砌体分包合同实用文档

砌体分包合同实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）

砌体施工班组劳务分包合同砌体分包合同实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）发包方(甲方)：承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称:

2、工程地点：

3、工程工期:

年月日至

年月

日

二、承包范围及方式：

1、承包范围:

2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具）、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。

3、工作内容:砌体工程:砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋（或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作（如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担）。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆,填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的摆放清理。

三、合同价款

1、合同单价为：按实砌体积

元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

2、承包范围外的零星用工单价为

元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准.

四、工程结算与支付

1、工程量计算规则

依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算.

2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。

3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量,由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费

元/人,饭票由财务会计领取。

5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续.同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5％工程质量保修金,结算工程款的70％,余款年底（农历）一次付清。

(总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)

工程款支付条件

1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份.

2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。

3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。

以上三条作为支付工程款的依据,缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。

6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

五、双方责任

（一）甲方

1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。

2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。

3、甲方提供施工现场临时用水用电。

4、甲方提供安全帽和安全带。

（二）乙方

乙方驻现场管理人员：

（乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元）。

乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。

乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范,不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。

乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。。

总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要,总包方不再提供.若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取使用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程使用，加强维护与保养，如有丢失或损坏的,按购买原价从乙方结算款中扣除.

乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100％.进场前必须递交特殊工种上岗证。

甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

六、工期、质量、成品保护

1、工期:乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按2000-5000元/天支付违约金。

2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担.

3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

七、安全生产

1、进入公司上班前,必须做好三级教育,经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤.在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿.

2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求,并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活

设施，乙方经检查合格方可使用。

3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决.

4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

八、文明施工及环境保护

1、文明施工:乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作200～2000元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。

2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。

九、劳动合同的解除

经甲、乙双方协商一致,乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同:

1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的；

2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的,还须承担全部损失;

5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外,还须承担全部工料损失；

6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。

十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金

元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十一、纠纷的解决

1、由于乙方原因中途退场和违约,除已完工程量不再结算外，给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责,甲乙双方同时保留索赔的权力。

2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。

3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。

4、相关收尾工作由乙方负责,甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见,甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除.

5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清.否则，视具体情况对乙方处以200～1000的罚款,从工程结算款中直接扣除.

