监理工程师之土木建筑目标控制模考资料复习打印

监理工程师之土木建筑目标控制模考资料复习打印

单选题（共100题）1、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作所具有的机动时间。A.本工作最早完成时间B.紧后工作最早完成时间C.网络计划总工期D.紧后工作最早开始时间【答案】C2、建设工程进度控制的经济措施之一是指（）。A.业主对应急赶工给予优厚的赶工费用B.加强索赔管理，公正地处理索赔C.监理工程师严格控制合同变更D.监理工程师分析影响进度的风险因素【答案】A3、（2022年真题）建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡【答案】A4、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】C5、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。A.方案策划B.组织计划C.管理状态D.实施状态【答案】D6、下列有关法的效力的表述，不正确的是？A.法的效力包括对人、对事、时间、空间效力，其中对人和对事的效力优先于时间和空间的效力B.法的效力源于国家强制力本身C.刑事法律的效力采取从旧兼从轻原则，是为了防止国家权力的滥用和扩张D.保护主义原则，是为了保护本国及其公民在外国的利益【答案】B7、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D8、在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D9、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年【答案】B10、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C11、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位【答案】C12、某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A13、检验批的质量验收分为主控项目和一般项目，下列属于一般项目包括的主要内容的是（）。A.水泥、钢材的质量B.混凝土、砂浆的强度C.管道的压力试验D.钢筋的接头宜设置在受力较小处【答案】D14、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。A.各单位工程施工工期B.进度控制分界点C.各单位工程施工目标D.进度控制责任【答案】B15、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明()。A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加B.压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】A16、（2017年真题）下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D17、工程施工工期应自()中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】D18、下列影响建设工程进度的情况中，属于社会环境原因的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.资金短缺D.不合理的施工方案【答案】B19、某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。A.17B.19C.22D.24【答案】D20、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B21、监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循（)的原则。A.质量第一、安全第一B.进度第一、安全第一C.效益第一、质量第-D.进度第一、效益第一【答案】A22、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D23、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费【答案】A24、《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。A.工作程序B.工作分工C.系统过程D.系统目标【答案】C25、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行C.由业主提山，经承包商同意后执行D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】D26、实践中，一般把从每件产品检测得到的某一质量数据即质量特性值视为（）。A.总体B.个体C.样本D.子样【答案】B27、变异系数又称离散系数，是用标准差除以（）得到的相对数，它表示数据的相对离散波动程度。A.算数平均数B.样本最小值C.极差D.中位数【答案】A28、在下列事件中，可以引起质量波动的偶然性原因是（）。A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B.材料规格品种使用错误C.施工方法不当D.机械设备故障【答案】A29、为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过（）选定设计单位。A.设计招标B.直接指定C.设计方案竞赛D.优化设计竞赛【答案】A30、陈某与王某打架斗殴，乡派出所对陈某作出行政拘留的处罚，对王某作出罚款100元的处罚，陈某不服，申请行政复议。下列哪一选项说法是正确的？A.乡派出所对陈某做出拘留决定前，应告知陈某有申请听证的权利B.派出所可以当场做出对王某的罚款决定，还可当场收缴C.陈某申请复议，复议机关为县公安局D.若王某也不服，可向县公安局申请复议【答案】D31、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为()。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%【答案】B32、在质量缺陷成因的分析过程中，（）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。A.初始点B.终止点C.控制点D.分析点【答案】A33、对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。A.施工单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】B34、某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元B.该项目运营期内年平均净利润为300万元C.该项目总投资收益率可以为15.13%D.该项目资本金净利润率可以为24.25%【答案】D35、工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。A.工程投入使用3年B.工程投入使用5年C.施工合同约定的缺陷责任期D.设计使用年限【答案】C36、下列哪些产品中存在《产品质量法》所称的“缺陷”A.含有过量添加剂的食品B.食用酒精勾兑的劣质酒C.裤腿不一般长的裤子D.因气压过高突然爆炸炸坏家具的汽酒【答案】A37、施工进度计划实施中常用的检查方式是()。A.不定期的现场实地检查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集施工绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B38、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列有关其他项目清单的表述正确的是（）。