一级建造师之一建矿业工程实务题库综合题目参考附答案

一级建造师之一建矿业工程实务题库综合题目参考附答案

单选题（共50题）1、矿山地质中，土的坚实系数为f=0．8～1．0，则土属于()类土。A.一B.二C.三D.四【答案】C2、井巷突水点大小按()划分。A.揭露突水点位置的高低B.每小时突水量的大小C.涌水裂隙分布密度的大小D.岩溶含水量与其容积比值的大小【答案】B3、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100％B.90％C.75％D.70％【答案】A4、下列对网络计划编制的要求中，正确的是（）。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A5、矿山井巷工程的开拓方式分为（）。A.单向掘进和对头掘进B.单向掘进和双向掘进C.双向掘进和对头掘进D.单头掘进和单向掘进【答案】A6、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B7、国家对环境保护的原则是“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与”和（）。A.“集体负责”B.“遵守三同时”C.“破坏赔偿”D.“损害担责”【答案】D8、建设单位编制的单项工程施工组织设计需要（）组织审批。A.建设单位的上级主管部门B.设计单位C.地方行政主管部门D.施工单位的上级机关【答案】A9、井巷工程的分项工程质量合格，要求抽查的主控项目()。A.75％以上测点合格，其余的25％无重大问题B.75％及以上测点合格，其余测点不影响安全和使用C.80％以上测点合格，其余的20％无重大问题D.要求100％测点合格【答案】B10、影响立井基岩爆破炮眼深度的因素，包括有（）。A.炸药的消耗量B.钻眼机具和作业方式C.井筒断面大小D.光面爆破方法【答案】B11、深孔爆破是指()的爆破作业。A.炮孔深度大于2.5mB.炮孔深度大于5mC.炮孔直径大于50mm，并且深度大于5mD.炮孔直径大于75mm，并且深度大于5m【答案】C12、关于选矿性质的说法，正确的是（）。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D13、按炸药使用条件，工业炸药分为()大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A14、贯通测量的技术工作内容和要求,错误的是（）A.应保证原始资料的可靠性和起算数据的准确无误B.对于精度要求高的贯通，应有提高精度的相应措施C.贯通测量导线最后的（不少于3个）测站必须设置牢固D.最后一次标定贯通方向时，两个相向工作面间的距离不得小于30m【答案】D15、露天浅孔台阶爆破时每个台阶至少有水平的和倾斜的（）个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A16、矿区地面高程首级控制网，一般采用()方法建立，其布设范围和等级选择应依据矿区长度来确定。A.水准测量B.光电测距三角高程测量C.边角网D.测边网【答案】A17、在立井施工中，（）工作约占整个掘进工作循环时间的50％～60％，是决定立井施工速度的关键工作。A.钻眼爆破B.装岩提升C.井筒支护D.通风与排水【答案】B18、副井系统的硐室包括()。A.装载硐室B.翻矸硐室C.管子道D.清理硐室【答案】C19、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（）列项。A.工种B.职称C.职务D.技术等级【答案】A20、地面建筑防水的结构类型可分为（）。A.卷材防水和涂料防水B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水C.刚性防水和柔性防水D.合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水【答案】C21、关于乳化炸药特点的说法，正确的是()。A.起爆感度低B.抗水性能差C.环境污染大D.生产成本低【答案】D22、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同施工年度C.不同工程部位D.不同施工工种【答案】B23、矿业工程测量中，通过用一个立井或通过两个立井的定向，称之为()。A.参照物定向B.物理定向C.几何定向D.对比定向【答案】C24、不能测量高程的仪器是（）。A.水准仪B.激光扫平仪C.全站仪D.经纬仪【答案】D25、关于工程进度的编制，做法正确的是（）。A.工期就是各工序延续时间的和B.工序延续时间是工序定额与人力的乘积C.网络计划的第一步是编制工序表D.网络优化的内容就是缩短工期【答案】C26、土方压实机械中振动碾适用的土质是()。A.湿陷性黄土B.黏性土C.碎石类填土D.淤泥质土【答案】C27、独头巷道支架撤换工作的正确做法是()。A.由里向外逐架进行B.由外向里逐架进行C.告知工作面掘砌施工人员D.先做好撤换支架的加固工作【答案】B28、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】B29、适合于瓦斯矿井的起爆方法是（）。A.电力起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法【答案】A30、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报告事故发生地政府相关部门。A.1hB.2hC.8hD.24h【答案】A31、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B32、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）。A.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B33、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A34、伞形钻架不工作时一般()。A.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口【答案】D35、混凝土质量评价的主要内容是其（）。A.强度指标B.硬度指标C.厚度指标D.外观指标【答案】A36、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.合理安排土建与安装的综合施工B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D37、主副井贯通前，矿井的通风方式是利用（）进行通风。