关于劳务施工的承包合同5篇

关于劳务施工的承包合同5篇

甲方：___________________(以下简称甲方)

乙方：___________________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为长沙某学校教学试验楼工程，地点在长沙市体育新城。

二、承包方式与要求

该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节省;与其他队伍协作等内容。

四、工程质量与安全

依据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必需听从甲方治理人员的安排，必需严格遵守《安全操作规程》，为使工人增加安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进展安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。

五、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节省关，不准乱锯、乱丢、铺张材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安治理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从治理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、规划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照工程部相关规定惩罚。

六、付款方式与工期：

该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。

七、双方权力与义务

(一)甲方

1.甲方有权对乙方进展资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。

2.甲方依据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。

4.甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

(二)乙方

1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。

2.乙主必需按甲方的要求进展安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责。

3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。

5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

6.为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

八、违约责任与其他

1.以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。

2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。

4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。

本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

甲方：______________

代表：______________

_____年_____月____日

乙方：______________

代表：______________

_____年_____月____日

关于劳务施工的承包合同5篇(二)

编号：______________

发包人：_____________________________________

承包人：_____________________________________

分包工程名称：_______________________________

施工地址：____________________________区(县)

发包人(全称)：________________________________

承包人(全称)：________________________________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。

第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称：______________________________________________

1.2工程概况：______________________________________________

1.3分包工作内容：__________________________________________

范围包括：__________________________________________________

1.4工程监理单位(全称)：________________________________

其次条作业人员

承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_______名。

第三条合同工期

开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

第四条合同价款

4.1合同价款为：_________元(人民币)?大写：_________元?

4.2合同价款确实定原则(在确认的方式前划)：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认：

()4.2.1本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。

()4.2.2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：

①定额工资单价为：

瓦工_____元/工日;构造木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;

水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上构造：_____元/平方米;地下构造：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;

③分项工程承包：

外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;

水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;

内墙一般抹灰：_______元/平方米;________;________;________.?

4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)??

4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或安排任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

4.3对合同价款内容的明确：_______________________________________

第五条合同价款的结算和支付

5.1结算、决算资料：

5.1.1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5.1.2承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5.2合同价款的结算和决算：

5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。

5.3合同价款的支付：

5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。

5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

5.3.3合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6.1安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

6.2重大伤亡及其他安全事故处理：

6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

6.2.2根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

6.3对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_______________________.

第七条工程质量、验收与保修

7.1工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。

7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

7.4对本工程的质量标准，双方商定如下：_________________________.

第八条工期延误

8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

a.因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力;

b.设计变更和工程量增加;

c.发包人未能按合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展;

d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展;

e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不准时造成停工、窝工累计超过8小时;

f.发包人同意工期顺延的其他状况。

8.2承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。

8.3非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同商定可顺延的工期)交工的，双方商定：

第九条文明施工

9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。

9.2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。

9.3对本工程的文明施工标准，双方商定如下：__________________________.

第十条材料机具供给

10.1本工程由发包人供应的机械设备为：_____________________________

承包人自备的工具为：______________________________________________双方确认防护用具由______________担当。

10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场(400米内)。

10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。

10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方商定如下：_________________________________________

第十一条文物爱护

对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物治理部门报告，应文物治理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。

第十二条发包人的权利及义务

12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

12.2负责于_______年_______月_______日供应施工图纸_______套，供应必要技术资料和办理施工洽商。

12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。

12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌握规划，审查承包人编制的具体施工作业规划。

12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同商定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。

12.7负责组织工程的验收工作。

12.8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的治理、协调工作。发包人也可托付_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。

第十三条承包人的权利和义务

13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。

13.3在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于___%，听从发包人的统筹安排，统一调动。

13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

13.5承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜使用发包人供应的机械设备及其工具。

13.6承包人应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场治理规定，听从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并准时向发包人供应有关状况和资料。

13.7承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的治理、协调工作。

第十四条违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。

14.1.3发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

14.1.4发包人违反财务治理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此患病的经济损失担当连带责任。

14.2承包人违约责任

14.2.1因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。

14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。

第十五条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可商定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”)：

1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

2.向___________人民法院起诉。

第十六条合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。

第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

关于劳务施工的承包合同5篇(三)

发包方：____________________________

承包方：____________________________

甲、乙双方本着公平、互利和协商全都的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达本钱合同条款如下，双方共同遵照执行。

第一条工程概况

(一)工程名称：____________________________

(二)工程地点：____________________________

(三)施工面积：____________________________

其次条承包范围

人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑撤除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的全部工程)。

第三条承包金额

详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额

本工程劳务人工费除绿化工程外，全部工程价格均已包括，不再另立工程，若有，现场依据实际状况确定。

本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了治理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

第四条工期(三个月)

