空调安装工程总包合同_第1页
空调安装工程总包合同_第2页
空调安装工程总包合同_第3页
空调安装工程总包合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

空调安装工程总包合同一、合同简介该合同为空调安装工程总包合同，由承包方和业主方签订。本合同规定了工程的范围、工期、价款等基本内容，并且对双方的权利和义务进行了详细明确的规定，以保证合同的有效性和执行。二、工程范围1.工程内容本工程是指业主方在工厂改造过程中进行的空调安装工程，包括设计、采购、安装、调试等各个环节。具体内容如下：采购对应的空调材料设备；设计空调系统的初步方案；安装和调试空调系统；为设备提供运行和维护的服务。2.施工地点本工程的施工地点为业主方指定的厂房。三、工程进度和工期1.工程进度为保证工程的及时完成，承包方必须按照下列进度表的要求完成业主方提供的任务。工作时间采购材料1个月设计方案2周安装工程2个月调试2周运行和维修1年2.工期本工程的总工期为6个月，自承包方接到业主方订单之日起计算。具体工期参照工程进度表。3.工程延误如承包方因故无法按计划完成工程，应及时向业主方提交书面延误报告，并在计划前重新制定工程进度表。经业主方同意后，承包方可继续工程。如承包方未经业主方同意，继续施工，产生的工程费用由承包方承担。四、工程费用和付款方式1.工程费用和支付方式本工程的总价为300万元整，其中包含了设计费、工程费、材料费和人工费等各项费用。支付方式如下：支付比例费用预付款100万元整阶段性付款100万元整竣工付款100万元整2.付款时间预付款：当承包方与业主方签署本合同后7日内，业主方应预付100万元整作为预付款。阶段性付款：承包方完成本合同约定工程内容的20%、40%、60%、80%及100%之后，业主方应在工程规定的验收期内支付相应建设费用。竣工付款：当承包方完成本合同约定工程内容的100%后，业主方应在工程规定的验收期内支付相应建设费用。3.付款方式所有的付款均应支付到该合同标注的银行账户。承包方开具发票并向业主方提供发票复印件。五、质量保证和售后服务1.质量保证承包方应根据相关法律、标准、规定，保证工程设计、采购、施工、材料等各个环节的质量。承包方应采用先进的技术和设备来保证工程的质量。2.售后服务承包方应在工程竣工后，负责空调系统的日常维护和定期保养，并在空调设备出现问题时，快速为业主方提供售后服务。六、其他条款1.版权保护该合同涉及的所有图纸、方案、报价、技术资料等信息均属于本合同双方的保密信息，未获得另一方书面授权，不得泄露和使用。2.纠纷解决本合同的执行和争端解决应符合相关法律法规。任何一方对本合同的执行有异议或争议的，应当通过友好协商解决。如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院起诉。3.合同解除当本工程完成后

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论