A.中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能将其纳入合同结算价款中B.材料、工程设备暂估价应由投标人确认单价C.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费D.暂估价是为解决现场发生的零星工作的计价而设立的【答案】A39、砌筑砂浆强度试验采用立方体抗压强度试验方法，下列说法正确的是（）。A.同一验收批砂浆试块强度平均值应≥设计强度等级值的1.10倍B.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值＜设计强度等级值的85%C.同一验收批砂浆试块强度平均值应＜设计强度等级值的1.10倍D.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值≥设计强度等级值的75%【答案】A40、某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。A.621.15B.634.61C.402.48D.432.67【答案】C41、（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B42、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A43、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年【答案】B44、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）介绍每一个原则。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】A45、（2019年真题）在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（）的主要任务。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.工程质量检测机构【答案】C46、某项两年期借款年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。A.1.508%B.1.534%C.1.542%D.1.589%【答案】A47、用于工程的进口设备进场后，应由（）组织相关单位进行联合检查验收。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设备供应单位【答案】B48、国家计量规范规定不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。A.∑（措施项目工程量×综合单价）B.∑（计算基数×相应费率）C.∑（直接工程费×相应费率）D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】B49、根据《计价规范》规定，当分包人使用总包人的脚手架、水电接剥时，应当属于工程量清单编制中的（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.总承包服务费【答案】D50、建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）。A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织、管理比较简单【答案】B51、（2017年真题）工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。A.决策B.勘察C.施工D.设计【答案】C52、（2017年真题）下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。A.安全文明施工费B.按单价计算的措施项目费C.按总价计算的措施项目费D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费【答案】C53、在工程建设过程中，影响实际进度的自然环境因素是（）。A.材料供应时间不能满足需求B.不能及时提供施工场地条件C.复杂的工程地质条件D.计划安排不周密，组织协调不力【答案】C54、下列工程项目中，适宜采用成本加酬金合同的是（）。A.工程结构和技术简单的工程项目B.时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目C.工程量小、工期短的工程D.工程量一时不能明确、具体地予以规定的工程【答案】B55、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C56、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.整改通知书D.责令停工、立即整改【答案】A57、用非标准试件200mm×200mm×200mm检测强度等级＜C60的混凝土构件时，测得的强度值尺寸换算系数为（）。A.1.05B.1.10C.0.95D.0.90【答案】A58、某分部工，程分有甲4段、施乙工、，丙甲三施个工施过工程过的程流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节、拍丙是施工4周过、程3的周流、水3节周拍、是3周5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（）周。A.3??B.4??C.5??D.6【答案】B59、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】D60、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）。A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工【答案】D61、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30MPa、36.0MPa、41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.36.3C.36.0D.无效【答案】D62、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.1.1，85%B.1.05，90%C.1.05，85%D.1.1，90%【答案】A63、混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：()A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】D64、有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】A65、利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。A.不能全面反映资本的周转速度B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C.不能反映投资回收之前的经济效果D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】B66、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】B67、（2018年真题）某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】D68、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费1.8万元，进口关税率10%，增值税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。