2023年资格职称-监理工程师-建设工程合同管理（官方）考试历年真题甄选版带答案-1

2023年资格职称-监理工程师-建设工程合同管理（官方）考试历年真题甄选版带答案（图片大小可自由调整）题型一二三四五六七总分得分一.单选题(共30题)1.8.邀请招标的对象以()家为宜,但不应少于3家

A、5~7

B、3~5

C、7~9

D、3~9

答案：A

解析：解析:邀请招标的对象以5~7家为宜,但不应少于3家2.2.设计施工总承包合同通用条款中,只给承包人补偿费用的情形是指()。

A、基准资料错误

B、、发包人原因指示的暂停工作工期、费用、利润补偿

C、、化石、文物工期、费用补偿

D、、发包人要求提前交货费用补偿

答案：D

解析：解析:A、基准资料错误工期、费用、利润补偿3.15.简明施工合同通用条款包括()条

A、17

B、69

C、24

D、131

答案：A

解析：解析:简明施工合同通用条款包括17条,标题分别为:①一般约定;②发包人义务;③监理人;④承包人;⑤施工控制网;⑥工期;⑦工程质量;⑧试验和检验;⑨变更;⑩计量与支付;?竣工验收;?缺陷责任与保修责任;?保险;?不可抗力;?违约;?索赔;?争议的解决,共69款。各条中与标准施工合同对应条款规定的管理程序和合同责任相同。4.8.以下属于承包人义务的是()

A、提供施工场地

B、组织设计交底

C、编制施工实施计划

D、约定开工时间

答案：C

解析：解析:发包人义务(一)提供施工场地施工现场地下管线和地下设施的相关资料现场外的道路通行权(二)组织设计交底(三)约定开工时间承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划施工组织设计质量管理体系环境保护措施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请5.16.简明施工合同通用条款包括()款

A、17

B、69

C、24

D、131

答案：B

解析：解析:简明施工合同通用条款包括17条,标题分别为:一般规定;发包人义务;监理人;承包人;施工控制网;工期;工程质量;试验和检验;变更;计量与支付;竣工验收;缺陷责任与保修责任;保险;不可抗力;违约;索赔;争议的解决,共69款。6.19.关于试用买卖的规定描述错误的是()

A、出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B、试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物,也可以拒绝购买

C、试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

D、试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为拒绝

答案：D

解析：解析:试用买卖,是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间,试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物,也可以拒绝购买。试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为购买。7.55.以下概念说法错误的是()

A、投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人。

B、保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。

C、投保人不可以为被保险人

D、受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人

答案：C

解析：解析:投保人可以为被保险人8.8.下列关于委托代理的说法,正确的是()。

A、数人为同一代理事项的代理人的,应当分别行使代理权

B、代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的,由代理人和被代理人承担连带责任。

C、被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托

D、民事法律行为的委托代理,可以采用书面形式,也可以用口头形式。

答案：C

解析：解析:A数人为同一代理事项的代理人的,应当共同行使代理权。9.57.建筑工程一切险责任范围中,保险人对下列原因造成的损失和费用不负责赔偿的是()

A、飓风、台风、龙卷风、风暴

B、地面下陷下沉

C、火灾和爆炸。

D、内在或潜在缺陷

答案：D

解析：解析:保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)自然灾害,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿:(1)设计错误引起的损失或费用。(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用。(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失,或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身的损失。(5)维修保养或正常检修的费用。(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。(7)盘点时发现的短缺。(8)领有公共运输行驶执照的,或已由其它保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。(9)除非别有约定,在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产损失。(10)除非另有约定,在本保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。10.36.成本加酬金合同通常适用于()

A、施工期限一年左右的项目

B、建设周期一年半以上的工程项目

C、抢险救灾项目

D、工程技术、结构方案已经预先确定

答案：C

解析：解析:通常仅适用于工程复杂,工程技术、结构方案难以预先确定,时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目。11.20.单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式,两者描述错误的是()

A、固定单价合同对承包商而言,存在较大的报价风险。

B、固定单价合同适合于工期较短的项目

C、固定单价合同适合于工作内容和工程量变化幅度较大的项目

D、可变单价合同承包商承担价格变动的风险较小

答案：C

解析：解析:单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式。固定单价合同对承包商而言,存在较大的报价风险。一般适合于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。与固定单价合同相比,可变单价合同承包商承担价格变动的风险较小12.26.下列关于代理的说法,错误的是()。

