监理工程师之交通工程目标控制提分题型分享

监理工程师之交通工程目标控制提分题型分享

单选题（共100题）1、甲公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】C2、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D3、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B4、（）对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D5、现场应急处置方案由施工单位技术负责人组织编写，（）审核，（）审批。A.驻地监理工程师、总监理工程师B.总监理工程师、驻地监理工程师C.驻地监理工程师、建设单位D.总监理工程师、建设单位【答案】A6、对环境有重大影响的规划实施后，（）应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.编制机关【答案】D7、一般而言工程项目的（）是最重要且最需要项目管理者注意的特性。A.目标性B.一次性C.制约性D.时限性【答案】A8、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A9、验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.14B.28C.30D.15【答案】C10、施工安全风险评估工作费用应在项目（）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费【答案】C11、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】A12、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A13、下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是（）。A.消防法律法规B.委托监理合同C.工程设计文件D.施工日志【答案】D14、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6【答案】A15、高程控制测量应采用（）测量。A.三边测量B.水准测量C.经纬测量D.卫星定位测量【答案】B16、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D17、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】C18、某企业用100万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复利本利和全部回收，基准收益率为10%，则该企业每年均等的净收益至少应为（）万元。A.10.00B.16.27C.20.06D.25.94【答案】B19、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】C20、隧道爆破应采用（）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.定向爆破【答案】B21、某工程组织等节奏流水施工，共有6个作业队，每队分5段施工，流水节拍为5天，其中第三、第五作业队分别间歇了2天、3天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.55C.60D.65【答案】B22、招标控制价的审核工作由（）负责。A.编制人B.招标人C.投标人D.监理人【答案】A23、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】A24、评价围岩稳定程度最直接、最重要的指标是（）。A.岩石坚硬程度B.岩体完整程度C.地下水状态D.基本质量指标【答案】B25、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测，复测周期不大于（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】D26、监理单位应加强过程质量控制，推行（）。制订首件工程、典型施工的监理细则。A.首件责任制B.典型工程制C.重点工程制D.首件工程制【答案】D27、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A28、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B29、对于路基地下排水工程，排水垫层的厚度宜不小子300mm，垫层材料应采用天然砂砾或中粗砂，含泥量应不大于（）%。A.2B.3C.5D.6【答案】C30、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D31、在进行无机结合料稳定材料配合比设计时，强度数据的处理宜按（）倍标准差的标准剔除异常数值，且同一组试验样本异常值剔除应不多于2个。A.1B.2C.3D.4【答案】C32、工业废渣路堤填筑应采用细粒土进行包边防护，包边土应与工业废渣同步施工，宽度宜不小于（）m，包边土底部0.5m范围宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A33、按矿料级配分类，属于开级配沥青混合料的是（）。A.SMAB.AMC.AC-16D.OGFC【答案】D34、某项借款，年名义利率为10％，按季度计息，则每季度的实际利率为（）。A.5％B.2.5％C.0.833％D.0.0274％【答案】B35、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A36、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），（）签认交工验收证书。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B37、关于公路工程竣工验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优质工程C.工程质量评分值大于等于80分为优质工程D.工程质量评分值大于等于75分为优质工程【答案】A38、下列各项分部、分项工程中，不需要编制专项施工方案并经专家论证的是（）。A.猫道B.水深11m的围堰C.高度10m的支架D.15m的沉井【答案】D39、关于大体积混凝土施工说法错误的是（）。A.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种B.