A.23.568B.26.800C.29.368D.30.144【答案】D69、质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重点不同及其局限性，保持全局的（）较为困难。A.相容性B.系统性C.独立性D.可操作性【答案】B70、下列因素中，不影响基准收益率大小的是()A.加权平均资本成本率B.投资的机会成本率C.贷款准备金率D.通货膨胀率【答案】C71、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设计单位【答案】A72、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B73、建设项目财务评价的主要内容有()。Ⅰ.效益和费用的识别；Ⅱ.效益和费用的计算；Ⅲ.财务报表的编制；Ⅳ.财务评价指标的计算；Ⅴ.不确定性分析A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V【答案】D74、（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A75、设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。A.2B.3C.4D.5【答案】B76、编制单位工程施工进度计划的步骤不包括（）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数【答案】B77、工程网络计划“资源有限，工期最短”优化的目的是为了寻求（）。A.资源均衡使用时的最短工期安排B.最短工期条件下的资源均衡安排C.最低成本时的最短工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排【答案】D78、某拟建化工项目生产能力为年产量300万吨。已知已建年产量为100万吨的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为()万元。A.8934.78B.9807.59C.11550.00D.11867.18【答案】D79、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19天。工作D的最早开始时间为5，持续时间为8，则工作D的自由时差为（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】B80、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B81、对于进口材料、构配件和设备的联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。A.施工单位，项目监理机构，建设单位B.项目监理机构，施工单位，建设单位C.施工单位，建设单位，建设单位D.施工单位，项目监理机构，项目监理结构【答案】A82、设计方案评审过程中，下列属于对总体方案进行评审的是()。A.设计参数B.设计依据C.结构造型、功能和使用价值D.设计标准【答案】B83、建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（）。A.编制设备监造方案B.选择合格的供货厂商C.确定主要技术参数D.选择适宜的运输方式【答案】B84、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。A.总承包单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】A85、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（）。A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题B.组织参与主体工程验收C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析D.组织勘察人员参加工程竣工验收【答案】B86、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C87、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价【答案】B88、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程完工后，()组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B89、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为()A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.多阶段抽样【答案】B90、建设单位应当自建筑工程竣工验收后合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案A.15B.20C.25D.30【答案】A91、对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。A.检验技术规程B.专业工程验收规范C.统一验收标准D.工程监理规范【答案】B92、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度【答案】A93、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B94、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.504.64B.511.75C.517.05D.525.32【答案】D95、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？A.本案被告为县工商局B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求【答案】A96、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。A.领导力B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】A97、下列选项中，不属于工程初步设计质量管理主要工作内容的是（）。A.施工单位的选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.分阶段设计审查【答案】A98、总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。A.工程开工报审表审查合格3d内B.收到工程开工报审表后C.开工日期7d前D.经建设单位认可后【答案】C99、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】B100、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C多选题（共40题）1、双代号网络计划中，关于关键节点正确（）。A.以关键节点为完成节点的工作必为关键工作B.两端为关键节点的工作不一定是关键工作C.关键节点必然处于关键线路上D.关键节点的最迟时间与最早时间差值最小E.由关键节点组成的线路不一定是关键线路【答案】BD2、ISO质量管理体系中，领导作用的基本内容有（）。A.确定质量方针、目标B.形成内部环境C.识别相关方关系D.建立PDCA循环E.建立管理评审机制【答案】AB3、下列费用中,属于与项目建设有关的工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.