(一)开工日期：____________________________

(二)竣工日期：____________________________

第五条施工技术要求

(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。

(二)乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工标准施工。先作样板，达标后再施工。

(三)第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进展，本工序完成验收合格后，方可进展下一工序工作。

第六条双方责任及工作

(一)甲方工作

1.供应食宿条件：

2.为乙方施工协调有关工作关系：

3.派施工治理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进展安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进展监视检查。

(二)乙方工作

1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，听从施工人员的安排，按标准进展施工。

2.加强对工人的治理，教育工人遵纪守法，办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必需持证上岗，加强施工现场治理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。

①.扣件按3%，

②.u形扣按15%，

③。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。

第七条工程验收

(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进展要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。

(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作局部的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。

第八条人工费支付

(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额掌握。

(二)每30天依据形象进度计算工作量，若到达估计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出规划量，则支付80%，达不到则支付60%。付款时必需扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提动身放工资的要求或罢工。

(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。

(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为嘉奖;若不能到达优良，甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。

第九条安全责任

乙方必需严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进展施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必需购置全部工人的人身意外损害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。

第十一条其它商定

若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进展结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

第十二条本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。

甲方：__________________

乙方：_________________

负责人：________________

托付人：_______________

代表：__________________

代表：_________________

签约时间：

____________年____________月___________日

关于劳务施工的承包合同5篇(四)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循公平、自愿、公正、和诚恳信用的原则，为明确双方的责、权、利在公平自愿的原则，经双方协商，下达成以下条款：

工程：

地址：

单位：

一、承包范围：

土建工程(地下一层、地上三十一层)

按图纸施工，其中包括一局部辅材、包机械、包模板、方条、内架、外架、包施工专业技术人员、电工及相关相操作人员和作业工具。

二、承包方式：

1、施工的水工包括：地基放线(但不包括工地外其次次搬运)、清理、夯实、砌砖模、浇砼、每层砌砖、内外墙批灰、粘贴外墙砖(注：无灰房按图纸施工每工程，清理自己施工队留下的垃圾余泥放在一起。(注：甲方压好桩锯好桩头挖清开余泥交给乙方施工)

2、施工的木工包括：放样、模板安装(含模板铁钉、止水螺丝、紧扣、钢管等零星材料)。

3、施工的铁工包括：开料表、制作、布钢筋绑扎(含扎线)。

4、施工机械包括：安装塔吊1台、快速井架、钢筋调直弯箍机、切断机、对焊机、焊机、台钻、手钻、伴浆机、电锯等小型机械按实际施工进度相应数量，满意施工所用。塔吊、施工梯按化州市安监有关标准、批文验收执行(含施工中所需电缆电线、电箱、插座等一切施工所用工具及配件)，包括上楼层的电箱线路。甲方必需拉总电箱水电到吊塔提升机边。

5、施工人员及治理人员：塔吊施工梯指挥数名、电工及焊工(广东省建立厅发证)2名、机操员数名(广东省发证)、外架子工满意施工要求(广东省建立厅发证)。

6、内顶架材料包括龙门架、上顶、下顶配件按施工方案需要数量进场安装。

7、外架材料包括50钢管、槽钢、管扣、安全网、脚手机、安全

挡板按施工方案所需的材料数量进展安装，材料质量要达安全标准合格为准。

8、临设由甲方统一安排。

9、包括统一大饭堂，由乙方自行安排治理，要有卫生许可证、

消毒器械，保持清洁卫生。

10、测量、放线仪器、掌握垂直仪器、通信对讲器，要满意本

工程施工的数量，另配2台对讲器给甲方，为便利治理帮助工作。

三、包承单价：

按图纸完成的工程量按投影面积计算(约为7000/㎡)，每㎡为人民币伍佰柒拾伍元正(￥575.00元)。地下室按投影的1.5倍计算。

四、付款方式：

1、乙方自带资金、设备、机械、模板、组织治理机构班子，按图纸施工，完成至框架第四层，甲方一次性按实际框架工程量80%支付工资。(暂定主体框架构造为本工程总工程量的70%)。

2、框架主体封顶后，按实际完成工程量的90%支付，装修期间每个月按实际工程量的80%支付。

3、本工程在内墙、外墙完成后全部竣工验收合格，支付总工程量的90%。

4、待工程全部竣工后经建立方及建委相关单位验收合格，办理结算单后，一个月内支付清剩余的工程款，扣出1%的保修金，保修金付款方式为半年付百分之五十，一年内全部付清。

五、质量标准：验收评定为备案制的合格工程。即按现行标准标准验收合格，施工标准按国家建筑相关标准及标准文件执行，因乙方质量问题，造成返工所用的费用均由乙方担当。

六、安全：在施工过程中安全的措施，按国家安全生产法律、法规及建立单位、乙方现场治理人员要求执行。在施工中因乙方违反施工操作所造成的一切工伤事故，乙方担当经济损失。(注：假如发生意外事故由甲方负责。)