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用粗砂C.宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料D.掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉【答案】B40、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C41、在路基工程中，用于排除地面水的设施是（）。A.暗沟B.急流槽C.渗沟D.渗井【答案】B42、滑坡整治措施实施前，严禁在滑坡体抗滑段（）载、下滑段（）载。A.减；减B.减；加C.加；减D.加；加【答案】B43、公路工程投资总额由公路工程造价和（）组成。A.直接费B.人工费C.冬季施工增加费D.运营费用【答案】D44、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D45、（）是表示其物理力学性能及耐久性的一个综合指标，所以工程实际往往把它作为检测喷射混凝土质量的重要指标。A.抗压强度B.抗拉强度C.疲劳强度D.黏结强度【答案】A46、监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（）为主。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】B47、若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C48、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备。A.5B.10C.15D.20【答案】A49、隧道对向开挖的两工作面相距达到（）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】C50、桥梁中的桥墩和桥台底部的奠基部分称属于（）。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属设施【答案】A51、施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C52、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理B.公路工程计提标准为3%C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用【答案】A53、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D54、某建设项目的投资收益率为R，本行业的基准（或平均）投资收益率为Rc。当R≥Rc时，则该项目在经济上是（）。A.可以考虑接受B.不可行C.增加投资后可行D.无法确定是否可行【答案】A55、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A56、为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。A.粗糙度B.光滑度C.坡度D.强度【答案】A57、流水强度又称流水能力、生产能力，它属于（）。A.时间参数B.工艺参数C.空间参数D.仿真参数【答案】B58、根据过程监测所得到的信息对过程进行控制，例如应用SPC（统计过程控制）控制过程输出（即产品）的关键特性，使过程稳定受控活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】B59、关于招标控制价的说法错误的是（）。A.招标人可以设标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B60、下列属于水泥进场时需进行的检查是（）。A.产品合格证B.出厂检验报告C.进场复验报告D.散装仓号【答案】D61、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D62、对高速公路和一级公路，水泥稳定材料从装车到运输到现场，时间不宜超过1h，超过2h应（）。A.检测合格后使用B.根据经验判断后使用C.作为废料处理D.直接使用【答案】C63、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C64、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】B65、用扭矩法拧紧高强度螺栓连接时，初拧、复拧和终拧应在同一工作日内完成。初拧扭矩应由试验确定，一般为终拧扭矩的（）。A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】C66、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），（）签认交工验收证书。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B67、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C68、关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）。A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成D.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5－2.0倍【答案】A69、在危险源分类中，生产或活动过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质，是（）。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】A70、强夯施工结束（）后，应通过标准贯入、静力触探等原位测试，测量地基的夯后承载能力是否达到设计要求。A.15dB.20dC.25dD.30d【答案】D71、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C72、下列关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到2.5MPaC.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋【答案】B73、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.40B.43C.45D.48【答案】B74、（）是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。