设备监理师之设备监理合同全真模拟考试试卷A卷含答案

设备监理师之设备监理合同全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共100题）1、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】B2、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A3、下列关于委托合同的说法不正确的是()A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D4、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B5、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理【答案】C6、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。A.委托合同B.委托授权行为C.人民法院指定D.法律规定【答案】B7、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】C8、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A.监理单位B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】C9、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.可撤销C.可变更D.效力待定【答案】A10、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D11、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院【答案】B12、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。A.分包工程质量由分包企业负总责B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】C13、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。A.承包商在竣工试验中B.业主在缺陷通知期届满之前C.业主在竣工之前D.承包商维修缺陷工程中【答案】C14、承包商提交履约保证的期限是()。A.收到中标函后的28天内B.签订合同后的28天内C.收到开工通知后的28天内D.设备工程合同生效前【答案】A15、国内设备工程合同的生效时间是()。A.经公证B.经批准C.双方对合同条款取得一致意见D.双方签署【答案】D16、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。A.业主B.设备监理工程师C.设计人D.承包人【答案】A17、设备工程安装合同中的性能验收()。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A18、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期D.承包商可自行完成竣工试验【答案】A19、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。A.避免风险事件的发生B.避免风险事件对保险标的的损害C.发生风险事件后得到经济补偿D.发生风险事件后转移责任【答案】C20、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。A.业主B.工程师C.工程师助理D.项目经理【答案】B21、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。A.接收证书B.履约证书C.最终付款证书D.结清证明【答案】B22、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时【答案】B23、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。A.违约金比例B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算C.违约金加采购方的损失计算D.供货方实际违约情况【答案】B24、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。A.缺陷通知期延长损失B.费用支出，且含合理利润C.直接损失D.费用支出，但不含合理利润【答案】B25、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。A.争议的解决方式B.评标委员会的人员组成C.主要技术性能数据D.推荐的中标候选人【答案】A26、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B27、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地【答案】C28、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。A.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系【答案】C29、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C30、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标【答案】D31、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C32、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。A.具体合同事件B.设备工程进度情况C.工程资金使用情况D.合同管理人员管理情况【答案】D33、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地【答案】C34、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】D35、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D36、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.15日B.2个月C.3个月D.6个月【答案】B37、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用【答案】B38、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。A.技术资料B.商务资料C.合同专用条件D.合同补遗【答案】D39、劳动争议仲裁时效期间为()。A.60天B.6个月C.1年D.2年【答案】C40、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。A.按约索赔B.依法索赔C.项目索赔D.费用索赔【答案】A41、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。A.违约责任B.行政责任C.经济责任D.缔约过失责任【答案】D42、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销【答案】A43、下列关于保证的说法不正确的是()。A.学校不得为保证人B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】B44、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。A.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A45、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。A.乙公司B.甲公司C.邮电部门D.双方各一半【答案】B46、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。A.业主B.承包商C.设备监理工程师D.总监理工程师【答案】A47、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。A.自仲裁裁决作出之日起10日内B.自仲裁裁决作出之日起15日内C.仲裁裁决作出之日D.仲裁裁决送达之日【答案】C48、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同撤销权【答案】A49、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。A.有效B.可撤销C.效力待定D.无效【答案】C50、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。A.劳动者严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】B51、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】B52、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理【答案】C53、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。A.合同条件B.承包商建议书C.业主要求D.投标函【答案】D54、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A.承包人行使优先权的期限为1年B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C55、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】B56、承包商应当在()之前，任命承包商代表。A.基准日期B.开始现场工作C.提交履约担保D.开工日期【答案】D57、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。A.意思表示真实B.行为不得违反法律C.行为人具有相应的行为能力D.行为不得违反社会公共利益【答案】A58、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。A.期满前3个月内B.期满前6个月内C.期满后15日内D.期满后3个月内【答案】A59、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。A.要约B.要约邀请C.行政D.法律【答案】D60、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责D.参加工程竣工验收【答案】C61、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B62、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力C.当事人可以通过调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】C63、业主可以使用某部分工程的条件是()。A.工程师为该部分工程签发了接收证书B.承包商完成了该部分工程的全部施工C.已经对该部分工程进行了竣工试验D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】A64、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】B65、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B66、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。A.业主B.评标委员会C.监理工程师D.监理工程师代表【答案】A67、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D68、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】C69、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。