6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。

十二、双方约定其他事项

十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份,签字盖章后生效，结算完成后失效。

十四、本合同未尽事宜,双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。

甲方(签字或盖章）：

乙方(签字或盖章）：

现场负责人：现场负责人：年月日年月日劳务分包合同书甲方：(以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《合同法》及相关法律规定，甲方将浩铭锦园二期E、F栋楼工程中砖砌体、二次模板安拆、二次混凝土浇筑、室内抹灰、屋面(含女儿墙抹灰，除防水）、楼梯踏步及平台地面和楼地面工程的劳务承包给乙方.本着平等互利的原则，为明确双方的权利和义务，经双方商定特依法订本合同:工程地点：重庆南岸区长生桥镇五中对面浩铭锦园乙方承包范围及承包方式:1、承包范围：本工程施工图的全部砖砌体、二次模板安拆、二次混凝土浇筑、室内抹灰、屋面泥工部分(含女儿墙抹灰)、楼梯跑步及平台地面、楼地面工程的劳务工作承包给乙方.2、承包方式：以工程劳务(不含材料、辅料及机械，自带除塔机、施工电梯、搅拌机、水泵、打夯机外的所有机具)承包方式包给乙方。第三条、具体承包工作内容及承包要求3.1、具体承包工作内容：3.1.1、砌体工程：本工程施工图及变更中所含的全部砖砌体工程.包括室内砌体，女儿墙砌体，室内、阳台及楼梯进出口等砖砌跑步，阳台及露台栏板砌体，抄标高弹正1米线，过梁制作与安装，所有砌体养护的工作内容（地下室砖砌体按实际工程量单项计价，除地下室外按建筑面积计价)。3。1。2、抹灰工程：本工程施工图及各种变更所含的全部室内墙面内抹灰，女儿墙内侧及顶面抹灰，花架梁柱表面抹灰，楼梯冲楼外表面抹灰，阳台及露台栏板内侧面顶面抹灰，楼梯间墙面及走道和电梯前室墙面抹灰(不含面砖），本合同承包范围砖砌跑步面抹灰（不含面砖），局部板底及梁柱面抹灰（地下室单独计价)的工作内容。还包括砼墙面刷纤维素水泥浆并拉毛、挂钢丝网、楼面及墙面切割外露钢筋、钉子和铁丝，完成面后的修补、养护、和卫生清理至交房为止。抹灰分两次抹成，墙面压光，不得接头明显现象，质量达到中级抹灰要求。3。1。3、屋面工程：本工程施工图及变更中屋面除防水、钢筋制安外的所有工作内容。完成面后的修补、养护和卫生清理至交房为止。3.1.4、楼地面工程；本工程施工图及变更所含的全部楼地面工程。包括室内地面、阳台及露台和走道地面找坡及结面、电梯前室地面（不含面砖）、卫生间和厨房地面找坡找平结面、回填土后的砼垫层及面层（地下室及室外单独计价），所有承包地面的砼板面清理、抄标高弹正1米线、完成面后的修补、养护和卫生清理至交房为止的工作内容。3.1。5、楼梯间；本工程施工图及变更中从地面层开始至顶的梯跑步和平台清理、抹水泥砂浆或豆石面、踢脚线、修补、养护卫生清理至交房为止的工作内容.3。1。6、二模及二次混凝土浇筑：本工程施工图及变更中除主体混凝土结构工程外的所有二次模板安拆及清收堆码和二次混凝土搅拌、运输、浇筑、养护工作。包括构造柱、过梁、窗台板线条、女儿墙及栏板压顶及外挑线条、所有墙体外挑线条、柱面线条、墙体下砼挡水、阳台及板边砼挡水、室内及阳台和走道回填土后的砼垫层、圈梁等二次模板安拆和砼浇筑工作（地下室单独计价）3.1.7、其它:脚手架眼、墙体预留洞（配电箱及消防箱洞、等电位孔、给排水管孔、施工洞、放线孔、空调管洞、强弱电气管及盒孔、临时用水用电管线槽或孔)、混凝土板及墙面各种管线孔等的砼浇筑、剃打及抹面(圆孔抹圆，方孔抹方）;门窗及栏杆安装后的填补，伸缩缝铁皮安装,合同承包工作范围的成品保护和二次及多次修补,搅拌机安装及维护,承包工作面的安全文明施工多次清理及维护、多次卫生清理，直到交房为止（扫地关门）。注：本工程在现场内不发生任何零时点工，若项目部需要零时用工时，乙方必须无条件配合，技术工180元每天（8小时），普通工100元每天(8小时）。3。2、承包要求3.2.1、小型机具均由乙方负责.具体包括安全帽、安全带、扫把、安全防护用品、防雨用具、棕垫、自钉高凳、砖刀、抹子、灰板槎板、靠尺、广线、翻平水管、线锤、卷尺、墨斗、红铅笔、墨汁、灰桶、铁铲、砖刀以及发水用的水管、手推车、切割机、砂轮打磨机、三级电箱后的配电线及照明灯及线和机具等均由乙方负责。甲方只提供塔吊、施工电梯、抽水泵、打夯机、搅拌机、砼料斗、砖篮.3。