监理工程师之土木建筑目标控制预测复习整理

监理工程师之土木建筑目标控制预测复习整理

单选题（共100题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】C2、关于门窗工程施工说法，错误的是（）。A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法【答案】D3、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C4、（2019年真题）当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B5、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D6、砌筑砂浆试块标准养护（）d后进行强度试验。A.7B.14C.21D.28【答案】D7、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天，施工过程之间的组织间歇合计为3天，第4个施工过程提前插入4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.24B.37C.35D.47【答案】C8、在进行石油沥青油毡防水屋面的施工过程中，下列对基层及找平层的要求不正确的是()。A.基层必须牢固无松动现象，表面平整B.基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均应做成半径为200～300mm的圆弧或钝角C.找平层设宽度为20mm的分格缝，其纵横向间距不宜大于6mD.找平层的含水率应小于9％【答案】B9、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。A.单位时间内所需用的资源量较少B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接C.施工现场的组织、管理工作简单D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工【答案】B10、在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行()A.旁站监理B.现场巡视C.监督指导D.平行检测【答案】A11、在单代号网络计划中，设H工作的紧后工作有I和J，总时差分别为3天和4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.5B.8C.10D.12【答案】C12、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。A.施工单位B.项目监理机构C.供货单位D.建设单位【答案】A13、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。A.最早开始时间和最迟开始时间B.最迟开始时间和最迟完成时间C.最早开始时间和最早完成时间D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】A14、根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（）为准，并以完成的净值来计算的。A.实际施工工程量B.形成工程实体C.返工工程量及其损耗D.工程施工方案【答案】B15、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10【答案】B16、关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。A.检验批施工完成后就可以验收B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收C.检验批应在分项工程验收后验收D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】D17、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性【答案】C18、（2019年真题）某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元/m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。A.已完成工作实际费用为75000元B.投资绩效指标＞1，表明项目运行超出预算投资C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】D19、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C20、工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。A.不影响安全和使用功能B.不造成永久性影响C.不改变结构外形尺寸D.不影响基本使用功能【答案】A21、（2018年真题）工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（）。A.停工整改并封存不合格材料B.征求设计单位对不合格材料的使用意见C.限期将不合格材料撤出施工现场D.征求检测机构对不合格材料的使用意见【答案】C22、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，国有资金投资项目，必须由（）编制招标控制价。A.具有编制能力的招标人B.具有相应资质的工程造价咨询人C.具有招标代理资质的中介机构D.项目管理公司合同管理机构【答案】A23、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程勘察、设计D.工程施工【答案】B24、下列工作内容不属于相关服务阶段投资控制的是（）。A.工程勘察阶段投资控制B.工程设计阶段投资控制C.施工阶段投资控制D.工程保修阶段投资控制【答案】C25、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.6B.3C.8D.12【答案】B26、（）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.咨询单位【答案】B27、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整【答案】D28、（2021年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.5B.7C.10D.14【答案】B29、某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.44.16B.45.55C.22.08D.37.39【答案】B30、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。A.进行原因分析B.要求有关单位提交质量问题调查报告C.及时向建设单位和监理公司汇报D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】D31、因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由（）承担。A.发包方B.承包方C.责任方D.分包方【答案】C32、某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（）元/m3。A.300B.200C.150D.100【答案】C33、（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额【答案】B34、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.本案可以适用简易程序B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长【答案】A35、下列关于列表比较法的说法中，正确的是（）。