时间和依次；

(4)其他有关工程变更须要的附加工作。

21．2因变更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人担当，延误的工期相应顺延；因变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。

21．3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的干脆损失，由劳务分包人担当，延误的工期不予顺延。

21．4因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。

22、施工验收22．1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的工程承包人的相关损失。

22．2全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再担当责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人担当。

23、施工协作23．1劳务分包人应协作工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人协作时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以协作。除上述初步验收、隐藏工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因供应上述协作而发生的工期损失和费用由工程承包人担当。

23．2劳务分包人按约定完成劳务作业，必需由工程承包人或施工场地内的第三方进行协作时，工程承包人应协作劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的协作，且工程承包人应担当因此而发生的费用。

24、劳务酬劳最终支付24．1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务酬劳的最终支付。

24．2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，赐予确认或者提出修改看法。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款。

24．3劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

25、违约责任25．1当发生下列状况之一时，工程承包人应担当违约责任：

（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳；

工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他状况。25．2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。

25．3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

25．4当发生下列状况之一时，劳务分包人应担当违约责任：

（1）劳务分包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付元的违约金；

（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付________________的违约金；

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金________元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

25．5一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。

26、索赔26．1工程承包人依据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以主动协作，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。

26．2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等依据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应当实行一切合理步骤，向发包人主见追加付款或延长工期。当索赔胜利后，工程承包人应当将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

26．3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正值的索赔理由，并有索赔事务发生时有效的相应证据。

26．4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人担当责任的其他状况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能刚好得到合同酬劳及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

索赔事务发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内赐予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该项索赔事务持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事务终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

26．5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

27、争议

27．1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采纳下列第种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向________仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

27．2发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果：

单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；调解要求停止合同工作，且为双方接受；仲裁机构要求停止合同工作；法院要求停止合同工作。28、禁止转包或再分包28．1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法担当责任。

29、不行抗力29．1本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。

29．2不行抗力事务发生后，劳务分包人应马上通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，工程承包人应帮助劳务分包人实行措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不行抗力事务结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害状况和损失状况，及预料清理和修复的费用。不行抗力事务持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害状况。不行抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29．3因不行抗力事务导致的费用和延误的工作时间由双方按以下方法分别担当：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人担当；

（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并担当相应费用；

（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行担当；

（4）工程承包人供应给劳务分包人运用的机械设备损坏，由工程承包人担当，但停工损失由劳务分包人自行担当；

（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人担当；

（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人担当；

（7）延误的工作时间相应顺延。

29．4因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

30、文物和地下障碍物30．1在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质探讨价值的物品时，劳务分包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求实行妥当爱护措施。工程承包人担当由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发觉后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭遇破坏，责任者依法担当相应责任。

30．2劳务作业中发觉影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人担当由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发觉的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

31、合同解除31．1假如工程承包人不根据本合同的约定支付劳务酬劳，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务酬劳，劳务分包人可以发出通知解除合同。

31．2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务酬劳，并赔偿因此而遭遇的损失。

31．3如因不行抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

31．4合同解除后，劳务分包人应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32、合同终止32．1双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

33、合同份数33.1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本份，工程承包人执份，劳务分包人执份。

34、补充条款

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

35、合同生效合同订立时间：年________月日

合同订立地点：________________________________________________________

本合同双方约定________________________________________后生效。附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件安排

附件二：工程承包人供应施工机具、设备一览表

附件三：工程承包人供应周转、低值易耗材料一览表

工程承包人：（公章）________________劳务分包人：（公章）

住所：________________________住所：________

法定代表人：________________法定代表人：________

托付代理人：________________托付代理人：________

开户银行：________________开户银行：________

帐号：________________帐号：________

邮政编码：________________________邮政编码：

劳务分包合同范本2023

发包方：(简称甲方)

承包方：(简称乙方)

鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安生产及环保的前提下，甲方将所属工程托付乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。

第一条劳务分包人资质状况及人员

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人托付书、被托付人证件(假如授权)

(注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。)

2、人员

施工负责人：——职务：队长职称：工程师

技术负责人：——职务：总工职称：工程师

其次条劳务分包工程项目及劳务酬劳

1、分包工程项目

工程名称：

工程地点：

分包范围：

2、劳务酬劳

(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。

(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，最终结算依据为业主批复的乙方担当的工程费用结算书金额。

(3)本工程的劳务酬劳单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。

(4)劳务酬劳单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目全部工作内容须要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境爱护、劳动爱护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与复原)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教化费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或示意的有关责任、义务和一般风险。

(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第101章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。

(6)工程量清单第101章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占%.

(7)本项目发生的全部前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方担当。

(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看管人员工资、避雷设备、全部相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必需配备的设施费用)，乙方担当费用元(元)整。

(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方担当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方担当并自行缴纳。

第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求

1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。

2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作实力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。

3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行担当。

第四条分包工程期限

1、总工期以业主和公司的工期为准。

2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

第五条工程质量

1、工程质量必需全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率101%，单位工程合格率101%.