勘察设计费E.进口设备银行手续费【答案】ACD4、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有()A.适用性B.安全性C.可靠性D.经济性E.耐久性【答案】AC5、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于工程质量的说法中，正确的有()A.工程质量标准是衡量施工质量好坏的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.工程质量标准必须通过监理工程师的确认E.工程质量标准必须在合同文件中规定【答案】BC6、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）属于较大质量事故的条件。A.造成3人以上10人以下死亡B.造成10人以上50人以下重伤C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失E.造成10人以上30人以下死亡【答案】ABD7、下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有()。A.土地使用费B.建筑安装工程费C.建设单位管理费D.流动资金E.生产准备费【答案】AC8、（2020年真题）下列工程质量控制主体中，属于自控主体的有（）。A.政府质量监督部门B.设计单位C.施工单位D.监理单位E.勘察单位【答案】BC9、认证机构对申请单位的质量管理体系审核是认证的关键环节，其基本工作有()A.认证申请的审查与批准B.文件审核C.现场审核D.提出审核报告E.审批与注册发证【答案】BCD10、某私营商业银行，为了提高其竞争力，决定开设分行，于是银行相关人员决定着手准备需要向银行业监督管理机构提交的申请资料，该银行需要准备提交的文件资料不包括下列哪项A.载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、业务范围、总行及分支机构所在地等内容的申请书B.该商业银行最近五年的财务会计报告C.拟任职的高级管理人员的资格证明D.营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料【答案】B11、安装轻钢龙骨纸面石膏板隔墙时，下列叙述哪项是错误的？（）A.石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上B.龙骨两侧的石膏板接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝C.石膏板应采用自攻螺钉固定D.石膏板与周围墙或柱应挨紧不留缝隙【答案】D12、设备安装过程的质量控制主要包括A.设备基础检验B.设备就位和调平找正C.复查与二次灌浆D.设备安装准备的质量控制E.设备安装质量记录资料的控制【答案】ABC13、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，建筑工程施工质量验收的要求包括（）。A.工程的观感质量应由验收人员现场检查并共同确认B.符合施工组织设计要求C.施工单位自检合格为基础D.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收E.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格【答案】ACD14、根据FIDIC合同条件，下列哪些费用承包商可索赔（）。A.异常恶劣气候导致的机械窝工费B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费C.由于完成额外工作增加的机械使用费D.由于监理工程师原因导致的机械窝工费E.施工组织设计不合理导致的机械窝工费【答案】BCD15、因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够索赔成立的有（）。A.材料超期储存费用索赔B.材料保管不善造成的损坏费用索赔C.现场管理费索赔D.保险费索赔E.保函手续费索赔【答案】ACD16、根据BIM应用程度不同可将BIM工程师主要分为()。A.BIM战略总监B.BIM项目经理C.BIM技术主管D.BIM协调师E.BIM操作人员【答案】ABC17、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是（）。A.总体平均值B.样本中位数C.标准偏差D.期望值E.极差【答案】C18、关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三要素C.价值工程应以提高产品的功能为出发点D.价值工程是以提高产品的价值为目标E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品【答案】ABD19、钢筋进场检验质量与尺寸的做法中，错误的是（）。A.不同厂家分批检查B.毎批随机抽取2个成型钢筋C.每批检查40tD.每批检查20tE.不同类型分批检查【答案】BC20、项目监理机构应履行对施工单位的混凝土制备站或商品混凝土制备的质量进行控制。应重点抓好（）。A.进厂（场）材料合格性验收审查B.混凝土配合比审查C.制备生产记录检查D.见证取样和检验报告审核E.抽样检验报告审查【答案】ABCD21、下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD22、关于不作为犯罪，下列说法正确的是：A.父亲和儿子一起去游泳，儿子不幸落水，由于父亲具有抚养儿子的义务，因此，父亲必须下水救儿子，即使父亲不会游泳，否则父亲成立不作为犯罪B.警察在执行职务时发现远处有多名群众聚集，靠近人群后发现一名歹徒正在疯狂杀害其妻子，在履行救助义务具有容易性和可能性的情况下，警察径直离去。由于夫妻之间具有相互扶养的义务，所以该警察成立不作为的故意杀人罪C.消防队员接到救火报告后，基于泄愤报复等恶意，明确拒绝前往火灾现场，导致重大人身、财产损失。由于消防队员具有基于职务而产生的义务，所以该消防队员成立不作为的放火罪D.医生接到病人的求救电话，以"上网种菜忙"为由拒绝出诊，导致患者的死亡。由于医生具有基于业务而产生的义务，所以该医生成立不作为的故意杀人罪【答案】D23、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.—般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的质量验收记录D.具有完整的施工操作依据E.观感质量应符合要求【答案】BCD24、ISO质量管理体系的特征包括（）。A.符合性B.持续受控C.全面有效性D.系统性E.静态性【答案】ABCD25、在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与（）的验收。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.子单位工程【答案】CD26、建设投资估算的主要方法有()A.资金周转率法B.分项详细估算法。C.比例估算法D.概算指标法E.扩大指标估算法【答案】ACD27、钢结构的连接质量与性能的检测可分为（）。A.承插连接B.低强度螺栓连接C.焊接连接D.螺栓连接E.高强螺栓连接【答案】CD28、关于市场采购设备质量控制的说法，正确的有（）。A.负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准B.应了解和把握总承包单位或设备安装单位负责设备采购人员的技术能力情况C.总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向项目监理机构提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施D.设备由建设单位直