A、代理人在代理权限内,以被代理人名义实施民事法律行为,对被代理人发生效力

B、委托代理授权必须采用书面形式,授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由被代理人签名或者盖章

C、建设工程活动中涉及的代理多为委托代理

D、合法代理行为的法律后果归属于被代理人

答案：B

解析：解析:民事法律行为的委托代理,可以用书面形式,也可以用口头形式。法律规定用书面形式的,应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间、并由被代理人签名或者盖章。13.2.对工程成套设备的供应,投标人不可以是()

A、生产厂家

B、招标人下属机构

C、工程公司

D、贸易公司

答案：B

解析：解析:对工程成套设备的供应,投标人可以是生产厂家,也可以是工程公司或贸易公司14.10.合同履行中发生()情况,不属于发包人违约

A、勘察人原因造成勘察停止

B、发包人未按合同约定支付勘察费用

C、发包人原因造成勘察停止

D、发包人无法履行或停止履行合同

答案：A

解析：解析:合同履行中发生下列情况之一的,属发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用;(2)发包人原因造成勘察停止;(3)发包人无法履行或停止履行合同;(4)发包人不履行合同约定的其他义务。15.20.以下不属于材料采购合同内容的是()

A、水泥

B、涂料

C、电线

D、发电机

答案：D

解析：解析:材料采购合同采购的是建筑材料,是指用于建筑和土木工程领域的各种材料的总称,如:钢、木材、玻璃、水泥、涂料等,也包括用于建筑设备的材料,如:电线、水管等。设备采购合同的设备,既可能是安装于工程中的设备,如:安装在电力工程中的发电机、发动机等,也包括在施工过程中使用的设备,如:塔式起重机等。16.25.以下情况不属于发包人责任引起的暂停施工的是()

A、施工期间地震

B、泥石流

C、设计缺陷等待变更图纸

D、承包人为安全保障必须的暂停施工

答案：D

解析：解析:(2)发包人责任的暂停施工大体可以分为以下几类原因致使施工暂停:1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂,包括自身未能尽到管理责任,如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等;也可能源于第三者原因,如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。不可抗力的停工损失属于发包人应承担的风险,如施工期间发生地震、泥石流等自然灾害导致暂停施工。3)协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰,监理人从整体协调考虑,指示某一承包人暂停施工。4)行政管理部门的指令。某些特殊情况下可能执行政府行政管理部门的指示,暂停一段时间的施工。如奥运会和世博会期间,为了环境保护的需要,某些在建工程按照政府文件要求暂停施工。17.32.合同评审中发现的问题应做以下处理,不妥的是()

A、口头提出汇总改正

B、对问题予以澄清或调整

C、根据需要进行合同谈判

D、协商,细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

答案：A

解析：解析:合同评审中发现的问题,应以书面形式提出,并对问题予以澄清或调整。合同当事方还可根据需要进行合同谈判,通过协商,细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。18.10.()适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目,采用总价合同。

A、橘皮书

B、红皮书

C、新黄皮书

D、绿皮书

答案：A

解析：解析:“橘皮书”,适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目,采用总价合同。19.18.对发包人提供的材料和工程设备管理描述错误的是()

A、承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用

B、发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润

C、承包人在约定的时间内,在交货地点独自进行验收。

D、发包人要求向承包人提前接货的物资,承包人不得拒绝

答案：C

解析：解析:承包人会同监理人在约定的时间内,在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。20.14.商务部印发的《机电产品国际招标标准招标文件(试行)》的规定,机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外,还包括“伴随服务”,包括的内容描述错误的是()A、实施或监督所供货物的现场组装和试运行B、出售货物组装和维修所需的工具C、为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册D、在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。答案：B解析：解析:(1)实施或监督所供货物的现场组装和试运行;(2)提供货物组装和维修所需的工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。21.18.关于货样买卖的规定描述错误的是()

