版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
协议编号:施工合同工程名称:工程地点:甲方:乙方:签订日期:四月工厂化养殖一期新增鼓风机房施工协议发包单位:(如下简称甲方)承包单位:(如下简称乙方)鉴于基地内工厂化养殖建设项目需要,现需要新增一座鼓风机房,加大供氧气量才能满足生产需要,现委托乙方进行修建;结合本工程的实际状况,根据《中华人民共和国协议法》、现根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,特签订本协议,共同遵照执行。1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容及承包方式:在原有的风机房西南面建一座鼓风机房(44.28平方米);包括拆除原有的围墙段(保留本来的铁栏留以备用)及恢复应有的围墙、土方开挖及回填、基础梁基础平台、砖砌体、砼柱梁楼板、鼓风机基座、四面散水北面需和道路连接、门窗、雨水管安装、天面防水、墙体装饰、外向窗防盗网等设计图纸及甲方规定的内容;本工厂化养殖风机房房土建工程采用“固定包干总价”的形式。一次性包死含所有人工、材料、机械设备、运送、工期、质量、安全、文明施工、临时设施、生活和施工机械及管理费、利润、税金等其他一切费用在内,包一次性验收通过。4、工程造价:(1)包干总造价(含税):¥70848元,大写:人民币柒万零捌佰肆拾捌元整。(含税及其他一切费用,如有超过部分不予另行增长费用)(2)本协议包干价是乙方在清晰其承包范围、技术规定和甲方的规定,并在充足考虑了一切条件的状况下,根据现行的原则、规范、经甲方同意的施工方案等,为完毕本工程施工承包范围内所有项目所需的一切费用,一次性包定,不做任何调整,乙方承诺并保证已计取了本协议承包范围内所涉的一切必要费用。五、工期:总工期30日历天,动工日期以协议签订日期为准。如遇雨天或不可抗力等其他原因,经甲方书面确认工期可对应顺延。六、工程质量原则:工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一原则GB50300-》、《湛江市建筑质量通病防治措施》、保证合格。第二条 乙方的责任和义务2.1工程施工过程中,乙方应当按照甲方规定的施工进度计划施工。2.2乙方应服从甲方企业的管理,用水用电及材料堆放等服从甲方企业的安排。2.3乙方应按甲方规定立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及体现不良的人员,撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。撤换和新人到岗必须在3日内完毕。2.4乙方必须按现场实际状况及甲方告知单和国家现行《施工及技术验收规范》作好自检工作,由于自检工作不及时带来的质量问题及甲方费用增长等一切损失和后果由乙方负责;包括但不限于返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。2.5乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不管大小,均由乙方自行承担责任,并立即汇报甲方和建设主管部门。2.6乙方在工程施工过程中,必须维护工地现场及其周围的绿化等公用设施,对任何违反文明施工的行为,甲方有权责令乙方限期整改,若2日内仍未整改时,甲方有权委托他人完毕该项工作,由此产生的费用由乙方承担。2.7乙方在工程施工过程中,对环境或第三人导致损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。2.8施工过程中,乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实行。2.9乙方现场管理人员和施工人员必须对甲方的来访客户文明有礼。2.10做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。2.11乙方工人必须遵守治安管理的规定,假如乙方工人有打架、斗殴等违反治安管理条例的行为,除接受治安管理条例的惩罚外还必须向甲方支付每次伍千元的违约金;乙方必须遵守劳动法的规定,及时向本单位工人发放工资,否则,甲方有权在劳动局的见证下,按照乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付部分或者所有工资给工人,以保证工程顺利进行,代付款额在乙方工程款中直接扣除,此外乙方还必须向甲方一次性支付该代付款总额的30%的违约金(也在乙方工程款中直接扣除),并且由于工资纠纷所导致的停工、投诉等不良后果和对甲方导致的所有损失由乙方负所有责任。第三条付款方式3.1在施工队在协议签订3天内支付30%的预付材料款,主体工程竣工支付50%的工程进度款,竣工办理验罢手续后支付至工程总造价的97%,剩余的3%工程款作为工程质保金,在一年后保修期满一种月内无息返还。每次付款前乙方需开具对应的一般增值税发票。3.2乙方不得以甲方未按约定支付款项为由停工,否则必须向甲方支付违约金贰万元整。如甲方未准时付款超过15天后,甲方必须每天按应付工程款的1‰向乙方支付违约金。第四条竣工验收4.1乙方认为工程具有竣工验收条件后,应向甲方提出汇报申请。甲方代表收到汇报后七天内组织有关部门会同乙方进行验收。如验收不合格,乙方必须按照甲方的修改意见整改,整改内容必须在柒天内完毕并承担由此产生的一切费用和违约责任。4.2竣工日期的认定:竣工日期以拿到经甲方及有关部门共同签订的验收合格汇报为准。第五条甲方解除本协议5.1乙方如有下列情形之一时,甲方有权解除本协议,乙方应在甲方发出书面告知之日起7天内撤离现场。