2。2、乙方负责落地灰的清扫和利用，并做到每天工完场清。施工时破坏的临边防护必须在8小时内回复到位；3。2.3、该工程质量按国家现行验收规范、设计及重庆市主管部门验收标准执行3。2.4、须满足现行国家施工规范及质量标准要求，对于不合格的返工工程，乙方必须无偿的返修并赔偿甲方损失；3。2。5、乙方承包的砌体工程自行负责放线和抄标高，由甲方施工员检查。3.2。6、建筑垃圾只能有塔吊吊运或施工电梯下运，不从电梯井出渣及从楼上直接抛弃；3.2.7、无条件配合施工现场的安全文明施工，质量检查和安全隐患排查和整改，3.2。8、所有砌体、楼地面、屋面及抹灰必须用喷水养护7天；3.2。9、抹灰时不得用干沙灰或干水泥，必须两遍成活。否则，经甲方巡查时发现，按200元/次/处累计对乙方进行处罚；5。5.3、质量标准3。2.10、砌体垂直度平整度5mm,轴线偏移±5mm；过梁及梁底水平度3mm，抹灰质量必须控制在：房间的开间尺寸±5mm，垂直度3mm，平整度3mm，阴阳角方正3mm,阴阳角垂直度3mm，过梁及梁底水平度3mm；地面平整度水平度±5mm，达到国家规范及分户验收交房标准。3。2。11、其他未规定的质量标准按国家标准执行。第四条、其它事宜规定4.1、乙方每个单项劳务进场，必须将相应人员特种作业上岗证，交甲方审查，并留复印件备案,未经甲方现场代表认可不得进场；所有经同意的施工作业人员进场两天内向项目安全负责人提交身份证复印件备案，并接受安全三级教育和签定安全生产责任制和责任书及安全管理合同.4。2、乙方负责自己工项范围内的内外操作架搭设、拆除，负责本斑作业材料收拾，负责各自生活及住宿区卫生打扫，负责各自作业区各种安全防护支搭；乙方应悬挂各种相关工种标语牌、安全防护标志。4.3。、乙方负责场内本班操作机械的二次及多次转运,甲方不再另加任何劳务费。第五条、保证金根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳安全质量保证金：人民币10万元（大写:壹拾万元整），在本工程砌体(含构造柱及过梁浇筑完）封顶后，甲方退还全部保证金给乙方，不计利息。若乙方中途退场,甲方扣留保证金不返还给乙方，作为乙方支付甲方的违约金。若乙方在施工过程中工人聚众闹事，处罚一万元每次，从保证金中扣除。第六条、承包单价6。1、以建筑面积计算：（作为每月预付人工费的指标）6.1。1、砌体、二次模板及二次砼浇筑（自拌砼）：33元/M26。1.2、内墙抹灰:28元/M26.1。3、楼梯及屋面：1.5元/M26.1。4、楼地面及补洞：9元/M26.1.5、、管理费及机具;3.5元/M2以上单价均以建筑面积计算作为分期付款依据，实按合计建筑面积劳务包机具和各项人工工资包干合计总单价=75元/M2建筑面积(大写：柒拾伍元整）结算，包干总费以竣工建筑面积结算为准。8。2、甲方将特殊工种交乙方管理,由乙方支付工资，甲方不补贴乙方（塔吊工和施工电梯工工资由甲方负责）任何机械操作工工资。8.3、不在承包范围内的附属工程承包单价根据现场实际甲乙双方共商确定第七条、安全生产、安全事故处理及环保要求7。1、乙方对安全项目的安全施工负责，严格执行国家、重庆市、甲方及上级单位的政策、法律、规范、标准和制度、不得违章指挥,严禁违章作业，严格执行安全技术交底，必须对进场人员进行安全教育，必须接受甲方的安全教育、安全交底和安全责任市责任书及安全管理合同的签字手续。7.2、乙方进入施工现场进行环境保护教育和法律教育，工人必须遵守环保法规及有关规定、制度要求，如乙方在施工中违章违规造成罚款，一切经济责任由乙方承担；7.3、乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，由于乙方的责任，发生的一切安全事故（含受伤、残疾、死亡等），费用额两万元以下乙方自行承担，两万元及以上甲方承担80％,乙方承担20％。若不属于乙方的责任或由于第三方的原因造成的一切安全事应由相关单位承担相应的责任及一切费用.注:离开施工现场的一切安全事故费用均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。第八条、质量和工期要求8。1、乙方必须确定的一名施工总负责人，每天必须在岗位上对项目施工管理。8。2乙方所有承包的分项工程必须按照国家有关部门颁发的规范标准执行；必须按照设计施工图、设计变更及建设单位有关文件施工,经甲方质检、建设、监理、设计、质监等有关部门验收达到要求；若因乙方原因不能一次性竣工验收，乙方承担该工程二次竣工验收的所有费用8.3、施工工期：按甲方要求的施工工期完工,具体以甲方出具的书面工期通知为准。