七、文明施工：安装标准治理规定，施工现场严格执行标准化工地治理，乙方每日应做到工完、料尽、场清，各种材料要堆放整齐，因乙方施工产生的建筑垃圾，必需由乙方在当天清理并堆放在甲方治理人员指定的位置。否则，由甲方治理人员安排人员清理，其费用为实际所需费用的2倍，由乙方担当，甲方定期或不定期检查。

八、材料进场使用：

1、甲方供应的材料，由乙方负责人提前三至五天向甲方申报规划材料进场。

2、开料、用料安装要符合图纸标准执行，如有发财错误及铺张材料由乙方担当费用。

3、辅料费由乙方担当(第一项承包范围一样)。

九、综合治理：按当地治理规定和公司内部治安治理条例执行，凡违反治安治理条例，后果由乙方或当事人自行负责，对打架、斗殴者罚款500-1000元，若发生偷窃行为，甲方将惩罚乙方按5000元/次罚款，并马上去除出场，情节严峻的移交公安机关处理。在施工过程中，班组非生产缘由(如打架、斗殴等)停工、窝工的造成甲方经济损失，由乙方负责，并要求该班组要当事人马上清退消失场。

十、职业安康安全、环境治理：严格遵守安全操作规程，制止违章作业，正确佩戴安全帽及其他劳动爱护用品，上岗必需佩戴工作牌，时刻注意安全，杜绝火灾、触电、中毒大事的发生。

十一、甲方责任：

1、严格审查乙方的施工力量，审查合同进场人员的思想的技术素养，对乙方全部进场人员分类建档。若乙方不能满意工程施工所必需的条件，甲方有权中止合同并将乙方清理退出场(由此造成的损失由乙方担当)。

2、工程技术负责人编制专项方案，负责准时供应设计资料、施工图纸，并进展施工组织设计、安全、质量、施工技术、文明施工的交底，以及施工进度规划的安排交底，熟识图纸和标准，监控乙方测量轴线。

3、负责乙方进场时的职业安康安全、环境、质量教育及施工过程中的安全质量监视，发觉乙方施工中的安全质量问题，甲方有权责令整改、返工，如乙方有不能在限期内整改，甲方有权罚款或停顿乙方施工，直到终止合同，并对乙方予以清退，由此造成的经济损失全部由乙方负责。施工过程中，相关职能部门加强日常安康安全、环境治理的检查巡逻。

4、加强工人三级教育，严格执行建筑安装工人的安全技术操作规程。

5、施工工域专人监护，张挂醒目的戒备标志，非本工程作业人员不得进入施工现场。

6、现场总施工、质量安全员每天随机抽查，发觉隐患准时整改。

7、加强现场质量监视检查，严格执行安全技术操作规程。

8、施工作业中给乙方操作人员制造良好的工作环境，积极为乙方制造必要的施工条件，按规划，品种供给材料。

9、制定工程环境和职业安康方针，制定工程环境目标。

10、甲方帮助乙方办理工地出入证件、当地政府有关证件，费用由乙方负责。

11、甲方有权对不遵守国家、地方法律、法规和企业规章制度的人员清退出场或交当地司法机关。

12、甲方负责供应配施工现场一级配电箱、DN100管水口至工地。

13、定期或不定期的组织安全生产大检查，现场清理费由乙议负责，着重检查安全组织措施、技术措施、安全防护的落实状况，指导安全生产活动的开展，解决安全生产中的问题。

14、如因甲方缘由使乙方停工的，甲方负责乙方全部停工造成的一切费用。乙方申请单据清单，甲方必需在当天核对，当日签字为准。

十二、乙方责任：

1、必需根据合同规定确保工程质量、进度，遵守甲方的规章制度，听从甲方治理人员的统一指挥，争取提前完成施工任务。

2、乙方负责人或乙方指定代表必需在乙方施工过程中全天在场，准时参与甲方安排的会议或检查，若遇特别状况，应事前向工程经理请假，并安排好自身班组的工作，否则按500元/天承受惩罚。

3、按国家相关的验收标准及施工图纸、施工方案和施工交底等细心组织施工，工程质量必需到达一次合格标准。凡经甲方和相关部门(如建立单位、监理单位、质检站等部门)检查，质量达不到要求，乙方应无偿返修(含全部主材、辅材、机械费和人工费)，按期整改。整改后仍达不到合格标准的，甲方有权中止合同。

4、乙方必需加强自身的安全教育，确保安全进入施工现场的人员应严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，杜绝安全事故的发生。