A.合同价格B.投标报价C.招标控制价D.签约合同价【答案】D75、下列关于预应力张拉描述错误的是（）。A.张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍B.与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品，其最大读书应为张拉力的1.5～2.0倍，标定精度应不低于1.0级C.张拉次数超过200次，应重新进行标定D.预应力筋张拉控制应力的精度为±1.5%【答案】C76、明洞衬砌有两种形式，即拱形明洞和（）。A.暗洞B.棚洞C.拱洞D.仰洞【答案】B77、桥梁基础混凝土承台、墩台施工，浇筑混凝土时，串筒、溜槽等的布置应方便摊铺和振捣，并应明确划分工作区域。混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于（）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】B78、若甲路段沥青混凝土面层的摩擦系数算术平均值为55.2（摆值），标准偏差为4.13（摆值）；乙路段的摩擦系数算术平均值为60.8（摆值），标准偏差为4.27（摆值）。则这两个路段面层抗滑稳定性比较结果，正确的是（）。A.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段好B.甲路段面层抗滑稳定性比乙路段差C.甲路段面层抗滑稳定性与乙路段相同D.无法比较这两路段面层抗滑稳定性的优劣【答案】B79、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C80、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B81、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（）报监理工程师批准。A.7dB.10dC.14dD.28d【答案】D82、下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是（）。A.冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费C.一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费D.冬季施工增加费以各类工程的定额直接费之和为基数，按工程所在地气温区的费率计算【答案】D83、以下费用支付描述错误的是（）A.安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）B.在评标和合同谈判时，安全生产费用为不可竞争性费用C.施工环保费用属于总额支付项目，属于清单支付项目D.承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于单价支付项目【答案】D84、以下关于挖方路基施工的说法中，错误的是（）。A.土方开挖应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用C.石方开挖靠近边坡部位的硬质岩应采用硐室爆破D.石方开挖应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护【答案】C85、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D86、按照工程款支付时间的先后划分，费用支付可分为（）A.五种B.四种C.三种D.二种【答案】A87、天然土石混合填料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1倍【答案】B88、某涵洞工程有4个独立基础，其施工过程及其流水节拍按顺序分别是基础开挖（2、2、4、2）、基础处理（3、3、4、2）、浇筑混凝土（3、3、2、2），则其流水步距分别为（）。A.2、4B.3、2、6C.4、2D.6、2、3【答案】A89、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（）。A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实【答案】B90、工程费用监理工作的常用表格可以分为工程计量表格和（）两类。A.费用计量表格B.费用支付表格C.监理计量表格D.费用支出表格【答案】B91、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A92、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A93、（）是实现安全第一的根本途径。A.预防为主B.安全管理C.综合管理D.综合治理【答案】A94、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C95、评估工作原则上由项目（）具体负责。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.行政部门【答案】A96、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A97、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复利计算），则该笔存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之间D.大于10年【答案】B98、费用监理工作的原则不包括（）。A.遵法守规的原则B.恪守公正的原则C.坚持质量合格的原则D.坚持费用最低的原则【答案】D99、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期【答案】C100、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（）。A.坍塌B.失稳C.腐蚀D.融害【答案】C多选题（共40题）1、按照马歇尔试验方法确定最佳沥青用量后依据规范或设计要求尚需进行（）。A.水稳定性检验B.高温稳定性检验C.低温抗裂性能检验D.钢渣活性检验E.高温抗车辙性能检验【答案】ABCD2、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段上可连续工作E.