如因甲方原因（如材料供应不及时，甲方管理失误等）造成停工及损失，乙方主动放弃向甲方索赔（每次3天在内不索赔，超过3天按20元/人一天生活补足）;若因政府或不可抗拒因素导致停工，乙方主动放弃向甲方索赔.8.4若未能按工程进度要求及时（甲方通知乙方时间为准）拆除塔吊及归还租赁材料，所造成的费用由乙方承担（除甲方的原因造成停工延期除外）。第九条、甲、乙双方其他权利、责任和义务9.1、甲方的其他权利和义务9.1.1、甲方负责组织施工图纸设计交底、各分项工程施工方案、技术交底、安全技术交底，下达生产进度总控制计划和月度生产作业计划，质量标准预控计划表，检查监督乙方生产进度、质量标准、安全文明施工，材料节约、机械设备保养等。9。1。2、甲方根据施工生产计划,提供乙方图纸一套，由于图纸不能按时提供、周转材料、建筑材料、机械设备供应不及时造成的工期延误，由项目经理根据实际情况办理签证，工期更延，劳务承包方不另计取费用；9.2、乙方的其他权利、责任和义务9.2.1、乙方有权就工程技术咨询甲方施工员，寻求甲方技术方面的支持；9。2.2、乙方应提前十天书面向甲方提供材料计划；9。2.3、乙方必须定期对其工作人员进行安全、质量意识教育。对其工作人员的一切行为负责.乙方工人有偷窃行为，甲方有权利对乙方处予罚款，并有权在劳务工程费中扣除,同时，乙方工人在现场打架,处罚2000—5000元，甲方视行为人情节决定是否送公安机关处理。9。2.4、乙方在施工工程中必须节约用料,不能随意浪费,若发现有故意浪费材料重罚。9.2。5、乙方在施工过程中,如乙方施工质量达不到合格要求或进度达不到甲方要求，甲方有权解除合同，且乙方必须在甲方通知后24小时内清场退出场，否则，按每逾期一天1000元累计承担违约责任，甲方可直接从应付给应付的工程款和保证金中扣除。对乙方以完成部分工程按乙方实际以完成的合格工程计算工程量后，只按70％结算后一次性支付；对乙方完成的不合格部分工程，其返工整改费用由乙方承担，甲方可直接从保证金或应付的结算款中扣；9.2.6、乙方土建必须配合水电、门窗、栏杆、涂料、防水、钢筋、消防、弱电、智能化等外协单位的施工和成品保护，不得设置障碍。否则,造成的整体工程工期延误，由责任方负责赔偿损失。9.2。7乙方必须负责自己施工的成品保护，与其它工种施工的成品保护；9。2。8、乙方施工的工程在竣工验收前由乙方负责打扫清洁；9。2.9、乙方必须遵守国家的法律、法规，严格按规范施工，并主动接受甲方的各方面管理制度；9。2。10、乙方必须派专职施工员进行抄平放线，人员数量以满足施工进度为准甲方负责复核；9.2.11、乙方必须服从甲方管理，如违反按500元/次处罚累计计算；9.2。12、乙方自备操作中需要的照明灯、线；9。2.13、乙方接到甲方整改通知必须在规定时间内完成，否则按推迟一天200元处罚累计计算；若因整改不到位导致形成实体，则处以200～500元人民币罚款。9.2。14、样板房单价仍执行包干价,不做增加，整改和拆除不另计费；9。2。15、消防、水电、暧、管道（井）、弱电智能和放线孔的吊补;9.2。16、卸料平台的吊环、外架等所有预埋件的预埋和切割处理,所有墙面外露钢筋切割，不另产生费用.9。2.17、乙方劳务注册：劳务分包方注册人数必须达到100％，上缴各种规定的费用自费由于证件不全、跨省市用工、童工被有关部门查处，一切处罚由劳务分承包方负责。9。2.18、乙方不得将承包工程项目以任何形式转包，一旦发生转包行为，甲方有权与乙方终止合同，并由乙方承担10％以上的违约责任。由于乙方承包项目不能独立完成，由甲方另行安排施工单位的,其发生的费用与乙方合同对比,超出部分的费用由乙方承担；9.2。19、由于乙方在组织施工过程中如施工进度、质量、安全、文明施工、周转材料管理、劳动力不足或管理不善等原因而影响现场施工，甲方有权中途辞退乙方,按实际工作量的70%结算人工费，其余30%作为违约金,乙方不得再向甲方提出任何要求；第十条、劳务工程款支付和付款方式10.1劳务工程款的支付：10.1。1、乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理，并以乙方办完甲方付款的所有审批手续之日付款起算日；10。1。2、乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备以下经甲方相关负责人签字认可的预付款或结算凭证。乙方必须提供与实际相符的工资表和工人身份证复印件（每月均须上交）；10.1。