5、在施工现场中要执行施工标准化治理规定，承受甲方监视和检查，做到工完、料尽、场地清洁，保持施工现场、办公区、宿舍区的文明干净。否则，担当相应惩罚。

6、特别工种一律持证上岗，工人进场应按规定自带相关所需证件等到。

7、乙方进场后必需于2日内将工人名单分工种编制花名册，办理社会劳动保险，交至甲方工程经理部，同时供应身份证复印件，才能上岗作业。

8、乙方机具应按甲方要求全部备足，并应留有备用机具。

9、乙方随时应保证有足够的合格技术工人，保证工期和质量，并保证节假日及农忙季节的施工人员数量。

10、为帮助和协调工作，工场现场乙方设专职或兼职带班负责人，负责该班组的施工现场的质量安全、文明施工、职业安康治理。以上人员在现场承受甲方职业安全、质量、环保的教育，到达能识别质量、职业安康安全和环境因素，负责现场的治理。

11、层层落实安全责任制。要求各作业班组做好本职范围内的安全工作，各负其责，做到涉及生产安全的事有人管，积极承受业主、总包、监理的各项检查。

12、质量及安全检查活动应做好记录，对提出来的问题应准时整改，并相应做好记录。乙方治理人员做好自检、互检及交接检查工作，并做好记录。

13、坚持“安全三宝”使用制度：进入施工现场高空作业必需戴好安全帽、担好安全带，坚持使用安全三宝，制止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋，以及衣冠不干净进入施工现场。

14、自行产生的建筑垃圾应在当天准时清理到指定的地方。

15、乙方进场人员必需是18周岁50周岁的男性工人(普工可延长到58周岁)。

16、乙方不得擅自同建立单位接触，不得转包承包内容，发觉即视为放弃本合同全部权益。

17、全部进场人员必需统一工作报，并印有单位的标志，安全帽、安全带、工和报由甲、乙双方统一配购，费用由乙方负责。

18、乙方负责教育作业人员，制止和对外谈论有员公司形象的语言，造成不良影响和经济损失由乙方负责，如有违规甲方有权去除出施工现场;实行分项单价包干后，乙方人同必需满意施工生产的需要，如未满意需要，甲方另行安排人员完成，发生的费用从乙方工程款中扣除，并承受违约责任惩罚。

19、施工过程中，乙方以分项工作单价低、人员调动困难大等理由为借口，擅自停工，造成的工期延误、质量事故等损失由乙方担当一切责任。

20、施工用电、水驳接由乙方专业人员等负责。(上楼层和地下场地)

21、乙方听从乙方治理，为做好工人吃饭的生活卫生，保证工人身体安康，同时做好工人的防暑降温工作。

十三、本工程甲乙双方治理人员每周至少一次集中在工地办公室开例会，解决有关本周工作质量疑题。

十四、甲方违约，假如甲方造成乙方停工3天以上甲方补每人每天工资壹佰伍拾元正，如停工时间过长，乙方有权提出退场。

十五、乙方违约，乙方收到甲方开工通知书，要准时组织工人进场(200多人);如有资金与工人其他缘由造成工地停工，超过15天，甲方有权清理退场，所施工的实际工程量待甲方组织其他施工队进场，领取业主进度款再结算支付工程款。

其他缘由：因自然灾难或者人力不行抗拒的，例如：台风、地震，把已经建好的工程破坏、损害及乙方的一切工程机械损坏，经甲乙双方共同确定价格，费用由甲方支付，工程由乙方协作做好!

十六、本工程不行转包。如有转包，甲方有权收回合同，不退回劳务保证金。

十七、未尽事宜，甲乙双方协商签订补充协议，与本合同同时使用。

十八、为了保障工人工作，乙方工人在工地正常施工或甲方的大批主要材料进场(钢筋、水泥等)后交给甲方劳务保证金：贰拾万元正(￥202300.00元)。此保证金只作为局部工人工资保证，甲方个人不得随便挪用。保证金时间为三个月，到三个月此保证金一次性全部退回给乙方。

十九、甲乙双方签订合同后，乙方编制好施工方案及机械，以及施工所需材料进场，报告给甲方施工，组织施工人员进场。

二十、甲乙双方以签定合同之日起，假如甲方在签订合同后六个月内此工地都没有工给乙方开，甲方应赔偿乙方此合同总价的10%作为赔偿;乙方在甲方通知书发到手或短信发到手一周内不到现场开工时，乙方应赔偿此合同总价的10%。若任何一方不按本协议约束，可向司法机关起诉对方。

二十一、合同一式四份，甲方一份，乙方二份(附双方责任人身份证复印件)。

二十二、本合同双方签名(盖章)生效，竣工验收后自动失效。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签字日期：签字日期：

关于劳务施工的承包合同5篇(五)

劳务发包人：(以下简称劳务发包人甲方)

劳务作业承包人：(以下简称劳务承包人乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循公平、自愿、公正、和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。

一、劳务分包工程根本状况

工程名称：

工程地点：

劳务作业内容：按图施工(消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作)。

二、合同价款

1、合同签约后，劳务承包