A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度超前D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期【答案】A36、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）d。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D37、工程中采用新工、新材料的，应由()及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B38、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故扩大并保护好现场【答案】D39、编制设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查检验方案，经()审查同意后实施。A.监理工程师B.设备总工程师C.承包方项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A40、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D41、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。A.特别项目B.重要项目C.一般项目D.主控项目【答案】D42、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为()万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B43、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B44、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是()A.对工程造价目标进行风险分析B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程进行计量D.进行工程变更价款审查【答案】B45、下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是()A.总体算术平均数B.样本算术平均数C.样本中位数D.总体标准偏差【答案】D46、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为()A.质量方针B.质量目标C.质量管理D.质量控制【答案】C47、建设项目的经济评价一种是财务评价，另一种是：()A.静态评价B.国民经济评价C.动态评价D.经济效益评价【答案】B48、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。A.道路工程B.附属建筑工程C.挡土墙工程D.室外环境工程【答案】C49、通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应()。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.分析产生进度偏差的原因C.分析进度偏差对后续工作的影响D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】B50、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（）万元。A.84B.126C.1584D.1626【答案】A51、（2021年真题）施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。A.按设计规范编制的加固处理方案B.经该项目设计单位认可的加固处理方案C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】B52、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】D53、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制()A.工程项目总进度计划B.周（旬）施工作业计划C.监理进度计划D.分部分项工程施工进度计划的建设工期和工艺流程，具体安排单位工【答案】C54、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人【答案】D55、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.总进度纲要B.施工组织总设计C.总进度规划D.各子系统进度规划【答案】A56、（2020年真题）某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C57、在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是（）。A.加工处理收集到的实际进度数据B.调查分析进度偏差产生的原因C.实际进度与计划进度的对比分析D.跟踪检查进度计划的执行情况【答案】D58、（2021年真题）为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（）后进行。A.试运行三个月，并通过全部专项验收B.试运行三个月，并通过主要专项验收C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收D.试运营三个月，并通过全部专项验收【答案】A59、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%【答案】D60、（2017年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】B61、某土方工程，招标工程量清单中的工程量为1000m3，承包人投标报价中的综合单价为30元/m3，合同约定，当实际工程量超过清单工程量15%时调整单价，调整系数为0.9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m3，则该土方工程的工程价款为（）元。A.42300B.41250C.40800D.37800【答案】B62、下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】B63、下列内容中，应列入施工进度控制工作细则的是（）。A.进度控制的方法和措施B.进度计划协调性分析C.工程材料的进场安排D.保证工期的技术组织措施【答案】A64、以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】B65、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系【答案】A66、（2020年真题）工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B67、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用【答案】A68、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本表现为资金所有者的利息收入B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】D69、某产品的目标成本为1800元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.192B.24C.32D.18【答案】B70、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.建设单位项目负责人C.施工单位项目经理D.专业监理工程师【答案】A71、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。A.两B.三C.四D.五【答案】A72、持续改进的核心是提高质量管理体系的（）。A.有效性和效率B.管理水平C.科学性D.创造价值能力【答案】A73、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？