A.副井进风，主井出风B.主井进风，副井出风C.在井下贯通联络巷内修建临时风门D.原来凿井时的通风设备【答案】D38、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C39、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法错误的是()。A.易造成现场环境污染B.不论地下水位高低的土层都适用C.设备简单，适用范围广D.成孔速度快，工作效率高【答案】D40、多层厂房在拟定结构吊装方案时，主导的内容是()。A.结构吊装方法B.构件的吊装顺序C.起重机械的选择D.构件吊装工艺【答案】C41、根据《煤矿安全规程》规定，下列符合井口、井底安全管理要求做法的是()。A.井下工作人员下井工作时，遵守乘罐制度，听从把钩工指挥B.井下工作结束后，在同一罐笼内工作人员和物料一起提升上井C.井口和井底车场必要时要安排把钩工工作D.井下工作人员用罐笼升井时，最大速度为20m／s【答案】A42、关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。A.对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料B.对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料C.对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料D.对于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书【答案】A43、关于矿井联系测量的说法,错误的是（）。A.联系测量就是使地面与井下测量控制网采用同一坐标系统B.平硐导入高程,可以用一般的井下几何水准测量来完成C.井口附近建立近井点，井底车场的岩石中埋设不超过3个永久导线点D.联系测量应至少独立进行两次【答案】C44、属于瓦斯检查工违章操作的行为是（）。A.了解和掌握分工区域各处瓦斯涌出状况和变化规律B.遵章守纪，不准空、漏、假检，并在大巷准时交接班C.对分工区域瓦斯较大，变化异常的部位和地点，必须随时和加强检查，密切注视D.严格巡查的规定，对可能出现的隐患和险情，要有超前预防意识【答案】B45、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A46、煤矿井巷工程的施工内容中，属于单位工程的是（）。A.通风安全设施B.巷道水沟C.井筒壁座D.井底水窝【答案】A47、电子雷管又称数码电子雷管，它与传统雷管的主要区别是，采用电子控制模块取代传统雷管内的()。A.引火药B.起爆药C.延时药D.副起爆药【答案】C48、属于立井井筒表土普通法施工的是（）。A.沉井法B.冻结法C.钻井法D.板桩法【答案】D49、下列不属于发包人违约的情况的是（）。A.自然条件变化B.发包人更改设计C.发包人工作不力违约D.工程师指令或失误【答案】A50、钢结构的连接中，()施工简单、结构拆装方便，常适用于安装连接和需要经常拆装的结构。A.焊缝连接B.普通螺栓连接C.铆钉连接D.高强度螺栓连接【答案】B多选题（共20题）1、“一通三防”是指（）。A.通风B.防瓦斯C.综合防尘D.防火E.防汛【答案】ABCD2、振动沉桩的特点有（）。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD3、应编制单项工程施工组织设计的工程有（）。A.地面预注浆工程B.矿井工程C.与干线连接的矿区标准铁路D.井筒工程E.选矿厂工程【答案】BC4、矿山井巷施工的主要生产系统包括提升系统、运输系统以及（）等。A.通风系统B.供排水系统C.供电系统D.应急救援系统E.安全监控系统【答案】ABC5、矿业工程合同文件包括有()等。A.合同协议书?B.中标通知书?C.技术标准和要求?D.专用条款?E.发包方相关要求的备忘录【答案】ABCD6、关于巷道锚喷支护的说法，正确的是()。A.锚喷支护可以与其他支护方法联合使用，以提高支护效果B.锚杆支护不能独立使用，必须与喷混凝土支护联合使用C.喷混凝土支护的主要作用在于封闭围岩、防止风化，自身没有支护能力D.锚喷支护既可作为永久支护，也可作为临时支护E.锚喷支护可用于各种工程条件，包括工作面涌水具有腐蚀性的情况【答案】AD7、某大型矿井，设计副井井筒为立井，该矿井的开拓方式可能是（）。A.立井开拓B.斜井开拓C.多井开拓D.平硐开拓E.综合开拓【答案】A8、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD9、下列关于锚索的说法正确的是（）A.锚索的主要特点是对围岩施加预应力B.锚索是被动支护C.锚索常采用高强钢筋、钢绞线、高强钢丝材料D.一般在围岩破碎范围大、巷道变形大、围岩应力高、服务期限相对较长条件下使用Ｅ，.锚索可以组成锚索群，也可单根使用，或和其他支护形式联合使用【答案】ACD10、下列关于招投标中的开标、决标工作，做法正确的是（）。A.开标应公开，开标后是评标工作B.投标人可推荐委托人参加开标会议C.中标前不允许彼此商量投标价格D.招标人应根据评标情况确定中标人E.根据招标人委托可由评标委员会确定中标人【答案】ACD11、关于平巷和斜井运输的一般性要求，正确的是()。A.司机离开座位时，应切断电源、取下控制手把、扳紧车闸、关闭车灯B.机车行近弯道等地段，都必须减速，并保持警惕C.用人车运送人员时，列车行驶速度不得超过4m／sD.在坡度大于7‰的巷道中，可采用人力推车E.用钢丝绳牵引带式输送机等运送人员时，乘坐人员的间距不得小于4m，且不得站立【答案】C12、煤矿井下石门揭煤采用远距离爆破时，应制定专项安全措施，内容应包括（）等。A.爆破地点B.避灾路线C.停电范围D.撤人和警戒范围E.停风范围【答案】ABCD13、钢结构的连接方法有（）A.焊接B.铆接C.螺纹连接D.绑扎连接E.普通螺栓连接【答案】AB14、巷道围岩位移可以采用()的方法进行监测。A.收敛计测量B.多点位移计测量C.超声波仪测量D.离层仪测量E.震动仪测量【答案】ABD15、地面炸药库区内的设施布置，应考虑包括()的安全距离。A.库区与居住区间B.库房间殉爆C.炸药库与库区间D.库区与输电线路间E.库区与道路【答案】ABD16、露天矿疏干井工程填砾施工，说法正确的是（）。A.含泥土杂质较多的砾料，应用水冲洗干净后使用B.现场储备的砾料不应大于设计值的1.2倍C.填砾应采用静水填砾法D.填砾应从孔口井管四周均匀填入，不得从单一方位填入E.砾料填至预定位置后，无需测定填砾面位置【答案】AD17、下列建(构)筑物中，属于地下工程防水划分为一级的是()。A.燃料库B.影剧院C.城市人行地道D.