A、货样买卖属于非即时买卖合同

B、当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

C、当事人应当封存样品

D、买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量可不符合同种物的通常标准。

答案：D

解析：解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。货样买卖,是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。22.28.有限数量制审查程序描述错误的是()

A、通过详细审查的申请人不少于3个且没有超过规定数量的,不再进行评分

B、通过详细审查的申请人超过规定数量的,审查委员会按照得分进行排序

C、得分按高到低进行排序

D、有限数量制与合格制在预审文件澄清方面有很大区别

答案：D

解析：解析:有限数量制与合格制在审查程序以及预审文件澄清方面两方面基本是相同的。23.47.职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是()。

A、被保险人在施工工作时遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的,保险人按保险金额给付死亡保险金

B、被保险人在施工工作时遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内下落不明的,保险人按保险金额给付身故保险金

C、被保险人在施工工作时遭受意外伤害,自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的,保险人按保险金额给付残疾保险金

D、至第180日治疗仍未结束的,保险人根据第180日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

答案：D

解析：解析:被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的,保险人按保险金额给付死亡保险金。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明,后经人民法院宣告死亡的,保险人按保险金额给付身故保险金。被保险人在施工工作时遭受意外伤害,自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的,保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。24.13.在担保有效期内,如果勘察人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定,担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在()内无条件支付。

A、7日

B、14日

C、28日

D、15日

答案：A

解析：解析:担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效。在本担保有效期内,如果勘察人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定,担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7日内无条件支付。25.26.监理人应当在接到书面请求后()内予以答复,逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

A、24小时

B、36小时

C、12小时

D、48小时

答案：A

解析：解析:监理人应当在接到书面请求后24小时内予以答复,逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求26.14.以下关于运输的相关规定描述错误的是()

A、卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

B、卖方应在合同材料预计启运7日前,将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积(用m?表示)、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方,

C、合同材料启运后48小时之内正式通知买方

D、合同材料中包括单个包装超大和(或)超重的,卖方应将超大和(或)超重的每个包装的重量和尺寸通知买方

答案：C

解析：解析:卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。除专用合同条款另有约定外,卖方应在合同材料预计启运7日前,将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积(用m?表示)、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方,并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。如果合同材料中包括单个包装超大和(或)超重的,卖方应将超大和(或)超重的每个包装的重量和尺寸通知买方:如果合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品。则危险品的品名、性质、在装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等,也应一并通知买方。27.31.保证合同内容没有缺项漏项,合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形,合同组成文件之间没有矛盾,属于合同评审的()

A、合法性,合规性评审

B、合理性,可行性评审

C、与产品或过程有关要求的评审

D、合同风险评估

答案：C

解析：解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项,合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形,合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的,合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。28.22..在招标采购和缔约过程中,应考虑选用适合工程项目需要的标准招标文件及合同示范文本。通过参考选用标准示范文本,作用描述错误的是()A、有利于当事人了解并遵守有关法律法规,确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求B、限制了当事人根据具体项目实际需要拓展合同文件条款,会造成小范围的缺款漏项C、有助于降低交易成本,提高交易效率,降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性D、有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督答案：B解析：解析:在招标采购和缔约过程中,应考虑选用适合工程项目需要的标准招标文件及合同示范文本。通过参考选用标准示范文本,作用在于:(1)有利于当事人了解并遵守有关法律法规,确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求;(2)可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款,保证各项内容的完整性和准确性,避免缺款漏项,防止出现显失公平的条款,保证交易安全;(3)有助于降低交易成本,提高交易效率,降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性;(4)有利于当事人履行合同的规范和顺畅;(5)有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督;(6)有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷,最大限度维护当事人的合法权益。29.25.以下不属于智力成果的是()

A、专利权

B、工程设计

C、技术秘密

D、绑扎钢筋

答案：D

解析：解析:智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等,都有可能成为合同法律关系的客体。30.53.以下关于建筑工程一切险,保险期限说法错误的是()

A、建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工时起

B、建筑工程一切险的保险责任自保险工程用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

C、建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以后发生者为准

D、保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

答案：C

解析：解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。但在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。二.多选题(共30题)1.5.以下属于详细评审标准和评审因素的有()A、单价遗漏B、付款条件C、响应性评审标准D、形式评审标准E、资格评审标准答案：AB解析：解析:详细评审标准和评审因素一般包括单价遗漏,付款条件等。其余选项属于初步评审标准2.35.依据标准施工合同文本,承包人的清场义务是指()。

