监理工程师之土木建筑目标控制参考题库汇编

监理工程师之土木建筑目标控制参考题库汇编

单选题（共100题）1、质量管理体系的有效运行中，持续改进到位的关键是（）。A.人员的培训B.文件规定C.管理D.审核【答案】D2、利用财务分析指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行B.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行C.动态投资回收期≥行业基准投资回收期，方案可行D.财务净现值≥0，方案可行【答案】C3、下列评价指标中，()属于动态指标。①投资利润率②投资收益率③财务净现值④内部收益率⑤投资报酬率A.①②B.③④C.②③D.④⑤【答案】B4、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.合理使用年限B.2年C.5年D.10年【答案】B5、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.50%【答案】C6、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B7、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】A8、（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C9、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】D10、某建设工程项目，发包方与承包方按固定总价合同签订了工程承包合同。合同实施过程中对合同总价作出相应变更的情况是（）。A.机械费上涨B.人工费上涨C.设计和工程范围发生变更D.雨期导致工期延长【答案】C11、厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A.委托厂家监控B.定点监控C.定期监控D.日常监控【答案】B12、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为()A.2个和19天B.3个和20天C.4个和20天D.5个和19天【答案】B13、按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】A14、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.承运单位的检查B.设备包装质量C.海关及保险手续D.运输安全措施【答案】B15、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。A.质量计划B.质量文件C.质量信息D.质量手册【答案】B16、根据《计价规范》的规定，下列说法中错误的是（）。A.国有资金投资项目必须采用工程量清单计价B.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据C.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行规范除工程量清单等专门规定外的其他规定D.补充项目清单由工程造价管理机构编制【答案】D17、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】C18、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工期固定条件下工程总成本最低B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程直接成本最低时的工期安排【答案】C19、下列质量缺陷的成因中，属于设计差错的是（）。A.擅自修改设计B.未搞清地质情况就仓促开工C.地质勘察报告不详细D.悬挑结构未进行抗倾覆验算【答案】D20、有地下层的基础工程，可按（）划分检验批。A.变形缝B.地下层C.楼层D.设计系统【答案】B21、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工程长【答案】B22、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C23、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5【答案】B24、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D25、抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。A.6.9%B.7.8%C.8.2%D.9.5%【答案】D26、为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行A.对勘察设计文件的核查B.对勘察设计过程的跟踪检查C.对勘察设计单位资质的核查D.对勘察设计方案的核查【答案】C27、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知n=0.6，cf=1.1)A.1.13B.1.53C.2.13D.2.53【答案】B28、派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.现场实地检查工程进展情况D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】C29、规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.材料供应单位【答案】C30、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，其费用属于（）。A.工程设备费B.设备运杂费C.设备及工具购置费D.采购及保管费【答案】A31、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%.则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A.6OOB.1200C.1800D.2200【答案】C32、地面应铺设在均匀密实的基土上。填土的施工可采用机械或人工方法压(夯)实，下列说法正确的是()。A.压实系数必须由设计指定B.压实系数按规定执行C.压实系数不得少于0.95D.设计无要求时，压实系数不小于0.9【答案】D33、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】C34、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为（）个等级。A.3B.4C.5D.6【答案】B35、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B36、某公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】C37、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】D38、根据工程施工质量验收的基本规定，对于主控项目，合格质量水平的错判概率和漏判概率均不宜超过（）。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】B39、在组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工作量，称为()A.流水节拍B.流水步距C.流水时距D.流水强度【答案】D40、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B41、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C42、在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。A.工程地质B.施工环境作业面大小C.防护设施D.工程临近的地下管线【答案】A43、某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A44、（2019年真题）与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D45、某工程有5个施工过程，划分为3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.12B.18C.20D.26【答案】B46、下列关于竣工结算的说法中，错误的是()A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见B.