3、甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，验收合格的分项工程量在每月25日报项目部审核，在25个工作日内支付进度款.10。1.4、甲方施工管理人员任何时候以甲方名义向乙方出具欠条、收据、承诺等必须由甲方项目负责人签字和加盖公章方可有效，否则一切后果自行承担。10。2、付款方式：12.2。1、乙方从进场起自行垫资劳务工资至分项工程砌体（含构造柱过梁浇筑完）封顶之前的所有工资，在砌体(含构造柱过梁浇筑完）封顶完工后7日支付前期已完合格分项工程款的70％进度款,作为工人工资。其后按月支付已完合格工程款的70％作为人工工资。10.2。2、甲方在乙方应垫资工程完成后，甲方在每月25日乙方报量后,甲方审定乙方完成的单项工程量后25个工作日内按乙方完成的合格单项工程量审定的70％支付进度款（进度款直接付给乙方指定帐户或核定的人工工资卡中）；10。2。3、合同范围内工程量在全部完工后25日内支付乙方80%工程进度款，竣工预验收合格后25日（必须竣工预预验收合格）内支付所完单项工程量价款的95％,余下3%作为质量保证金，预验收后起一年后支付（在质保期因乙方原因所开销的返工费用须扣除)，另2％尾款在分户验收后25个工作日内支付给乙方。10。2.5、乙方按本合同工程劳务费的决算总价3%留存在工程质保金,自甲方工程竣工分户验收之日起满一年后即付乙方质保金（不计算利息)。10。2。6、不在合同承包范围内的工程按实际发生量经双方协商单价后，每月按实际完成量结算全部支付乙方（每月25日核量后，25日内支付）。第十一条、廉政合作11.1、乙方不得宴请甲方工作人员,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券；11.2、乙方在工程项目建设期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方;11.3、乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督；11。4、乙方工作人员有义务就甲方工作人员任何形式索贿或受贿行为及时向甲方举报；如乙方向甲方工作人员行贿，或甲方工作人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外,乙方同意在工程竣工结算总价款的基础上减小1％后作为甲方应付工程款，并由乙方对知情不报人员进行相应处罚；11.5、如乙方单位及工作人员在工程项目建设期间贿赂甲方工作人员,被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行,并按本条款约定处理。第十二条、违约责任12.1、若乙方未按期（含节点和总工期）完成工程，每逾期一天按1000元累计向甲方承担违约责任。逾期20天以上的或因质量问题整改后仍不合格的，甲方有权解除本合同,且乙方必须在甲方通知后24小时内清退出场，否则，还应按每逾期一天2000元累计向甲方承担违约责任，甲方可直接从应付给乙方的工程款和保证金中扣除.对乙方完成部分工程按乙方实际已完成的合格工程计算量后,只按70%结算后一次支付，对乙方完成的不合格部分工程，甲方有权指定其他单位或班组进行返工整改，其返工整改费用由乙方承担，甲方可直接从保证金或应付的结算款中扣除；12。2、乙方施工质量不符合要求，由乙方返工、整改，并赔偿甲方全部损失,整改若造成逾期的按本条（1）款执行;12。3、乙方因工人劳务纠纷、安全事故、治安事件不能控制局面（如爬塔吊、聚众闹事等——，以及乙方工程滞后、质量事故等，影响乙方生产，乙方应赔偿甲方损失,并承担2000-5000元违约金和全额承担相关部门的处罚；第十三条、本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十四条、本劳务分包协议书共八页，一式三份，甲方执二份,乙方执一份。经甲、乙双方签字盖章乙方向甲方缴纳保证金后生效。甲方盖章:乙方盖章：项目负责人：乙方负责人：地址：地址：身份证号：身份证号：联系：联系：2021年月日石材铺装施工专业分包合同甲方：乙方：因施工需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，合同双方本着平等互利、协商一致的原则，订立本合同，作为施工分包合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、分包范围及施工内容：(1）分包范围：桥面石材铺装工程（2）施工准备、人员、机械设备和材料进出场、施工人员的安全技术交底、按甲方要求完工后的场地清理等.