2、乙方根据《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文件的全部规定、甲方技术交底及马路现行技术规范细心组织施工，工程质量必需达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满足。

3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理确定，乙方必需无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部担当。

4、乙方工程负责人必需常驻本项目工地，对自己所施工的工程细心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必需无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部担当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发觉乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。

5、乙方在每道工序施工完毕后，应刚好上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并协作甲方刚好上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责担当。

第六条平安施工、环境爱护和文物爱护

1、乙方应遵守建设工程施工平安生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方根据要求制作和布设，随时接受各级平安人员的监督检查，按规定实行措施做好现场的平安防护工作，消退事故隐患。

2、乙方对现场的作业人员进行平安教化，明确其平安责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反平安管理规定进行施工。

3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工起先前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干运用。

4、遵守甲方的职业健康平安管理文件要求，实行有效的职业病防治措施，做好职业病的限制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康平安教化，供应与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的运用或运转。费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干运用。

5、按规定为施工现场人员配备平安爱护用品，指导现场人员正确运用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方担当。

6、乙方在施工中发觉地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并爱护好现场，甲方刚好提出处理方案，乙方应主动赐予协作，并进行爱护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。

7、乙方必需仔细贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。

8、甲方有权检查乙方平安生产状况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权根据有关规定责令乙方停工并赐予肯定经济惩罚，直至平安隐患消退为止。

9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的全部人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并担当全部法律和经济责任。

10、乙方必需与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部协作甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部担当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权赐予经济惩罚。

11、甲方负责办理全部施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所担当的比例34%进行分摊。

12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否则，甲方将依据对乙方的平安指标考核结果详细状况予以扣留。

13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境爱护与水土保持和平安文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境爱护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教化，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格限制污染源，按规定排放污染物，避开和削减因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。

14、乙方在施工中发觉古墓、文物或有考古探讨价值的物品时，应马上爱护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求实行妥当措施爱护，若未按规定实行措施造成的损失由乙方担当。

15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法担当。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。

第七条工期延误

1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等缘由造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。

2、由于业主方缘由造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方缘由造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，根据甲乙双方确认的人员，赐予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不行抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。

3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。

第八条材料供应及机械设备运用

1、材料供应

(1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分根据选购 单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并供应发票复印件一份)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的单价为准)乙方依据工程进度必需在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料安排，否则由此造成的材料供应不刚好或工期拖延，其责任由乙方全部担当。《甲方供应材料清单》见附表。

(2)除上述明确甲方供应的材料外，其余材料由乙方自行选购 。乙方自行选购 的材料必需保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次选购 各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格后方可运用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。

(3)施工中乙方选购 材料的保管、运用、回收等全部由乙方负责。

(4)本合同工程所运用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行担当。假如业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后根据《雅砻江两河口水电站交通工程3#马路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。

2、施工机具、机械设备供应

(1)乙方根据投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应刚好组织上场，支配操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。

(2)乙方供应的机械设备、施工机具性能应满意施工须要。

(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。

第九条变更设计

1、甲方有权对乙方担当的工程提出变更设计，乙方必需根据变更设计组织施工。

2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。

3、对于人力不行抗拒的自然灾难(如斗争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进行补偿。

4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。

第十条计量与结算

1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面协作甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。

2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何状况下均不调整。

3、乙方必需在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。

4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、安排部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时赐予计量，发觉工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方担当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。

5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应刚好供应相关检验资料，如检验资料供应不刚好而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。

6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。

7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。

8、结算前，乙方须将所保管运用的属甲方供应主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由安排部门结算。

第十一条劳务酬劳价款支付

1、劳务酬劳的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等)，从银行转账支付。

2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金(工程质量保证金限额亿×%×%=万元，假如变更超过业主规定的限额须要增加，乙方也相应增加)%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。

3、预付款待业主支付后，按乙方担当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两次支付，支付比例及程序根据《雅砻江两河口水电站交通工程3#马路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付。

4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。

5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必需将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支安排，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署看法后，依据《劳务施工合同》条款，方可拨付工程进度款。否则，不予拨款。

6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。

7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应主动实行措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。

第十二条履约保证金

1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。

2、若合同执行期间，因乙方缘由未能履行合同条款，则履约保证金予以扣除。

3、合同执行期间，因业主或甲方缘由未能履行合同条款，则按约定返还乙方履约保证金。

第十三条履约、质量保证金返还

1、履约保证金在乙方根据合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有平安、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未刚好处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进行善后处理。(由于甲方缘由造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还)

2、质量保证金返还

工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程修理费后一个月内返还乙方。

第十四条甲方权利及义务

1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负总责。

2、负责该工程项目的限制测量、试验工作(乙方试验人员全面协作)，刚好供应施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，帮助乙方解决技术难题;收集整理技术档案资料和交工验收。

3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目标，下达年、季、月、旬(周)施工安排，审核材料、设备安排，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工的限制、监督、检查和验收。

4、对乙方的工程进度、平安质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部担当。

5、负责验工计价。

6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系;对现场管理、平安质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并赐予表彰和奖罚。

7、如因乙方缘由造成的罚款均由乙方全部担当;若因乙方缘由被业主或监理通报，每通报一次罚款10100～20000元。

8、在拨付劳务酬劳前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。

第十五条乙方权利及义务

1、对本合同劳务分包范围的工程进度、平安质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的娴熟工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满意施工须要。负责编制具体施工方案，报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设备清单》。

2、帮助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。

3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他单位协调协作，接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。

4、协作甲方现场限制测量及试验工作，熟识图纸，严格根据设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底细心组织施工，确保工程质量、工期和施工平安;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐藏工程检查以及供应相关技术资料及竣工资料的完成，上报施工安排、报表，遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理方法，协作甲方办理交工验收。

5、乙方的农夫合同工工资必需由甲方代发。乙方按甲方要求每月照实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必需由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行偿还，甲方不担当与此相关的任何责任及费用。

6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。

7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工安排，并有保证措施，乙方必需无条件地接受甲方的施工安排支配，并保质、按期完成。