监理工程师之水利工程目标控制押题练习参考A卷含答案

监理工程师之水利工程目标控制押题练习参考A卷含答案

单选题（共100题）1、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），监理机构应提出暂停施工的建议，报发包人同意后签发暂停施工指示的情形是（）。A.工程继续施工将会对发包人利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.承包人发生合同约定的违约行为D.施工单位未按审查通过的施工组织设计组织施工【答案】B2、抽样检验中出现的合格品错判将给（）带来损失。A.监理方B.检验者C.业主D.生产者【答案】D3、按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（）承担。A.发包人B.承包单位C.监理人D.试验室【答案】A4、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C5、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D6、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C7、对工程造成一定经济损失，经处理后不影响使用寿命的水利工程质量事故是（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A8、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】A9、工程竣工验收前，必须经（）对工程质量进行等级核验。A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督机构【答案】D10、下列质量数据的特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）A.样本中位数B.样本标准偏差C.样本算术平均数D.总体算术平均数【答案】B11、由于工程项目质量具有（）特点，工程质量控制应以预防为主，防患于未然。A.形成过程的复杂性B.波动性大C.质量隐蔽性D.终检的局限性【答案】D12、由多个相互关联的不同深度的进度计划组成的计划系统，不包括（）。A.施工总进度计划B.建设工程总施工进度计划C.建设工程子系统施工进度计划D.子系统的单项工程施工进度计划【答案】A13、下列关于永久工程的计量的描述中，错误的是()。A.永久工程的计量中包括工程变更的计量B.永久工程的计量包括中间计量和完工计量C.永久工程的计量采用中间计量方式对承包人进行阶段付款D.永久工程的计量中，大量的工作是完工计量【答案】D14、工程的（）表现为工程产品适应外界环境变化的能力。A.性能B.可靠性C.经济型D.适应性【答案】D15、根据《水利工程质量监督规定》（水建［1997］339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C16、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。A.15B.20C.25D.10【答案】C17、下列关于承包人设备材料说法正确的是（）。A.开工前监理检查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工合同约定B.承包人可以先更换设备或材料再通知监理机构C.承包人使用的材料设备不能满足合同进度计划和质量要求时，监理机构有权要求更换设备，由此增加的费用发包人负责D.承包人可自行决定将限制设备撤离施工场地【答案】A18、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（）。A.为关键工作B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B19、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D20、水利工程质量评定的基础单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D21、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：①编制基础单价；②计算概算工程量；③编制各分部工程概算；④编制建筑、安装工程单价；⑤计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；⑥计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B22、工程在正式施工前进行的质量检验属于（）质量检验。A.预先B.交接C.设备确认D.完工验收【答案】A23、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A.5B.14C.28D.30【答案】C24、建筑材料和工程设备的质量由（）承担相应责任。A.监理单位B.采购单位C.施工单位D.建设单位【答案】B25、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C26、缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C27、下列可以体现工程质量水平最终成果的阶段为（）。A.可行性研究报告阶段B.设计阶段C.施工阶段D.验收阶段【答案】D28、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】B29、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期为10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A30、按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》规定，交付使用资产独立使用价值的确定依据不包括（）。A.具有较完整的使用功能B.符合设计要求C.能够独立地发挥作用D.相关费用已结清【答案】D31、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（）圈。A.1B.2C.3D.4【答案】D32、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B33、2019年某工程施工中发生生产安全事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B34、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A35、竣工财务决算的时间段是（）的全部时间。A.从筹建到运行交付使用B.从施工到竣工验收C.从筹建到竣工验收D.从设计到竣工验收【答案】C36、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D37、按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（）承担。