二、分包价格1、单价：本工程采用单价为分项综合固定单价,费用中包括了为完成本项目桥面石材铺装专业分包范围内所需的一切人工费、辅助材料费、二次倒运费、材料吊装费、机械费、施工所需的所有主材、零材等一切费用、临时生产生活设施费、主材及零材的进场试验检测费和按照规范及上级主管部门规定的材料取试费用、乙方考虑满足施工必须施工红线围挡范围内乙方为达建委规定标准的所发生安全和文明施工费用、政府及业主监理临时安全文明检查为达标需投入的费用、乙方人员及机械保险及伤亡疾病抚恤劳保费用、农民工工伤保险费用、阶段性赶工费用、拆迁导致的待工费、冬季施工费、雨季施工费、施工措施费、管理费、规费、利润、税金、缺陷责任期内的养管费用和其他不可预见费用等为完成工程施工图及变更图范围内所需的一切费用，包含乙方施工电费,电费现场挂表,按实际用电量，甲方向乙方收取电费（2元/度），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险，由乙方负责，含在合同单价中.2、费用与单价一次性包死，不调价，不索赔，任何一方不得以任何理由变更单价。3、计价工程数量以设计施工图纸数量、变更设计和技术交底书为依据，按实际完成数量（不包括不单独计价数量）为准，数量确认的原则必须遵照本合同执行，本合同不明之处参照招标文件有关条款，计价数量必须满足设计及规范要求，并经质量检验部门检验合格后，且经业主确认并已计量。双方确认，不能完全满足上述数量确认原则的，均不予计量及计价。4、完成分包范围工作的全部费用和相关乙方的责任及义务所发生的费用已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应已分摊在本工程的其他细目的单价中。5、单价：注:以上报价均为含人工、运费、税金及第二大项第1小项所示的全部内容的报价，工程量为预估工程量，估算总价共xx万元，据实结算。三、验工计价与付款1、乙方完工后将所有图纸及相关资料一并交由甲方，待现场管理代表签证后再进行结算。结算时，甲方参照业主的计量规则，以乙方实际完成的并经甲方现场代表签证的且发包人已经支付给甲方的工程量为准。2、乙方进场后甲方支付合同金额的30%作为工程前期预付款。乙方应理解并免除甲方因发包人工程款支付拖延导致对乙方工程款支付拖延的责任。在支付工程款时，甲方扣除因乙方原因造成的进度、质量等问题的罚金，安全文明施工罚金等款项。甲方工程竣工验收后由业主方顺利接收后支付至合同金额的95％，并预留质保金5%，待甲方工程质保期满（保修期2年）后支付给乙方，质保期间发生任何质量问题，由乙方负责修缮至合格,费用由乙方承担。3、除非双方另有约定，分包合同价格被认为已经考虑了与工程所在地政府机关、街道等规定应缴纳的一切相关费用，该类费用如由甲方发生，甲方将从支付给乙方的工程款中代扣代缴。4、支付工程款前5天乙方需提供其在国家税务机关购买的合规、合法的增值税专用发票，待甲方验票合格后支付.四、工期与进度1、根据甲方要求的开工日期为准，总工期(有效工期）15天，按甲方及业主制定的总体计划随时调整，乙方施工必须满足甲方及业主制定的总体施工计划及阶段目标.2、乙方在施工前编制切实可行的施工进度计划及安全施工措施,报甲方审批后遵照执行,严格按技术规范及施工图要求施工，负责提供合格、完备的技术资料和计量签证资料.3、甲乙双方确定的工期目标，不得顺延（除业主和甲方更改工期目标或拆迁切改滞后造成无法施工或遇到不可预见因素如地震、洪水外)，乙方应投入足够的人力、物力，编制周密的施工组织措施,确保工期目标的实现。如乙方无法及时提供确保工期所需的人力、设备等必要条件，甲方有权组织其他施工队伍进场。五、双方的权利和义务1、甲方的权利和义务（1）甲方负责向乙方提供桥面石材铺装工程施工图纸1套，在施工过程及时给予乙方相应的指令，并及时向乙方提供水准点与坐标控制点,由乙方负责保护.（2）负责对乙方的质量、进度、安全和规范用工及文明施工进行监督。（3）甲方负责协调施工现场的拆迁切改，依据乙方要求协调解决水、电、临时用地等事宜。（4）负责施工场地平整及必需的临时施工道路。（5）甲方负责统一制定各项管理目标，实施对本项目施工技术、工程质量、安全生产及职业健康、工期、文明施工、环境保护、水土保持等工作的管理、控制、监督、检查和验收。（6)甲方负责向乙方提供施工及质量报表样表，组织乙方相关人员学习原始报表的填写，督促乙方及时填写相关原始报表。