(1)在甲方书面告知规定的时间内,乙方无合法理由不能按计划正常动工迟延5天以上。(2除不可抗力外,乙方不能组织持续的、有序的施工,进度比甲方审定的计划迟延7天以上,甲方发出书面告知后,3天内仍未采用有效的赶工措施。(3)乙方未获甲方的书面同意,私自分包工程。(4)乙方转包工程。(5)发生重大伤亡事故1次。(6)发生质量问题或者工程质量事故。(7)乙方的施工组织管理混乱,无力协调工作关系,并在甲方发出书面整改告知后3天内仍未改善。(8)乙方具有其他严重违反协议的行为。(9)乙方不遵从甲方的指令,或其工作不能令甲方满意,在书面警告三次后不能在规定的时间内改正其过错。第六条违约责任6.1详细违约责任:(1)乙方违反本协议的责任或者义务性条款,除向甲方承担前述规定的责任外,还须支付违约金伍仟元/次。本协议对违约金有尤其规定的,合用尤其规定。假如乙方在本协议生效后单方面解除本协议,必须向甲方支付违约金人民币贰万元。假如乙方违约金局限性以赔偿甲方损失,甲方仍享有追索权。(2)甲方根据审定的施工组织设计对乙方的分段工期、人员、机具及工程质量进行监督检查。若同一违约事实在3天内甲方提出整改超过两次(含本数),乙方仍未到达本协议规定的质量等级规定,乙方须向甲方支付壹仟元/次的违约金。(3)除发生本协议约定的不可抗力事件,乙方均不得以任何理由停工、迟延工期。否则乙方按壹仟元/次支付违约金,超过两次(含本数),甲方有权解除本协议,并且乙方须向甲方支付违约金壹万元,乙方应在接甲方告知后3天内退场。(4)乙方原因发生重大伤亡事故(死亡1人以上或导致经济损失伍拾万元以上)或者其他伤亡事故、质量事故,乙方作为第一负责人,应及时上报,负责处理,并承担赔偿责任,甲方不负任何责任。(5)乙方人员(包括乙方管理人员和施工工人、以及乙方于本工程的配合协作单位等)到工地、甲方办公地点及也许影响甲方声誉的其他地方集会、游行、示威、吵闹、斗殴、静坐以及从事其他不妥言行,不管事情原因怎样,不管有无给甲方导致损害,乙方均须向甲方支付违约金贰万元/次。情节严重的除执行上述罚款外,移交司法部门处理。(6)乙方人员不得与甲方人员或者其他影响工程质量、安全和造价的有关人员进行经济交往(包括借钱物、旅游、卡拉OK、赠送购物卡和宴请等),谋取不妥利益。取证方式包括摄影、录像、录音、人证等之一都作为有效证据。甲方可根据以上证据之一有权向有关部门告发以追究乙方及行为人的法律责任,同步,乙方还自愿向甲方支付违约金贰万元/次。(7)因乙方责任而给甲方导致的任何损失,甲方均有权直接从乙方应付工程款中扣除。乙方不服从甲方管理,经建设单位证明,乙方承担违约责任。(8)乙方不按协议工期竣工或者不能按经甲方审批的施工总进度计划中节点工期完毕对应工程,每延迟一天支付违约金壹仟元。(9)履约过程中,乙方有以假乱真、偷工减料等行为之一,须向甲方支付违约金人民币伍仟元/次,并按甲方规定进行返工和整改,整改内容必须按甲方限定期间内完毕,由此导致的费用增长由乙方自负。(10)除非甲乙双方协议将协议终止,或乙方违约使协议无法履行,否则乙方承担前述违约责任后仍必须继续履行协议。(11)乙方违约时所应支付的违约金,甲方有权从乙方工程款中直接扣除。第七条争议7.1因履行本协议发生争议,双方应协商处理,协商不成的,依法向协议签定地人民法院起诉。7.2争议处理期间,如未波及协议约定的解除事由,为了保证工程进度、质量和工期,乙方仍应继续施工,履行本协议项下义务。第八条工程保修工程保修期为壹年,工程竣工验收合格后,扣除3%工程款作为工程质量保修金,如因工程质量问题产生的一切维修费用均从保修金中扣除,保修金在竣工验收合格一年后保修期满无质量问题一种月内无息返还。第九条协议的生效与终止本协议自甲乙双方代表签字盖章后生效。工程竣工结算完毕,除有关质量保修、安全责任条款外,其他条款即告失效。第十条协议份数及附件10.1履行本协议过程中,对协议条款解释权归甲方。10.2本协议所称的“以内”或者“如下”含本数;“以外”或者“以上”不含本数;“天”或者“日”均指日历天数。10.3本协议一式伍份,由甲方持叁份,乙方持贰份,具有同等法律效力。甲方:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年停车场经营承包合同协议书2篇
- 2024年度网络服务终止协议书
- 2024年度物业管理与设施维护合同
- 2024中国移动政企分公司招聘200人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2024中国电信山东烟台分公司校园招聘易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 《军人礼仪》课件
- 2024中国储备粮管理集团限公司招聘700人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2024上海铁路局招聘毕业生63人(本科)易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 《审刑事判决书》课件
- 2024年度电梯安全检测合同
- 内分泌和代谢疾病总论课件
- 卫生部手足口病诊疗指南
- 高考语文总复习必备课件作文中古诗词的运用
- 全科医学:常见急诊的处理和转诊课件
- 消化道穿孔【肠外科】课件
- DB34-T 2290-2022水利工程质量检测规程-高清现行
- 中国技能大赛第45届世界技能大赛混凝土建筑赛项选拔赛技术文件
- 激光雷达技术原理-第一章课件
- 设备基础检查验收记录表
- 公益广告广告策划书
- 仓库看板管理仓库目视管理仓库现场标示管理详解
评论
0/150
提交评论