A.发包人B.承包单位C.监理人D.试验室【答案】A38、质量缺陷备案表由（）组织填写。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】A39、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.1～3B.1～2C.2～3D.1～4【答案】B40、当采用计数抽样检验中的一次抽样检验方案实际抽检时，合格判定数为c，检验出的不合格品数为d，当（）时，判定为不合格批，拒绝该检验批。A.d＜CB.d>C.d=CD.d≥C【答案】B41、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A42、在水利工作全面质量控制方法PDCA中，D代表（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.处理阶段【答案】B43、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B44、施工中应将骨料粒径分成下列几种级配，其中三级配不包括粒径为（）的骨料。A.5～20mmB.20～40mmC.40～80mmD.80～150mm【答案】D45、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A46、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B47、某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100元/件，单位产品可变成本为20元/件，单位产品营业税金及附加为5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（）万件。A.5.33B.5.00C.4.21D.4.00【答案】A48、某公司员工请了8个月的病假，该期间发的工资应归属于（）。A.基本工资B.辅助工资C.医疗保险费D.职工福利费【答案】D49、拌合料坍落度230mm，混凝土拓展后最终的最大直径200和最小直径160，则坍落度扩展值为（）。A.160B.180C.230D.无效【答案】B50、（）是日常考核工程质量的基本单位。A.单元工程B.单位工程C.单项工程D.分部工程【答案】A51、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C52、单因素敏感分析过程包括：1确定敏感因素；2确定分析指标；3选择需要分析的不确定性因素；4分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是（）。A.3241B.1234C.2431D.2341【答案】D53、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C54、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B55、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（）。A.1.5mB.2mC.2.5mD.3m【答案】B56、某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12%，采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（）万元。A.1525.17B.1361.76C.1489.17D.1625.17【答案】A57、分部工程施工质量判定为优良的标准是()。A.所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良B.所含单元工程质量全部合格，其中80%以上达到优良C.所含单元工程质量90%合格，其中50%以上达到优良D.所含单元工程质量80%合格，其中50%以上达到优良【答案】A58、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A59、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B60、因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.发包方现场的人员伤亡D.工程所需的修复费用【答案】B61、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】A62、A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5d、4d和6d；BC工作最迟完成时间分别为25d和23d，则A工作的最迟开始时间为（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C63、下列方法中，能够对工程项目整体进度情况进行分析并做出预测的方法是（）A.s曲线比较法B.前锋线比较法C.香蕉曲线比较法D.列表比较法【答案】B64、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C65、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），跟踪检测时，混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）A.3％B.5％C.7％D.10％【答案】C66、控制施工进程的重要关键节点，在（）中应予明确。A.监理合同B.施工进度设计文件C.施工初步设计文件D.监理大纲【答案】B67、监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工【答案】D68、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A69、缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B70、在单位工程外观质量评定中，参加评定的人员必须具有（）。A.助理工程师以上技术职称B.工程师以上技术职称C.高级以上技术职称D.监理人资格证【答案】B71、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D72、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】B73、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C74、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D75、作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。A.质量义务B.质量权利C.质量担保D.质量保证【答案】D76、编制水利工程后评价报告的单位是（）。A.水利部B.评价机构C.监理人D.