承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56天内不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿【答案】B47、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，该偏差已影响总工期，则说明该项工作的进度偏差（）。A.大于该工作的总时差B.小于该工作的总时差C.大于该工作的自由时差D.小于该工作的自由时差【答案】A48、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】C49、每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）A.20tB.30tC.50tD.60t【答案】D50、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】C51、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（）万元人民币。A.204.0B.248.9C.252.9D.257.2【答案】D52、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()A.抗碱性封闭底漆B.界面剂C.建筑胶水D.浅色涂料【答案】A53、网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间【答案】D54、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B55、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】B56、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D57、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.限期撤出施工现场B.重新试验检测，合格后方可使用C.就地销毁D.降低标准使用【答案】A58、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩【答案】A59、下列不属于工程项目质量控制系统内容的是（）。A.组织机构B.工作制度C.监理程序D.质量标准【答案】D60、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工期长【答案】B61、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D62、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A63、施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】A64、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是（）。A.听取监理工程师的建设性意见B.解除其对施工进度计划的责任和义务C.请求监理工程师优化施工进度计划D.表明其履行施工合同的能力【答案】A65、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.限期撤出施工现场B.重新试验检测，合格后方可使用C.就地销毁D.降低标准使用【答案】A66、建设工程组织流水施工时应按一定的原则划分施工段，下列不属于施工段划分原则是（）。A.每个施工段要有足够工作面B.施工段数要满足合理组织流水施工要求C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合D.同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等【答案】D67、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（）。A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。【答案】B68、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C69、（2019年真题）根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。A.1.30B.1.35C.1.40D.1.45【答案】A70、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是()A.工程网络计划中至少有一条关键线路B.关键线路指总持续时间最短的线路C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移D.关键线路上工作的总时差必然为零【答案】A71、流水步距的数目取决于（）A.总的施工过程数B.参加流水的施工过程数C.流水节拍D.施工段数【答案】B72、双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】B73、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【答案】B74、（2019年真题）某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元/m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。A.已完成工作实际费用为75000元B.投资绩效指标＞1，表明项目运行超出预算投资C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】D75、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A76、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C77、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】C78、由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。A.建设单位B.项目监理机构C.总包单位D.设计单位【答案】A79、某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。A.投资偏差为10万元B.进度偏差为30万元C.投资绩效指数为1.07D.进度绩效指数为0.89【答案】B80、按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（）。A.分项工程B.分部工程C.检验批D.抽样检验方案【答案】C81、下列工作内容不属于相关服务阶段投资控制的是（）。A.工程勘察阶段投资控制B.工程设计阶段投资控制C.施工阶段投资控制D.工程保修阶段投资控制【答案】C82、（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.****【答案】C83、工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程开工日期和竣工日期的计划是（）。A.工程项目进度平衡计划B.年度竣工投产交付使用计划C.年度建设资金平衡计划D.工程项目总进度计划【答案】D84、用于项目财务生存能力分析的指标是()。A.项目投资财务净现值B.投资各方财务内部收益率C.项目偿债备付率D.项目净现金流量【答案】D85、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A86、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D87、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。A.重新进行验收B.可予以验收C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收D.不予验收【答案】B88、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应（）。A.校验修改部分B.简化审批程序C.增加审批程序D.按程序重新审查【答案】D89、在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率时，（）。A.应压缩关键工作的持续时间B.应压缩非关键工作的持续时间C.停止缩短关键工作的持续时间D.停止缩短非关键工作的持续时间【答案】A90、根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.监理规划B.施工组织设计C.