A、施工场地内残留的垃圾已全部清除出场

B、临时工程已拆除,场地已按合同要求进行清理、平整或复原

C、按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,已按计划撤离施工场地

D、通往施工场地的临时道路平整或复原

E、工程建筑物周边施工堆积物,已按监理人指示全部清理

答案：ABCE

解析：解析:工程接收证书颁发后,承包人应对施工场地进行清理,直至监理人检验合格为止。(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场;(2)临时工程已拆除,场地已按合同要求进行清理、平整或复原;(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工场地;(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监理人指示全部清理;(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。3.6.根据设计施工总承包合同,工程竣工应满足的条件包括()。A、已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件B、已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的缺陷修补工作清单以及相应施工计划C、合同要求的试验和竣工试验均已完成,并符合合同要求D、监理人要求提交的竣工验收资料清单E、监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书答案：ABCD解析：解析:工程竣工应满足的条件(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,合同范围内的全部区段工程以及有关工作,包括合同要求的试验和竣工试验均已完成,并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。4.21.评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避的是()

A、投标人主要负责人的近亲属:

B、项目主管部门人员

C、与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审

D、曾在评标时从事违法行为受过行政处罚

E、因为其它原因受到刑事处罚

答案：ABCD

解析：解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属:2)项目主管部门或者行政监督部门的人员:3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的:4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。5.42.投标保证金的形式可以是()。

A、现金

B、支票

C、汇票

D、银行保函

E、股权

答案：ABCD

解析：解析:投标保证金的形式除现金外,可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。6.29.资格预审公告项目概况与招标范围需要注意的是()

A、不可分割的单位工程不得设立标段

B、不得以不合理的标段设置排斥潜在的投标人

C、项目业主必须和相关核准文件载明的项目单位一致

D、项目名称必须与预审文件封面一致

E、招标人也应该与预审文件封面一致

答案：AB

解析：解析:需要注意的是关于标段划分与工程实施技术紧密相连,不可分割的单位工程不得设立标段,也不得以不合理的标段设置或工期限制排斥潜在的投标人7.4.合同履行中发生下列()情况属设计人违约:A、设计人转包B、违法分包C、未经发包人同意擅自分包D、发包人原因造成设计停止E、发包人未支付设计费用答案：ABC解析：解析:合同履行中发生下列情况之一的,属于设计人违约:(1)设计文件不符合法律以及合同约定:(2)设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包;(3)设计人未按合同计划完成设计,从而造成工程损失;(4)设计人无法履行或停止履行合同;(5)设计人不履行合同约定的其他义务。8.5.以下属于买卖合同的是()

A、采购大宗建筑材料

B、采购通用型批量生产的中小型设备

C、订购非批量生产的大型复杂机组设备

D、特殊用途的大型非标准部件

E、特殊用途的大型复杂机组设备

答案：AB

解析：解析:采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同,订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同9.37.成本加酬金合同分为()等A、成本加固定酬金合同B、总价包干合同C、成本加固定百分比酬金合同D、单价合同E、成本加可变酬金合同答案：ACE解析：解析:成本加酬金合同还可分为成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加可变酬金合同等形式。10.11.施工合同当事人是()

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、招标代理机构

E、监管部门

答案：AB

解析：解析:施工合同当事人是发包人和承包人,双方按照所签订合同约定的义务,履行相应的责任。11.5.合同履行中发生下列()情况属发包人违约:

A、设计人未按合同计划完成设计,从而造成工程损失;

B、违法分包

C、未经发包人同意擅自分包

D、发包人原因造成勘察停止

E、发包人未支付勘察费用

答案：DE

解析：解析:合同履行中发生下列情况之一的,属于发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用;(2)发包人原因造成勘察停止;(3)发包人无法履行或停止履行合同;(4)发包人不履行合同约定的其他义务。12.51.下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中,正确的有()。

