下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
施工合同违约起诉状一、当事人基本情况原告:XXX公司被告:YYY公司地址:XXX地址法定代表人:XXX联系人:XXX电话:XXX二、诉讼请求和事实依据诉讼请求原告诉称:被告在合同约定的时间内未能按照合同约定完成工程,在没有原告同意的情况下,私自中止了施工。被告违反了合同约定的质量要求,存在明显的质量问题,损害了原告的合法权益。为了保障自身的权益,原告多次与被告进行沟通和协商,但是被告一直没有积极回应。基于上述事实,原告诉请法院判决:被告应当按照合同约定的时间和内容,完成工程,并承担由此造成的延误赔偿金。被告应当承担由质量问题导致的合理损失。被告应当承担本案的全部诉讼费用。事实依据原告与被告于2020年1月1日签订的施工合同中,明确约定了工程的开工时间、完工时间、质量要求等内容。合同约定,如因被告原因导致工程未能按照合同约定时间完成,被告应当承担延误赔偿金。合同约定,如工程发生质量问题,应由被告承担相关的费用和损失。根据交付的工程实际情况,原告发现部分质量存在问题。原告多次与被告进行沟通和协商,但被告一直没有积极回应。三、法律分析和适用依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,原告有权按照合同约定和法律规定,要求被告按时完工,并承担相应的延误赔偿金;对于因为被告原因导致的质量问题,被告应当承担相应的费用和损失。同时,被告的行为侵犯了原告的合法权益,原告有权依法诉讼,维护自身的合法权益。四、证据清单《施工合同》(原件、复印件各一份)。工程完成情况的证据材料。(照片、工程验收单等)原告和被告的沟通记录和协商记录。(微信聊天记录、电话等)原告出具的质量问题报告。(原件、复印件各一份)其他相关证据。五、诉讼费用原告依法应当承担本案全部诉讼费用。六
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 考研数学二分类模拟228
- 药物化学智慧树知到答案2024年台州学院
- 2024年中国HBM行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告
- 鹏鼎控股-市场前景及投资研究报告:PCB龙头发展高阶产品受益AI发展浪潮
- 数据库技术及应用 课件 第6章 关系模式的规范化
- 国标本苏教版第五册数学第十单元教案
- 三年级语文上册教案
- 2024届陕西省宝鸡市陇县重点名校中考联考英语试卷含答案
- 2024年厢式货车相关行业营销方案
- 2024年风电场集中和远程监控系统相关行业营销方案
- 三轴水泥搅拌桩施工记录
- 历史选择性必修1 国家制度与社会治理(思考点学思之窗问题探究)参考答案
- 子宫肌瘤北京协和医学院课件
- 实验小学中秋节主题班会PPT
- HAZOP方法常用术语引导词及参数要点
- 中国医院质量安全管理 第2-29部分:患者服务临床营养 T∕CHAS 10-2-29-2020
- 中职《机械基础》全套课件(完整版)
- 商务谈判案例4
- 人民调解培训
- 北师大版小学数学六年级上册第二单元分析
- 第二章 污染物对生物的影响
评论
0/150
提交评论