工程暂停令D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】D91、某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工。各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（）天。A.26B.24C.22D.20【答案】C92、为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工C.对工程延误收取误期损失赔偿金D.严格审查工程变更和设计变更【答案】A93、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C94、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B95、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B96、工程施工质量验收的小单位是()。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B97、下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A98、室外工程可根据（）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】C99、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B100、工程施工过程中发生质量事故造成11人死亡、直接经济损失200万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C多选题（共40题）1、（2021年真题）进行砌体结构实体质量检测时，需要进行的强度检测有（）。A.砌筑块材强度B.砌筑砂浆强度C.砌体结构变形D.砌块材料强度E.砌体强度【答案】AB2、下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD3、下列关于价值工程的说法中，正确的有()A.价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术B.价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点E.价值工程通常是产品设计部门独自进行的【答案】ABD4、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括（）。A.钢筋工程B.模板工程C.现浇结构工程D.通风与空调E.地基与基础工程【答案】ABC5、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作深度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC6、关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（）。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以招标文件为准C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定E.不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上在合同中约定【答案】CD7、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括（）。A.建设工程总进度目标对施工工期的要求B.工期定额C.施工进度计划D.类似工程项目的实际进度E.工程条件的落实情况【答案】ABD8、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点不包括()。A.所有施工过程在相应施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.专业工作队数等于施工过程数E.各个专业工作队在各施工段上能够连续工作【答案】BC9、混凝土用砂的检验项目包括（）。A.颗粒级配B.含泥量C.泥块含量D.表观密度E.pH值【答案】ABCD10、（2020年真题）在编制建设工程物资供应计划的准备阶段，项目监理机构必须明确的物资供应方式有（）。A.建设单位采购供应B.施工单位自行采购C.设计单位指定采购D.专门物资采购部门供应E.监理单位指定采购【答案】ABD11、检验批质量验收的合格标准包括（）。A.一般项目的质量经抽样检验合格B.主控项目的质量经抽样检验均应合格C.具有完整的操作依据.质量检查记录D.工程使用的材料.构配件和设备的全数检验均合格E.观感质量符合要求【答案】ABC12、检验批质量验收的合格标准包括（）。A.一般项目的质量经抽样检验合格B.主控项目的质量经抽样检验均应合格C.具有完整的操作依据.质量检查记录D.工程使用的材料.构配件和设备的全数检验均合格E.观感质量符合要求【答案】ABC13、工程量清单是()的依据。A.进行工程索赔B.编制项目投资估算C.编制招标控制价D.支付工程进度款E.办理工程结算【答案】ACD14、监理工程师在对设备制造的质量控制中，设备制造过程中的质量控制有（）。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置E.零件、半成品、制成品的保护【答案】ABD15、单位工程质量验收时，对主要使用功能进行抽查，这是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容，体现了标准中（）的原则。A.质量控制B.用户至上C.完善手段D.严谨细致E.过程控制【答案】C16、PC构件的运输应编制专项运输方案，报项目监理机构批准后执行。专项运输方案一般包括（）。A.编制依据与编制目的B.PC构件参数及运输配车C.运输路线D.装车与运输中的质量安全保障措施E.管理与技术人员的配置【答案】ABCD17、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用补偿，但不包括利润的情形有（）。A.施工过程中发现文物B.发包人提供的材料不符合合同要求C.异常恶劣的气候条件D.承包人遇到难以合理预见的不利物质条件E.监理人对隐蔽工程重新检查证明工程质量符合合同要求【答案】AD18、建设工程质量的特性主要表现在（）的方面。A.经济性B.性C.权威性D.无偿性E.耐久性【答案】AB19、在工程开始前，施工单位必须做好施工准备工作，专业监理工程师重点审查施工单位的内容包括（）。A.施工组织设计是否已由总监理工程师签认B.是否建立相应的现场质量管理体系C.管理及施工人员是否已到位D.主要施工机械是否已具备使用条件E.施工质量验收体系是否落实【答案】ABCD20、拆迁补偿的形式可分为（）。A.产权调换B.房屋自建C.货币补偿D.土地补偿E.耕地占用【答案】AC21、工程监理单位应当依照（），代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。A.法律、法规B.有关技术标准C.设计文件D.建设工程承包合同E.监理合同【答案】ABCD22、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施E.组织搭接作业的措施【答案】ABCD23、（2022年真题）关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格日起计算B.施工单位接到保修通知后，在工程质量保书约定的时间内予以保修C.保修费用由施工单位承担D.屋面防水工程最低保修期限为5年E.*****施工单位予以赔偿【答案】ABD24、关于支付工程预付款的说法，正确的有()A.重大项目可一次性支付B.重大项目应按年度计划逐年支付C.发包人应在签订合同后7天内支付D.未签订施工合同不得支付E.不具备施工条件不得支付【答案】BD25、在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与（）的验收。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.子单位工程【答案】CD26、下列关于工程建设各参与方质量控制地位的说法中，正确的有()A.工程监理单位属质量自控主体B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C.政府质量监督部门属工程质量监控主体D.施工单位属工程施工质量自控主体E.建设单位属工程项目质量自控主体【答案】BCD27、（2019年真题）工程施工过程中，质量事故处理方案的类型有（）。A.修补处理B.返工处理C.补强处理D.不做处理E.检测处理【答案】ABD28、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有()A.对造价目标进行风险分