()A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ【答案】A74、已知某工程的混凝土直接费为420元/m3，间接费率为12％，利润率为4％，税率为3.41％。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为()元／m3，A.486.44B.503.54C.503.81D.505.90【答案】D75、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备工器具购置费3000万元，工程建设其它费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为()万元。A.5930B.5948C.6090D.6108【答案】A76、关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（）。A.计算投资收益率需要选择正常年份B.投资收益率指标受到投资规模的限制C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金D.投资收益率就是总投资收益率【答案】A77、工程质量控制应该是积极主动的，而不能是消极被动的。要重点做好质量的事前控制和事中控制，（），加强过程和中间产品的质量检查和控制。A.坚持质量第一B.以预防为主C.以人为核心D.以合同为依据【答案】B78、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B79、根据“计价规范”的规定，暂列金额由（）根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由（）掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归（）。A.发包人、发包人、发包人B.发包人、监理人、发包人C.监理人、监理人、发包人D.监理人、监理人、监理人【答案】A80、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。A.工作程序B.工作分工C.系统过程D.系统目标【答案】C81、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度协调会议制度C.加强索赔管理D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】C82、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤【答案】C83、下列费用中，属于规费的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】C84、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为50?万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为1万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.50B.52C.54D.57【答案】D85、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是()A.编制进度控制工作细则B.分析进度控制目标风险C.建立进度协调会议制度D.定期收集实际进度数据【答案】C86、砌筑砂浆强度试验采用立方体抗压强度试验方法，下列说法正确的是（）。A.同一验收批砂浆试块强度平均值应≥设计强度等级值的1.10倍B.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值＜设计强度等级值的85%C.同一验收批砂浆试块强度平均值应＜设计强度等级值的1.10倍D.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值≥设计强度等级值的75%【答案】A87、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位和施工单位共同【答案】A88、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【答案】A89、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目【答案】A90、①犯罪以后自动投案，如实供述_____的，属于一般自首②正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的_____的，属于特殊自首③被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述_____的，属于坦白④犯罪分子有揭发_____，查证属实的，属于立功关于以上空格，下列哪些选项错误？A.第①②句中的空格都只能填“自己的罪行”B.第②③句中的空格既可以填“本人罪行”，也可以填“本人其他罪行”C.第③④句中的空格既可以填“自己的罪行”，也可以填“他人犯罪行为”D.第①③句中的空格都只能填“自己的罪行”【答案】A91、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位未按施工方案施工【答案】A92、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。A.施工单位B.项目监理机构C.供货单位D.建设单位【答案】A93、在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。A.年度建设资金平衡表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度计划项目表D.工程项目进度平衡表【答案】B94、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B95、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C96、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。A.总监理工程师和监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人和监理单位负责人C.总监理工程师和质监站监督员D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】A97、设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由()批准。A.专业监理工程师B.安装单位项目负责人C.设备供应商D.总监理工程师【答案】D98、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由()负责。A.项目监理机构B.招标人C.招投标管理机构D.投标人【答案】B99、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为()万元。A.1212.67B.1215.67C.1320.67D.1323.67【答案】C100、针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。A.整体项目的B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用C.施工阶段的B.IM技术应用D.整体项目的成本和造价【答案】A多选题（共40题）1、机械设备是影响工程质量的因素之一，下列属于施工机具设备的有（）。A.泵机B.通风设备C.施工安全设施D.测量仪器E.计量器具【答案】CD2、下列选项中，属于流水施工空间参数的有（）。A.工作面B.施工段C.施工过程D.流水强度E.流水节拍【答案】AB3、由多个部件组成的产品，应优先选择（）的部件作为价值工程的分析对象。A.造价低B.数量多C.体积小D.加工工序多E.废品率高【答案】BD4、FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有（）。