项目法人【答案】B77、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】D78、以下不属于验收时安装单位应提供的资料是（）。A.验收申请报告和验收大纲B.焊接工艺评定报告及安装工艺文件C.闸门和埋件安装质量检验记录D.供应构件的单位信息【答案】D79、“见证点”、“待检点”最核心的区别在于（）。A.见证点的设置B.见证点监理人员未到场不得进行施工C.待检点的设置D.待检点监理人员未到场不得进行施工【答案】D80、以下关于承包人提供的材料和工程设备的质量控制的说法，错误的是（）。A.承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备承包人应对其采购的材料和工程设备负责B.承包人应按通用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理机构审批C.承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准D.对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理机构进行检验和交货验收【答案】B81、在落实全过程质量检测的基本要求时，检测方案由（）提出编写原则及要求。A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.检测单位【答案】B82、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利率B.使用成本C.占用成本D.利息【答案】D83、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D84、下列关于永久工程的计量的描述中，错误的是()。A.永久工程的计量中包括工程变更的计量B.永久工程的计量包括中间计量和完工计量C.永久工程的计量采用中间计量方式对承包人进行阶段付款D.永久工程的计量中，大量的工作是完工计量【答案】D85、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.项目划分C.时间进度D.专业工程【答案】B86、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。A.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差D.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差【答案】B87、在施工质量管理中，()起决定性的作用。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】D88、监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，是指的（）。A.旁站B.见证取样C.跟踪检测D.巡视【答案】C89、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C90、水利基本建设项目竣工财务决算由（）或项目责任单位组织编制。A.设计单位B.施工总承包C.监理人D.项目法人【答案】D91、承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】C92、钢筋焊接接头抗拉试验说法正确的是（）。A.3个热轧钢筋接头试件抗拉强度均小于该牌号钢筋规定的抗拉强度，钢筋接头合格B.3个接头中有两个试件断于焊缝外，且呈延性断裂时合格C.3个试件中有2个试件抗拉强度大于钢筋规定的抗拉强度时不合格D.3个试件断于焊缝内脆断时不合格【答案】D93、利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。A.支付税金后的利润B.支付税金前且支付利息后的利润C.支付利息和税金前的利润D.支付税金和利息后的利润【答案】C94、单价合同中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务、范围及其要求标准不能完全确定的情况的合同形式是（）。A.单价成本合同B.单价总价混合合同C.纯单价合同D.估算工程量单价合同【答案】D95、以工序质量作为研究对象、定期随机抽样检验而获得的质量数据称（）。A.验收性数据B.实施性数据C.控制性数据D.检测性数据【答案】C96、工程计量的结果必须得到（）确认。A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】D97、下列关于OC曲线说法不正确的是（）。A.0≤P≤1B.0≤L（P）≤1C.曲线总是单调下降D.抽样方案越严，方案越往上【答案】D98、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同【答案】A99、投资按其时间长短可分为长期投资和短期投资，长短期的区分—般以（）年为界。A.4B.3C.2D.1【答案】D100、在正常生产情况下，同一批混凝土强度值服从（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.超几何分布【答案】B多选题（共40题）1、关于勘验、检查，下列哪些说法是正确的：A.侦查人员执行勘验、检查，必须持有公安机关的证明文件B.为了发现犯罪的证据，如果犯罪嫌疑人、被害人拒绝检查的，可以强制检查C.在必要的时候，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘验、检查D.勘验和检查的对象是相同的【答案】C2、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD3、质量检验活动包括（）。A.明确并掌握对检验对象的质量要求B.测试C.分析D.比较E.计算【答案】ABD4、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。A.参加工程的阶段验收和竣工验收B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作C.负责设计全面质量管理工作D.掌握全国水利工程的设计质量动态E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD5、玛丽为甲国派驻乙国领馆的领事官员，依《维也纳领事关系公约》，其在乙国不受逮捕、拘押和监禁，但也有一些例外的情况，下列哪些属于例外的情况？（）A.因玛丽在乙国有严重犯罪情形，依法定程序应予以逮捕和拘押的B.玛丽在乙国有违反交通法规情形，应予拘留的C.玛丽在乙国有违反治安法规情形，应予拘押的D.为执行已经发生法律效力的判决而依法定程序应予以逮捕和拘押的【答案】AD6、清末负责第一部独立商法典制定的是、（)A.商部B.北洋大臣C.法部和户部D.法律编察馆【答案】A7、下列关于接受上界和拒收下界的说法中，正确的有（）。A.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为合格批，可接受B.