铁路建设工程施工合同示例

铁路建设工程施工合同示例1.合同背景本合同是由甲方（发包人）与乙方（承包人）订立的铁路建设工程施工合同。甲方委托乙方进行铁路工程施工，合同双方同意根据本合同约定，共同履行合同义务，并达成一致，共同维护合同权利和利益。2.甲方的权利和义务2.1权利甲方享有以下权利：对合同工程的管理、监督、验收以及质量检验的权利；对乙方施工过程中存在的违法违规行为进行批评和制止的权利；对乙方在施工中发生的违反合同约定行为要求其立即改正的权利；对乙方违反合同约定要求其进行相应的违约金赔付的权利；对乙方违反合同约定要求其恢复工程原状、重新施工和重做的权利；对乙方在施工完成后进行竣工验收和结算的权利。2.2义务甲方应履行以下义务：合同签订后依据约定时间和施工进度提供相应的场地、设备和材料等；对乙方的施工计划和施工现场进行合理的监控和管理；对乙方在施工中存在的困难和问题给予协调和配合的支持；在乙方施工完毕后进行竣工验收并按照合同约定进行结算。3.乙方的权利和义务3.1权利乙方享有以下权利：依据合同约定获取相应的施工权和施工期；要求甲方按期供应场地、设备和材料等；对甲方在施工中存在的困难和问题提出合理的要求；根据合同约定取得相应的报酬；对甲方在竣工验收时提出资料和证明的要求。3.2义务乙方应履行以下义务：按照合同约定进行施工，保质保量按时竣工；对施工过程中的安全负责；保护环境，按相关法规规定进行施工；对技术状况、安全问题和工程进度进行定期报告；承担因施工过程中违法违规行为而造成的后果和损失；保密甲方向其提供的技术、资料和信息等。4.合同条款4.1工程范围合同工程的主要内容包括但不限于以下：建设······安装······施工······4.2工程进度工期：······开工日期：······竣工日期：······4.3费用清单工程造价总额为：······元；合同签订后，甲方应按照如下付款方式支付价款：······4.4管理与监督甲方有权对乙方施工过程进行监督和管理；乙方应依据合同约定提供详细的施工计划和进度表，甲方有权对其进行审查和批准。4.5竣工验收和担保乙方应在合同约定的时间内完成工程，并按要求对工程进行检验和验收；在竣工验收后，乙方应在合同约定的期限内提供保修和维护服务；合同约定期限内，乙方因工程质量引起的质量问题，应按照合同约定提供相应的保修和维护服务。5.合同终止和违约责任5.1合同终止合同期满或完成任务后，合同自动终止；双方协商一致，书面解除合同；发生不可抗力事件或者触及国家法律禁止的事项。5.2违约责任若乙方在合同履行期间，违反合同约定，给甲方造成损失的，应承担相应的违约责任；乙方违反法律法规和合同约定，造成严重后果的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应赔偿责任。6.合同争议解决若合同履行中发生任何争议，双方应协商解决；若协商无果，甲方有权将争议提交至仲裁委员会进行仲裁；仲裁申请应当符合仲裁规定的程序和要求。7.合同变更合同变更应当符合法律法规和合同约定的规定；双方应在书面协议中明确变更内容和变更的范围；变更协议应符合相关法律法规和政策。8.其他约定8.1本合同生效及备案本合同自双方签订之日起生效。本合同生效后，应当办理相应备案手续。8.2附则其它未尽事宜，由合同双