A.当发包人为应投保方而未投保时B.暂停施工C.成本的增减D.法规改变E.当局造成的延长【答案】AC5、司法机关的内涵和外延因为政治体制的不同，而在各国并不相同，下列关于我国司法机关的理解正确的是、()A.我国的司法机关仅仅指法律适用机关——人民法院B.按照我国的宪法和法律的规定我国司法机关是指人民法院和人民检察院C.我国的司法机关包括担任侦查职能的公安机关、国家安全机关，以及审判机关和检察机关D.仲裁机构具有一定的司法性或准司法性，也应列入司法机关的范围【答案】B6、律师和律师事务所在与委托人及其他人员接触中，不得采用哪些不正当手段与同行进行业务竞争？()A.无正当理由，以在同行业收费水平以下收费为条件吸引客户，或采用承诺给予客户、中介入、推荐人回扣，馈赠金钱、财物方式争揽业务B.在“今日说法”栏目做嘉宾C.向委托人明示或暗示律师或律师事务所与司法机关、政府机关、社会团体及其工作人员具有特殊关系，排斥其他律师或律师事务所D.就法律服务结果或司法诉讼的结果做出任何没有事实及法律根据的承诺【答案】ACD7、在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构安全和功能检测资料，检查的重点包括主要功能检查记录中的()A.屋面淋水试验检查记录B.隐蔽工程验收记录C.地下室防水效果检查记录D.新材料新工艺施工记录E.建筑物沉降观测测量记录【答案】AC8、组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。A.同一专业工作队在各施工段上的工程量应大致相等B.每个施工段的工作面大小应尽可能相等C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位D.应确保相应工作队连续、均衡、有节奏地施工E.每个施工段流水节拍必须相等【答案】ACD9、关于行政法规制定程序的说法，下列选项中不正确的是？A.国务院法制机构在审查起草部门报送的行政法规送审稿时认为，该送审稿规定的主要制度存在较大争议，且未与有关部门协商，此时须移交其他部门起草B.几个部门共同起草的行政法规送审稿报送国务院，应当由牵头部门主要负责人签署C.行政法规在公布后30日内，由国务院法制办报全国人大常委会备案D.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院解释【答案】ABC10、关于固定总价合同的下列说法中，正确的有（）。A.通常适用于工程规模较大，技术复杂的大中型建筑安装工程B.采用这种合同，承包方承担了通货膨胀风险C.通常适用于工期在一年以上的建筑安装工程D.通常适用于工期较短的建筑安装工程E.采用这种合同，承包商只承担实物工程量.工期等因素的风险【答案】BD11、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，企业管理费包括（）A.管理人员工资B.劳动保护费C.城市维护建设税D.工程排污费E.检验试验费【答案】ABC12、建设工程各计划期物资需求量的编制方式有（）。A.因素分析法B.强制确定法C.计算法D.评分法E.卡段法【答案】C13、（2022年真题）关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格日起计算B.施工单位接到保修通知后，在工程质量保书约定的时间内予以保修C.保修费用由施工单位承担D.屋面防水工程最低保修期限为5年E.*****施工单位予以赔偿【答案】ABD14、下列关于施工单位质量责任描述正确的有（）。A.可以将其工程转包给信任的其他施工单位B.不能承揽超越其资质等级业务范围以外的工程C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担法律责任D.未经设计单位同意，不得擅自修改工程设计E.不使用未经检验和试验或检验和试验不合格的产品【答案】BD15、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。A.关键工作两端的节点必为关键节点B.关键工作的总时差和自由时差均等于零C.关键工作紧前工作必然也是关键工作D.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作E.关键工作只能在关键线路上【答案】ABD16、当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指（）。A.紧前工作的限制条件B.自由时差允许的变化范围C.关键节点的限制条件D.后续工作的限制条件E.总工期允许的变化范围【答案】CD17、（）是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。A.投资风险B.资金限制C.资金成本D.通货膨胀E.机会成本【答案】C18、下列王律师的做法正确的有、()A.王律师是其所在律师事务所的主要合伙人之一，所占份额占据主导地位，所以他以个人名义私自接受了委托，又私自收取了费用B.王律师平时为了给所在律师事务所招揽生意，总是向他的委托人和别人宣称自己有亲戚在法院C.王律师苦于一被告人母亲的哀求，私自将被告人母亲所写的一封家书传递给狱中的被告人D.王律师作为其律所的重要领导人之一，不允许其律师事务所的律师同时在另外的法律服务所执业【答案】D19、项目监理机构需要对工程的关键部位等进行旁站监督，下列关于旁站人员主要职责的有（）。A.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种持证上岗情况B.在现场监督关键部位、关键工序的施工执行情况C.核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告D.做好旁站记录，保存旁站监理原始资料E.检查施工现场管理人员是否到位【答案】ABCD20、工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括（）。A.协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同B.审查勘察单位提交的勘察方案，提出审查意见，并报监理单位C.检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况D.检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查E.审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收【答案】ACD21、在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有（）。A.文明施工费B.暂列金额C.给定暂估价的材料D.计日工E.总承包服务费【答案】ABC22、分项工程应按（）等进行划分。A.主要工种B.材料C.施工工艺D.设备类别E.施工顺序【答案】ABCD23、（2020年真题）建设工程采用加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.所有施工过程在各个施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数E.专业工作队在施工段上能够连续作业【答案】C24、下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.组织协调不利，导致停工待料C.由于使用要求改变而进行设计变更D.提供的场地不能满足工程正常需要E.邻近工程施工干扰【答案】ACD25、自由时差的特点是（）。A.独立的，利用了不影响其他工作的开工时间B.本工作时差，及时使用过期作废C.非关键线路上自由时差一定为零D.它为全线路所共有E.自由时差一定小于等于总时差【答案】AB26、在油质树脂漆中加入无机颜料即可制成以下哪种漆？（）A.调和漆B.光漆C.磁漆D.喷漆【答案】C27、在承包人索赔中，总部管理费可以按照（）计算。A.银行同期贷款利率B.投标书中总部管理费比例（3%～8%）C.公司总部统一规定的管理费比率D.工程延期总天数和每日管理费E.误期损害赔偿费的费率【答案】BCD28、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的有（）。A.外墙面防渗漏