配电间E.空调机房【答案】BCD18、混凝土的矿物掺合料的特性有()。A.可以部分替代水泥B.可以降低升温C.可以部分替代细骨料D.可以提高混凝土强度E.可以提高混凝土耐久性【答案】ABD19、关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。A.应随工程进度及时收集、整理B.应由有关责任方签字盖章C.应实行技术负责人负责制D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位E.不能长期保存的竣工资料应为复印件【答案】ABCD20、关于尾矿坝筑坝材料密度检测，说法正确的有（）。A.黏性土现场密度检测宜采用表面波压实密度仪法B.砾质土现场密度检测宜采用灌砂（灌水）法C.土质不均匀的黏性土和砾质土的压实度检测宜采用三点击实法D.堆石料现场密度检测宜采用挖坑灌水法E.反滤料、过渡料及砂（砾）石料现场密度检测宜采用环刀法【答案】BCD大题（共10题）一、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：（1）强化安全和规程教育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50米，建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50米的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。【答案】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。答：合理。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。答：①不受理施工单位A的书面澄清文件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。②招标人可不退还施工单位A的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：①工程承包合同；②施工成本计划；③进度报告；④工程变更。除了上述几种施工成本控制的主要依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：①强化安全和规程教育-风险规避；②增加临时支护措施投入-风险自留；③为作业人员购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。答：不合理。因为井筒深度增加50m，井筒内的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：①施工单位一台价值36万元施工设备损坏；②施工人员窝工及设备闲置费用18万元，共计54万元。建设单位承担：①造成现场道路和施工用房经济损失32万元；②采购的工程材料损失23万元；③现场清理及恢复施工条件花费16万元，三项共计71万元。三、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：(1)工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；(3)工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方20～40m处设置可移动式挡车器：(6)巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题1．该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2．针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1．巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第1、2、3、?5、6款。第1款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第2款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第3款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第5款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第6款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2．针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第1款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第2款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第3款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；第5款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方20～40m处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第6款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。四、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑属于几级基坑？说明理由。【答案】一级基坑(1分);根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1分)。五、背景资料某矿建施工单位承包一煤矿的风井井筒及其井下巷道工程，风井井筒净直径5.0m，深度630m，表土段井壁厚度800mm，基岩段井壁厚度500mm，混凝土强度等级C40。井筒地质检查钻孔资料显示，该风井表土层厚度35m，以卵石层和风化岩层为主；基岩段为稳定性中等的砂岩、粉砂岩和泥岩、砂质泥岩互层，含水较弱；但在井深350～368m处有一砂岩含水层，预计涌水量为30m3／h。.5提升机配5m3吊桶进行单钩提升；工作面采用多台手持式凿岩机打眼，炮眼深度2.2m；选用1台HZ一4中心回转抓岩机出矸；采用吊桶下放混凝土，段高2m整体金属伸缩式模板砌壁。基岩含水层采用地面预注浆处理，井筒施工利用吊桶进行排水。该施工组织设计报送施工单位总工程师审批时，总工程师认为装备选型不合理，要求凿岩作业应选用FJD-6伞钻配YGZ-70凿岩机打眼，伞钻工作时必须实施安全保护，防止倾覆；工作面防排水措施不到位，应设置井内排水工作预案。