(7）负责资料的整理、归档，石材铺装检测的试验费用均由乙方承担.（8)负责乙方生活区生活用电及施工用电、用水，甲方将施工用电引至施工现场附近，设1台配电箱，不再提供其他配电柜，剩余部分的施工用电接引由乙方负责，费用由乙方承担（电费由乙方承担）。2、乙方的权利和义务2。1、服从甲方的管理（1)乙方负责提供盖有红章的资质一套,含有：乙方签订合同人需开具法人代表委托书;企业营业执照、资质证书、安全生产资格证、分包服务交易卡、劳务分包队长上岗证、、历年施工业绩证明资料；按需提供承担本工程管理人员资质证书、特殊工种操作人员上岗证等；原件提供甲方，由甲方复印后退回乙方，无论采用任何一种形式，均需加盖法人单位及法人公章。(2）乙方应建立健全农民工标准化管理达标的各项内容，包括建筑业农民工专用劳动合同的签订,农民工的出勤记录及考勤,人手一册建筑工人从业手册，并按手册内容及时记录，项目工地农民工用工台帐,每月公示农民工工资支付报表,并报甲方项目经理部备案。(3）乙方必须严格执行甲方所要求的计划进度，建立质量、安全、环保、消防、治安保证体系，确保达到工程的质量要求和安全生产。服从甲方管理代表的检查与监督，对查出的问题应无条件整改并将整改结果报甲方管理代表，经复查合格后方可继续施工。（4）乙方应遵守甲方公司及本项目施工现场有关工程施工、材料和设备进出场和现场存放等现场管理的规章制度。乙方应向甲方申请查阅该类规章制度,并被认为对甲方的各种规章、制度已经充分了解，且乙方不得以不了解甲方的规章制度为由而拒绝执行甲方的有关指令，项目管理相关规定（包含但不限于材料、机械、安全、文明施工、质量、进度、环保、消防、治安、分包预结算等管理规定)，在乙方进场教育时，由甲方项目部负责宣讲并执行.（5）乙方必须保证桥面石材铺装部分以外原有结构的完整性.(6）若乙方违反甲方公司及施工现场的规章制度从而影响工程质量、进度、工期，以及因此给甲方造成经济和名誉损失的，乙方应承担相应的违约赔偿金,该款项从分包工程款中扣除。2.2、环境保护及文明施工乙方在其所分包的施工范围内，必须遵守甲方关于环境控制管理的规定（如粉尘、噪声、污水、废气排放及渣土弃运等），做到文明施工，配合甲方达到“天津市文明工地”的要求.不得扰民,不得造成环境污染，违反规定所发生问题由乙方负责解决，并负责相关地方协调工作(必须确保施工正常进行），其费用包含在固定单价中。乙方措施不当，引起与当地居民或企业事业单位或过往行人车辆纠纷等事件，由乙方出面协调解决，所发生的费用均由乙方承担。2.3、治安乙方负责对所雇用的管理人员和劳务人员进行必要的治安教育。参与本分包工程的任何劳务人员、管理人员因触犯法律法规被公安机关刑事询问和刑事逮捕的，均由乙方自行负担责任，与甲方无关.2.4、有关材料、设备的规定(1）甲方提供场地，其余人工、材料、机械、临时设施等全部由乙方自行解决，其费用已包含在固定单价中。（2）乙方自行解决施工中所需的周转材料.如果乙方使用甲方的周转材料，执行甲方的收费标准，并按乙方使用的数量和使用时间进行结算，运输费用由乙方自行承担.如有丢失或损坏,按原价赔偿；（3）乙方租赁甲方设备，其费用按实际数量或台班乘以相应价格在分包结算款中扣除.（4）乙方提供的设备应符合工程施工(质量和安全）对机械、设备性能状态、完好率的要求，保证其使用的安全程度并发挥应有的功效。起重设备需经市建筑起重机械部门检测备案。因自带进场的机械、设备发生故障而影响到施工质量和进度时，乙方应无条件接受甲方因此给予的违约处罚.因机械、设备问题发生安全事故的，除承担全部事故责任和赔偿损失外,乙方亦将受到甲方的违约处罚。六、工程质量与验收1、本项目工程质量标准达到国家、地方及行业相关验收标准、规范合格标准施工质量验收合格标准，一次验收合格率达到100%,并不低于业主及质检部门所要求的标准（鲁班奖)。2、乙方必须按照设计文件、国家或行业颁布的技术规范及甲方、监理方的质量技术要求进行施工，并接受甲方管理人员的管理监督检查.3、程序施工中甲方发现不符合质量要求需要返工的工程，乙方应无条件进行返工，并承担其发生的所有费用。4、质量具体要求：（1)乙方必须按甲方提供的设计文件及技术交底书,精心组织施工，加强质量控制，保证工程质量，按时完成本协议项目及其缺陷的修复。（2）在施工中甲方根据与业主签订的协议条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准,必须返工修复，其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的，由乙方承担因其造成的全部经济损失(包括业主的质量罚款和额外的检测费用）.