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受C.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受D.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为合格批，可接受E.设交验批的不合格率为p，当p＜p1时，交验批为不合格批，应拒受【答案】AC8、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD9、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC10、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC11、工作保证子体系的重要组成部分包括（）。A.勘察过程的质量保证子体系B.设计过程的质量保证子体系C.监理过程的质量保证子体系D.施工过程的质量保证子体系E.分包过程的质量保证子体系【答案】BD12、关于市民法和万民法，下列说法不正确的有、（)A.市民法是罗马国家固有的法律，它早期是仅适用于罗马居民的法律B.市民法调整的内容为国家行政管理、诉讼程序及公民的人身和财产关系等方面C.万民法主要调整罗马公民与外来人以及外来人之间的财产关系D.万民法是通过民众大会和元老院的决议形成的法律【答案】AD13、安全控制措施的可靠性主要考虑（）。A.人员素质B.设计正确C.规定明确D.依据充分E.便于落实【答案】BCD14、水利水电工程建设项目应设立由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，领导小组应履行的主要职责有（）。A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、制度和标准B.制定项目安全生产个体目标及季度目标安全生产目标管理计划C.组织制定项目安全生产管理制度，并落实D.组织编制保证安全生产措施方案和蓄水安全鉴定等工作E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ACD15、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC16、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.品种D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD17、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC18、设备调平找正主要是使设备通过校正调整达到相关规范所规定的质量标准，其步骤包括（）。A.设备的初正B.设备的找正C.设备的初平D.设备的精平E.设备的终平【答案】BCD19、适用于资金需求大，偿债能力较强的建设项目的债务筹资方式有（）。A.政策性银行贷款B.国际金融组织贷款C.银团贷款D.企业债券E.融资租赁【答案】CD20、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD21、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的原则包括（）。A.独立B.公正C.高效D.客观E.科学【答案】ABD22、某省会市的《学校安全条例》规定，学校不得组织未成年学生参加抢险、救灾等危险性活动。这一条款意味着,在该市组织未成年学生参加抢险救灾活动被视为违法。关于这一规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）A.这为保护未成年学生的生命健康权提供了明确的法律根据B.这一规定，是为了保证一方的绝对利益，而不允许牺牲较小利益，即使这种牺牲能带来较大的利益C.保护更大利益是道德和法律的共同追求D.这一规定表达的是“未成年学生的利益高于一切”的思路，这不仅不符合传统美德，也不符合现代法治精神【答案】ABC23、下列关于缺陷责任期质量控制的说法，错误的是（）。A.缺陷责任期一般从工程通过合同工程完工验收之日起B.同一合同中的不同项目可有多个不同的缺陷责任期C.缺陷责任期最长不超过2年D.监理机构和发包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因E.缺陷责任期结束前，监理机构不可调整人员和设施【答案】D24、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD25、根据最高人民法院《关于内地与澳门特别行政区法院民商事案件相互委托送达司法文书和调査取证的安排》(以下简称《内地与澳门特别行政区安排》），下列说法正确的是、（)A.北京市髙级人民法院与澳门终审法院之间可以相互委托送达与取证B.受托法院应优先处理受托事项,完成受托事项的期限,送达文书最迟不超过三个月C.送达费用一般由委托方支付D.受托方可根据其本辖区法律不承认对该请求事项提起诉讼的权利为由,拒绝接受委托【答案】A26、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD27、关于安全技术交底的规定，正确的有（）。A.工程开工前，施工单位技术负责人应就安全技术措施和专项施工方案等，向施工技术人员及相关人员交底B.单项工程或专项施工方案施工前，施工单位技术负责人应组织相关人员进行全面、详细的安全技术交底C.各工种施工前，管理人员应进行安全作业技术交底D.每天施工前，班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底E.安全技术交底应填写安全交底单，由交底人签字确认，安全交底单应及时归档【答案】ABD28、中国甲公司与外国乙公司签订了出口一批水果的合同,双方约定货到验收以后付款。货到买方验收时发现水果总重少10%,且抽样检査每个水果的重量也低于合同规定,乙公司于是拒绝付款也拒绝收货。后来水果全部腐烂，并且乙公司所属国海关还要求支付仓储费和处理水果的费用5万元。请问依1980年《联合国国际货物销售合同公约》的规定,本案中水果腐烂的损失以及仓储费和处理水果的费用应由谁承担？（）A.乙公司，因为乙公司有义务减轻由于违约引起的损失B.甲公司，因为甲公司所交的货物与合同不符C.承运人,因为承运人没有适当地保管货物D.甲公司和乙公司各承担一半【答案】A29、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理C.设计交底会议必须由发包人主持D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料E.实行监理的建设工程，发包人应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】ABD30、谭某因贪污案被判有期徒刑10年，执行刑罚3年后，符合减刑条件，对谭某的减刑，下列说法正确的是：A.对谭某的减刑应当由犯罪地的中级法院裁定B.应当采用合议庭进行审理，并且可以实行人民陪审C.法院可以在就谭某是否符合减刑条件进行调查核实或听取有关方面意见，并提讯