经研究，施工单位及时调整了施工方案及设备选型，保证了井筒的正常施工。井筒施工到底进行工程质量验收时，建设单位发现井深385～420m段混凝土井壁淋水较严重，认为该段井壁施工质量存在问题。经检查施工日志发现，该段井筒施工时正值当地雨季，连续多日大雨，导致堆放在地面的砂石淋雨，施工单位未及时调整混凝土配比，工序检查该段混凝土质量符合要求。建设单位要求对该段井壁混凝土强度重新进行检验，监理单位现场选择了井深402m断面上的5个测点进行了测试，其中2个测点的强度低于设计值的90％，其余3个测点超过设计值，强度不满足要求。针对该段井壁出现的质量问题，施工单位采用了壁后注浆方法进行了加固处理。验收通过后，施工单位以雨期施工多日大雨为不可预见事由，提出了要求补偿井筒壁后注浆工程款的索赔申请。问题1．如果施工单位所选用的伞钻最大凿岩深度为4．2m，请合理确定该立井井筒施工工作面的炮眼深度和砌壁模板的高度，并给出砌壁模板外半径的加工制造尺寸。2．针对施工单位总工程师的审批意见，伞钻应如何设置安全保护设施井内排水工作预案应如何设置3．井壁混凝土强度检验可以采用哪些方法监理单位现场进行混凝土强度检验存在不妥，给出正确的检验标准和强度合格评定标准。4．施工单位的索赔能否得到批准说明理由。【答案】六、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工费25×5×(1+30%)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30%)=975元；机械费550×1=550元。七、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径6～7m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m／月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-2．8／15．5，副提升机为JK-2．5／11．5，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟4400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL一75×8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2．5个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题1．项目经理部配置和组织有何不妥?2．项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥?3．分析该项目部的劳动组织。【答案】1．根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或工程tfl币)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2．项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置l套单钩，而且副提升机为JK一2．s／11．5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟φ400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟φ800胶质风筒为宜。80DGL-75×8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3．该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，2～3名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。八、某厂新建一条生产线，工期要求9月10日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于7月28日才陆续到位，晚到45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装，一边整修不规范设备。设备在试生产2个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的隋况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现20mm偏差而形成漏风。为处理事故，停产5d整修，设备制造厂家支出6．8万元，施工承包商支出3．4万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题1．上述背景材料中的质量事故属哪一类2．对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种3．背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案【答案】1．曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失6．8万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失3．4万元，属于一般事故。2．对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工。2)隐患已消除，结构安全有保证。3)经修补处理后，完全能够满足使用要求。以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3．因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求。此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。九、某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为6．0m，井深500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了2台JKZ2．8／15．5提升机配2个3．0m3吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了0．6m3抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