工程合同模板汇编4篇

第工程合同模板汇编4篇

工程合同篇1

甲方(供方)

乙方(需方)

甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：

一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：

注：

1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算

2、以上价格不含税，

3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)

二、质量检验：

1.质量标准：按国家有关规定标准验收

2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。

3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。

三、付款方式：

本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。

四、交货方式、交货时间、交货地点：

1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地

2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达

3.交货地点：

五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)

六、对产品提出异议的时间和办法：

乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!

七、违约责任

1.甲方未按合同规定的.时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;

2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;

3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支

付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;

八、其他条件

1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。

2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。

3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。

甲方(签名)乙方(签名)

地址：地址：

日期：日期：工程合同篇2

工程管理各位同学：

现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。

试题汇编分为：1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题。4.试题分

类。（如有错误的请以教材为准予以更正为盼。）

预祝考试成功！

试题结构；

一、单项选择题(本大题共20小题。每小题1分，共20分)

二、多项选择题(本大题共5小题。每小题2分，共10分)

三、名词解释题（本大题共5小题。每小题3分，共15分)

四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

五、案例分析题(本大题共2小题。每小题15分，共30分)

样卷

一、单项选择题(本大题共20小题。每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）

A．保证B．定金C．留置D．抵押

2．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（）

A．同时履行抗辩权B．不安抗辩权

C．先履行抗辩权D．后履行抗辩权

3．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同（）

A．建设行政主管部门B．工商行政管理部门

C．合同管理部门D．人民法院

4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）

A．按原价格执行B．按新价格执行

C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行

5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）

A．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责

6．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（）

A．投标文件的密封不符合招标文件的要求

B．投标文件中附有招标人不能接受的条件

C。购买招标文件后不递交投标文件

D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）

A．1／4B．1／3C．1／2D．2／3

8．如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是（）

A．图纸B．工程量清单C．中标通知书D．施工合同专用条款

9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（）

A．由建设单位主管部门确认和提出修改意见

B．由业主确认和提出修改意见

C．由工程师确认和提出修改意见

D．由项目经理确认和提出修改意见

10．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（）

A．24小时B．48小时C．3天D．7天

11．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）

A．③一②一①B．①一②一③C．③一①一②D．①一③一②

12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）

A．仲裁委员会主任指定B．仲裁庭指定

C．当事人共同选择D．仲裁委员会指定

13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的（）

A．0.1％～0.55％B．0.5％～3％C．3％～5％D．5％～10％

14．在FIDIC土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的

是（）

A．业主B．承包商C．分包商D．设计单位

15．按照惯例，下列风险中应由业主承担的是（）

A．一个有经验的承包者不能预测的情况的风险

B．进度和质量风险

C．材料和设备采购风险

D．报价的完备性和正确性风险

16．建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）

A．建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同

B．建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同

c．施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件

D．计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（）

A．7天B．14天C．28天D．30天

18．按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或

条件索赔和（）

A．工期拖延索赔B．综合索赔

C．承包商与业主问的索赔D．单项索赔

19．FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（）

A．施工全部完毕之后B．工程移交之后

C．保修期满之后D．竣工验收报告批准之后

20．如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式

是（）

A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼

二、多项选择题(本大题共5小题。每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包

括（）

A。假借订立合同，恶意进行磋商的

B．泄露对方商业秘密的

C．提供虚假情况的

D．故意隐瞒与订立合同有关重要事实的E．经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

22．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）

A．公开招标B．邀请招标C．议标

D．地区内招标E．行业内招标

23．按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定，应由发包人完成的工作包括（）

A．土地征用和拆迁B．临时用地申报批准手续C．提供工程地质报告

D．做好现场安全保卫工作E．提供工程进度计划表

24．在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有

（）

A．委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费

B．委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费

C．委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费

D．因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费

E．委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金

25．FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（）

A．对工程质量负责

B．在缺陷责任期内负责照管工程现场

C．执行工程师发布的各项指令

D．拒绝接受指定的分包商

E．对施工现场的安全负责

三、名词解释题（本大题共5小题。每小题3分，共15分)

26．合同法律关系

27．指定分包商

28．工程索赔

29．不平衡报价法

30．缺陷责任期，

四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

31．简述违约责任与缔约过失责任的区别。

32．简述工程项目施工招标应具备的条件。

33．在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？

34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？

35．简述引起工程费用索赔的主要原因。

五、案例分析题(本大题共2小题。每小题15分，共30分)

36．某项工程建设项目，发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的损失，承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下：

（1）遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的'损失，故应由发包人承担赔偿责任。

（2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承担修复的经济责任，承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。

（3）承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。

（4）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。

(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支付。

问题：对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)

37．某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。

中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期．只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行调整（工程变更）。

在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款．从而也没有按分包合同规定的时闾向分包单位付款。

问题：

(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么

(2)施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包单位付款。妥当吗为什么

模拟试题及答案

一.单选

○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由(B)来承担.