（3）施工现场必须自费按照天津市文明施工现场要求布设,应实行标识牌管理,写明工作范围、作业内容和质量要求,做到规范施工、文明施工和环保施工，认真执行三检制度，即自检、互检、工序交接检验制度.七、安全施工1、乙方在完成本协议工程及其缺陷修复的整个过程中应保障现场及作业安全,认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格执行国家或行业颁布的安全技术规范和劳动保护法规。遵守安全操作规程，服从甲方关于安全施工的指令，自费设置必要的照明、警卫、护栏、警告标志、警告信号等安全防护及施工设施，自费购置必须的安全防护用品(安全警示、防护用品必须符合相关要求）,确保作业人员和周边群众的生命财产安全。2、乙方现场使用的闸箱、电缆电器设备和住宿房屋内使用的电线、取暖、防暑等电器设施及食堂用电必须符合国家安全用电规定。所有进场使用的用电材料及电器设备必须经甲方验收合格后方可使用。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工，重视现场施工人员安全，制定安全措施,施工开始前应向甲方提供安全防护措施及消防安全方案和应急预案,经甲方认可后方可实施，必要时必须设置足够的安全警戒防护人员，以保证行车和施工安全，安全防护费用由乙方承担，并承担由于自身管理不善、安全措施不力及违章、违规、违纪造成的一切事故责任和由此发生的费用。施工现场及临建内的照明灯具生产生活用电设备均应符合国家及地区相关规范标准，因违规使用给甲乙双方造成的损失，有乙方承担。4、乙方应采取一切合理措施保护施工现场内外的环境,避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音、施工垃圾等对周边环境造成的污染。5、乙方全体人员必须参加岗前安全培训，不合格者不得上岗，特殊工种要持证上岗，并向甲方提供相应的有效证件.组织施工人员进行经常性的安全教育活动，提高安全意识,实行班前讲话制度。乙方人数在50人以上的必须设置专职安全员,人数在50人以下的必须设置兼职安全员（安全员必须持证上岗）。6、由于乙方未能严格按国家工程建设安全生产有关管理规定进行施工,未能采取各种必要的安全措施，而导致或发生于此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其他一切责任或费用，由乙方承担全部责任。如果因为乙方协调不力，导致第三方给甲方肇事、围攻等等，甲方有权出面解决，但所有责任和发生费用全部由乙方承担，全部费用从乙方工程款中直接予以扣除.7、乙方必须按照甲方要求和消防安全管理规定在施工现场、生产加工区、生活区配备足够的消防灭火器材和义务消防人员，此项费用已包括在分包工程量清单项目的单价和总额价中。乙方使用的消防灭火器材必须符合消防安全管理条例要求，经甲方检验后方可使用.如甲方提供消防灭火器材费用由乙方承担，从乙方工程结算款中直接予以扣除。8、乙方负责对施工场地周围地上杆线采取必要的保护措施,并承担措施不当造成的损失。如甲方地上杆线设施交待不明，施工前乙方应向甲方进行确认，乙方不得在地上杆线未知的情况下进行施工，因乙方私自施工、野蛮施工造成损失，甲方不负责任。同时，乙方要负责分包范围内的工程财产的保卫工作.乙方在施工中应有预见性的采取一切措施保护本合同范围内的甲方和（或）其他乙方的半成品、材料、设备和永久工程，并承担乙方或其雇员对甲方和/或其他乙方的半成品、材料、设备及永久工程的损害赔偿责任和修复义务。从工程开工之日起直至工程竣工之日止,无论分包工程为何种形式，乙方均应对分包工程以及有关材料和待安装的工程设备的照管负完全责任。该项费用已包含在本分包合同价款中。9、乙方施工人员及其自带的家属在工地范围内及以外所发生的任何安全、社会治安问题等，甲方不承担任何责任.如须办理《暂住证》，甲方积极协助乙方，发生的费用全部由乙方自行承担。10、乙方负责为施工现场的自有人员生命财产和机械设备办理保险，并支付所有的保险费用,并将有关资料报甲方备查。分包人从事劳务作业的人员其年龄不允许超过60周岁，严禁使用未满16周岁的童工.11、乙方应自费处理其任何管理人员和劳务人员的疾病、死亡以及引起的医疗、抚恤、安葬、补偿等事宜，并按照当地政府规定负责对在施工期间死亡的人员作出妥善安排.八、违约责任1、甲乙双方均应实际、全面履行本协议所规定的义务。因一方过错给另一方造成损失的，过错方应向对方赔偿损失。2、乙方施工质量达不到要求