施工段之间可能有空闲时间【答案】BD3、品质工程评价的标准包含（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.外观指标E.减分指标【答案】ABC4、费用支付的基本原则包括（）。A.高效、迅速B.以合同为依据C.遵循规定的程序D.以工程计量为基础E.准确、及时【答案】BCD5、桥梁荷载试验分为动载试验和静载试验，试验阶段分为（）。A.试验准备B.现场实施C.试验结果修正D.试验结果分析E.试验过程分析【答案】ABD6、预应力混凝土梁桥，常见的病害有（）。A.混凝土表面剥落、渗水B.混凝土钢筋锈蚀、局部破损C.梁体露筋、保护层剥落D.预应力钢束应力损失造成的病害E.预应力混凝土梁出现裂缝【答案】ABD7、下列选项属于核查施工单位特种人员持证上岗情况的核查要点有（）。A.特种作业人员种类B.设备操作规程制定情况C.核查特种作业人员证件合规性D.核查安全培训教育及考核情况E.检查施工单位特种作业人员台账更新情况【答案】ACD8、多洞隧道按两洞之间的距离，可分为（）。A.小净距隧道B.连拱隧道C.超小断面隧道D.交通隧道E.双洞隧道【答案】AB9、水泥混凝土面层施工期间，需要停止施工的是（）。A.风力达到6级以及6级以上的强风天气B.现场气温高于40℃，或拌合物摊铺温度高于40℃C.现场连续5昼夜的平均气温低于5℃D.夜间最低气温低于-3℃E.现场降雨、雷阵雨、冰雹或降雪【答案】ACD10、质量监督有（）两种。A.企业内部监督B.领导监督C.同行监督D.外部监督E.主管部门监督【答案】AD11、对于路面基层混合料配合比设计，以下说法正确的有（）。A.采用重型击实试验确定各种混合料的最佳含水率和最佳干密度B.至少做五个不同水泥或石灰剂量混合料的击实试验C.其他剂量混合料的最佳含水率和最大干密度用内插法确定D.按工地预定达到的压实度，分别计算不同结合料剂量时试件应有的干密度E.按最佳含水率和计算得到的干密度制备试件，进行强度试验【答案】CD12、下列属于安全生产考核指标管理类的是（）A.安全生产总目标B.安全生产管理人员到位率C.事故起数D.死亡人数E.重大事故隐患整改率【答案】AB13、被告朱某在庭审过程中发现书记员与原告代理律师显得很熟悉，事后查明二人乃大学同寝室的同学。第二次开庭时，朱某申请该书记员回避，对此法院则应当如何处理？()A.本案应中止审理B.本案可延期审理C.朱某之申请已逾法定期限，庭审照常进行D.审判长有权决定该书记员是否回避【答案】BD14、关于水泥混凝土路面钢筋的说法，正确的是（）。A.传力杆钢筋应使用I级钢筋B.传力杆钢筋应使用II级钢筋C.拉杆钢筋应使用I级钢筋D.拉杆钢筋应使用II级钢筋E.拉杆中部位置不小于100mm范围内采取涂防锈漆等措施防锈【答案】AD15、公路工程施工监理阶段划分为哪些阶段（）。A.施工前准备B.施工准备C.施工D.施工验收E.交工验收与缺陷责任期【答案】BC16、连续配筋混凝土路面的缩缝施工方法有（）。A.软切法B.软做法C.硬切法D.预留间隙法E.滑模法【答案】BCD17、公路工程施工过程中的组织方法很多，其基本方法可归纳为（）。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.交互作业法E.时间作业法【答案】ABC18、对于下列哪些人民法院作出的生效法律文书，当事人不得依照审判监督程序申请再审？()A.甲某诉乙某离婚案件，人民法院经过两+审终审，判决仅解除甲某与乙某夫妻关系，而不涉及共同财产分割与子女抚养问题的判决B.张辉的哥哥申请人民法院宣告下落不明的张辉失踪，人民法院经过审理后，作出的宣告张辉为失踪人的判决C.天意贸易公司诉有色金属公司铝锭质量问题纠纷一案，经过区人民法院、市中级人民法院两审终审后，基于天意贸易公司的再审申请，省高级人民法院经过再审审理作出的维持原判决的再审判决D.蔡清诉哥哥侵犯其平等继承权一案，经区法院审理作出判决后，蔡清不服向市中级人民法院上诉，市中级人民法院对该案件经过审理后作出的判决【答案】ABC19、费用监理的方法，从监理措施采取的时间不同分类，可以将费用监理分为（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理E.监督检查【答案】ABC20、按照相关规定，公路工程验收可分为两个阶段，即（）。A.中间交工验收B.交工验收C.交接验收D.竣工验收E.交工预验收【答案】BD21、喷射混凝土作业需要符合的规定有（）。A.应直接喷在围岩面上，受喷面可填塞杂物B.复喷混凝土不可分层多次施作C.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射D.初喷混凝土厚度宜控制在20~50mmE.岩面有较大凹洼时，可用初喷混凝土找平【答案】CD22、资金等值取决于（）因素A.金额大小B.资金发生的时间C.利率高低D.计算方法E.币种【答案】ABC23、《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)中规定，关于各龄期、各类型水泥强度说法正确的有（）。A.强度等级42.5型号3d抗压强度17MPaB.强度等级42.5R型号3d抗压强度17MPaC.强度等级52.5型号3d抗压强度23MPaD.强度等级52.5R型号3d抗压强度23MPaE.强度等级52.5型号28d抗压强度52.5MPa【答案】AC24、水泥混凝土路面施工阶段质量控制中，模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实、变形小、无腐朽、扭曲、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为±2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD25、隧道防排水施工应遵循（）的原则。A.预防为主B.防、排、截、堵结合C.因地制宜D.综合治理E.以排为主【答案】BCD26、以下有关水泥混凝土路面裂缝质量问题的说法，正确的有（）。A.裂缝应为板块上只有一条裂缝的情况，应按长度m计算B.检测结果应用影响宽度1.0m换算成损坏面积C.轻度应为主要裂缝宽度小于5mm，一般为未贯通裂缝D.中度应为主要裂缝宽度在3～10mmE.重度应为主要裂缝宽度大于10mm【答案】ABD27、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD28、关于热拌沥青混合料压实的说法正确的是（）。A.压实分初压、复压和终压B.初压应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）C.复压应采用串联式双轮振动压路机或轮胎压路机D.终压应采用光面钢轮压路机或振动压路机E.碾压作业时混合料