A.投标保证金不得超过投标总价的2%B.招标人不得挪用投标保证金C.投标保证金不得以支票形式提交D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】B70、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。A.扣押权B.留置权C.处置权D.抵押权【答案】B71、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】A72、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D73、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。A.要约被撤销B.承诺生效C.要约失效D.要约被撤回【答案】A74、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。A.投标人发出投标文件B.招标人收到投标文件C.提交投标文件截止D.提交投标保证【答案】C75、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。A.开标前B.提交投标书时C.开标现场D.确定招标人前【答案】C76、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D77、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。A.有效B.可撤销C.效力待定D.无效【答案】C78、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.5年C.两个采暖期、供冷期D.2年【答案】C79、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。A.请求乙双倍返还定金40万元B.请求乙支付违约金30万元C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】D80、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。A.固定总价合同B.纯单价合同C.单价与包干混合式合同D.成本加固定费用【答案】A81、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的B.债权人下落不明的C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的D.债权人主张提存的【答案】D82、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】B83、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。A.进行工程竣工试验B.工程接收C.进行工程竣工后试验D.签发履约证书【答案】B84、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。A.合同成立B.合同签订C.合同生效D.违反约定【答案】D85、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。A.即时处分权B.使用权C.留置权D.收益权【答案】C86、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】A87、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】C88、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。A.设计文件B.业主要求C.承包商文件D.投标书【答案】B89、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。A.不能出自于业主的要求B.不能出自于承包商的建议C.只能出自于监理工程师的建议D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】D90、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】B91、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】A92、下列关于联营体的说法，错误的是()。A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B.联营体的牵头方应由联营体各方认可C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】C93、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C94、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.1B.2C.3D.6【答案】B95、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C96、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格【答案】B97、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】D98、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后【答案】A99、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A100、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】B多选题（共40题）1、设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其助手要复核准备签字的正式文本。双方应审查()。A.合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定B.合同的完备性C.合同双方的责、权、利的对等性D.合同语言文字的准确性E.履约保证的有效性【答案】ABCD2、买卖合同中，买受人应当按照约定数额支付价款，合同对价款没有约定或约定不明确时，买受人可依《合同法》确定价款的方法有()。A.提议双方签订补充协议确定B.按照合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.按照订立合同时签订地市场价格确定E.按照订立合同时履行地市场价格确定【答案】ABC3、根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有()。A.依法成立B.设立分支机构C.有必要的财产和经费D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组织机构和场所【答案】ACD4、在设备工程合同中，特殊事件的处理机制主要有()。A.暂停施工的处理机制B.法律变动处理机制C.市场价格波动处理机制D.索赔和争端的解决机制E.不可抗力的处理机制【答案】D5、设备工程合同谈判之前，设备监理工程师应协助业主做好的准备工作有()。A.组建谈判小组B.收集信息、制定谈判计划C.安排谈判的议程D.培训谈判成员E.制定合同实施计划【答案】ABCD6、业主人员包括()。A.工程师B.工程师助理C.工程师雇用的劳务人员D.指定分包商E.指定分包商的雇员【答案】ABC7、默示义务索赔中，默示义务的内容包括()。A.合同相关的隐含规定B.惯例C.明示义务的“必要延伸”D.合同明确规定条款E.合同补遗的明确规定【答案】ABC8、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的D.在试用期间被证明不符合录用条件的E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB9、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任【答案】AC10、构成表见代理，一般应具备的条件包括()。A.相对人主观上无过错B.行为人主观上有过错C.行为人的代理行为为无权代理D.表见代理的后果由“被代理人”承担E.在客观上有足以使相对人相信行为人有代理权的事实【答案】AC11、资格预审文件中，资格预审程序部分应包括的内容有()。A.申请人须知B.设备工程要求C.资格预审数据表D.资格标准和评审方法E.资格预审申请表【答案】ACD12、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的D.在试用期间被证明不符合录用条件的E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB13、保险合同中投保人的主要义务有()。A.交付保险费的义务B.如实告知义务C.降低保费的义务D.危险增加通知义务E.保险事故通知义务【答案】ABD14、在我国，判断产品缺陷的标准有()。A.有无产品合格证明B.有无危及人身、财产安全的不合理的危险C.是否使用注册商标D.是否符合保障人体健康及人身、财产安全的国家标准、行业标准E.是否造成人身伤害【答案】BD15、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【答案】AD16、根据《招标投标法》，下列工程建设项目的施工采购，必须进行招标的有()。A.需要采用不可替代的专利技术的项目B.大型基础设施项目C.使用外国政府贷款的项目D.采购人依法能够自行建设的项目E.使用世界银行贷款的项目【答案】BC17、为进行除竣工后试验(如果有)以外的合同规定的所有试验，承包商应提供试验所需的()。A.试验场地B.合格的人员，包括职员和劳务C.任何的试验费用D.设施和仪器E.消耗品，包括电、燃料、材料等【答案】BD18、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD19、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有()。A.业主要求B.资料表C.投标书D.中标通知书E.承包商建议书【答案】AB20、下列因素中，对确定采购策略会产生影响的有()。A.将采用的招标方式B.将采用的合同条件C.市场竞争强度D.授予合同的标准E.投标人的资格标准【答案】BD21、项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()。A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求【答案】BCD22、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD23、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的有()。A.能够提供合理报价B.具有完善的质量保证体系C.具有独立订立合同的权利D.具有良好的银行资信和商誉E.提供了足够的担保【答案】BCD24、下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的情形有()。A.吊销施工企业的营业执照B.查封施工现场的施工起重机械C.对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分D.工程建设标准批准部门修改《工程建设标准强制性条文》E.建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议【答案】AB25、承包商在实施工程期间遭遇的不可预见物质条件包括()。A.地下自然物质条件B.人为物质障碍C.人为污染物D.水文条件E.气候条件【答案】ABCD26、按照我国《民法通则》的规定，无权代理的表现形式有()。A.无代理权人以他人名义实施的代理行为B.代理人在代理权限内以被代理人的名义实施的代理行为C.代理人超越代理权限实施代理的行为D.代理人代理权终止后实施的代理行为E.代理人与第三人恶意串通的代理行为【答案】ACD27、处理下列事项时，工程师不能将要求其作决定的权力委托给助手行使的有()。A.业主要求中出现错误B.业主向承包商提出索赔C.对单位工程进行竣工试验D.承包商暂停工作E.承包商无法按合同约定进入现场【