A.委托方B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

○监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（A）。

A.业主承担

B.业主从监理费中扣除，转付给承包方

C.承包方承担，因他执行的是无效指令

D.监理单位给予支付

○采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（B）控制。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商

○监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（D）。

A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走

C.向业主支付折旧费后带走D.不须向业主支付费用将设备归还业主

○合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（D）。

A.1万元B.2万元C.3万元D.4万元

○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,(A)。

A.另一方可请求法院强制执行

B.仲裁机构可强制执行

C.另一方可以请求公安机关强制执行

D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

○设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（C）。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（B）。

A.总价合同B.单价合同

C.成本加酬金合同D.成本加奖惩合同

○进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（A）。

A.可继续施工B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

C.要求监理工程师再次检验D.可报请业主作出决定

○一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（A）。

A.提出变更方承担B.对方承担

C.平均分担D.提出变更方按较大的比例承担

○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（B）止所经过的日历天数。

A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日

○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,(C)

A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换

○分包商在施工现场的协调管理工作，应由（C）负责。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己

○招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（B）。

A.施工图预算价格B.当前建筑市场价格工程合同篇3

发包负责人：(以下简称甲方)

承包负责人：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方共同协商订立塑钢窗制作、安装工程承包协议，具体条款如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包形式

四、承包价格：

五、工程造价：按实际尺寸制作，安装面积结算。

六：付款方式：

七：承包范围：

施工图纸范围内的塑钢门窗制作与安装工程。

八、质量要求：

()型材塑钢材料为60、65料白色、钢衬1.0mm厚。按规范要求达到建设单位验收合格标准。

九：施工要求：

承包方必须严格按施工质量验收规范进行施工，按现行检验标准进行自检，作业场地必须工完料净场地轻。

十、安全：

承包方必须严格执行国家吉林省有关安全生产管理条例认真遵守安全技术操作规程，并遵照安全交底的施工程序不准违章作业。

十一、成品保护：

承包方进入现场后不得损坏工地原有成品及半成品构件等，如发生损坏由承包方负责赔偿，并对其视情节轻重进行罚款处理。

十二、承包方在现场的施工及住宿人员必须服从发包方管理的领导，负责对承包范围内的所需材料工具的管理，负责对承包范围内的食宿、防火、防盗、安全保卫、卫生等管理工作。

十三、工期：按发包方要求，保证发包方其它工种工期进度。

十四、违约责任：因单方做成的`经济损失由责任方负责，因施工及其他不符合相关部门要求造成的处罚由责任方负责。

十五、施工期间违反安全技术操作规程、违章作业、不参加人身保险造成的人身伤亡事故、责任由承包方负责。

十六、保修：

承包方需按相应规定付保修工作，保修期一年，发包方留置承包方的工程保险金为：承包总价：0.5%，保修期期满后，如无质量问题，十日内返还。

十七、其他要求：

此合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。结算完毕后自行废止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日工程合同篇4

居间协议

甲方：

身份证：

乙方：

身份证：

鉴于：甲方为隧道项目需要乙方引进业主方；

乙方接受甲方委托，为甲方项目引进操作过程中提供财务居间服务，并依约定收取居间服务费用，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定签订本协议，并共同遵守执行：

一、合作内容

乙方担任甲方的财务顾问，为甲方介绍项目，并针对甲方项目与业主进行前期的沟通与交流；促成业主与甲方的项目顺利签约，甲方向乙方支付相应的居间服务费用。

二、甲方项目

项目名称：

三、乙方责任

1、为甲方介绍隧道项目业主，并针对甲方项目与业主方进行前期的沟通与交流；促成业主方与甲方顺利签约。

2、在引进业主方过程中提供顾问建议；

3、保证对所有知晓的'涉及甲方项目自身商业机密的文件、资料、数据、计划、商业意向等不得向项目意向业主方以外的无关第三方公开。

四、甲方责任

1、甲方承诺其所提供的所有数据和信息均客观、真实、有效；

2、在乙方对甲方的项目进行前期运作的过程中，应给予乙方积极的配合；

3、甲方应按照本协议的约定向甲方支付财务顾问费和相关费用并积极履行本协议中的相关条款；

4、甲方及其工作人员对乙方提供的专业意见、建议方案、各项分析资料