A、工程延误竣工,工程竣工验收日为保险责任终止日

B、工程延误竣工,保险责任至保险单约定的时间止

C、工程提前竣工,保险责任至保险单约定的时间止

D、工程提前竣工,工程竣工验收日为保险责任终止日

E、工程提前被所有人实际占用或使用,占用日为保险责任终止日

答案：BDE

解析：解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。但在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。13.52.建筑工程一切险责任范围中,属于除外责任的是()A、设计错误引起的损失和费用B、自然磨损、内在或潜在缺陷C、其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象D、火山爆发E、非外力引起的机械或电气装置的本身损失答案：ABE解析：解析:2.责任范围保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)自然灾害,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。3.除外责任保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿:(1)设计错误引起的损失或费用。(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用。(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失,或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身的损失。(5)维修保养或正常检修的费用。(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。(7)盘点时发现的短缺。(8)领有公共运输行驶执照的,或已由其它保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。(9)除非别有约定,在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产损失。(10)除非另有约定,在本保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。14.3.卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务以下材料描述错误的是()A、卖方出具的交货清单正本一份B、买方签署的收货清单正本一份C、制造商出具的出厂质量合格证副本一份D、合同材料验收证书或进度款支付函正本一份E、合同价格95%金额的增值税发票正本一份。答案：CE解析：解析:2.进度款卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后,买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内,应向卖方支付进度款,进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%:(1)卖方出具的交货清单正本一份:(2)买方签署的收货清单正本一份:(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份:(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份:(5)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。15.18.投标人须知正文中,总则包括()、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容;

A、项目概况

B、资金来源和落实情况

C、招标范围

D、招标文件的组成

E、招标文件的澄清与修改

答案：ABC

解析：解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。正文有:(1)总则,包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容。16.2.根据AIA合同文本,关于CM管理的说法正确的是()。

A、代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段提供咨询服务，不承担项目的实施风险

B、风险型CM合同，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责

C、风险型CM合同，对于工程节约的费用归雇主

D、风险型CM合同，对于工程节约的费用归CM承包商

E、风险型CM合同，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

答案：ABCE

解析：解析:关于D,风险型CM合同,是雇主与CM承包商采用保证最大工程费用(GMP)加酬金的合同形式,对于工程节约的费用归雇主。17.39.施工企业职工意外伤害险按照被保险人人数计收保险费时,说法正确的是()。

A、保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起,至约定的终止日的24时止

B、提前竣工的,保险责任自行终止

C、延长工期的,应当办理保险顺延手续

D、因故停工的,工程停工期间,保险责任中止

E、被保险人应当年满18周岁至60周岁

答案：BCD

解析：解析:自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起,至约定的终止日的24时止。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。18.45.下列关于保险合同的说法正确的是()。

A、财产保险合同的转让应当在通知保险人后依法转让

B、建筑工程一切险为人身保险合同

C、保险合同的当事人是被保险人与保险人

D、投保人、被保险人可以为受益人

E、保险人不得通过诉讼方式要求投保人支付拖欠的人身保险的保险费

答案：DE

解析：解析:财产保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。19.10.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定,关于监理人在合同管理地位和职责的说法正确的是()。A、在合同规定的权限范围内,独立处理或决定单价的合理调整、变更估价、索赔B、总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时,应首先与合同当事人协商C、承包人收到监理人发出的任何指示,执行前应征得到发包人的批准D、监理人有权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任E、除合同另有约定外,承包人可以从发包人和总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示答案：AB解析：解析:(一)受发包人委托对施工合同的履行进行管理(3)承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。(4)在合同规定的权限范围内,独立处理或决定有关事项,如单价的合理调整、变更估价、索赔等。(二)居于施工合同履行管理的核心地位(2)除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。(3)“商定或确定”条款规定,总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时,应首先与合同当事人协商,尽量达成一致。(三)监理人的指示(2)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。20.6.根据标准施工合同的通用条款中规定,属于发包人义务的是()。

A、及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作

B、按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

C、按专用条款约定及时修建出入施工场地的专用和临时道路

D、根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底

E、按专用条款约定向承包人发出开工通知

答案：ABD

解析：解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作,并在开工后急需解决其遗留问题,同时按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。2.地下管线和地下设施的相关资料发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。3.现场外的道路通行权发包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。(二)组织设计交底发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底,以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。(三)约定开工时间关于C,发包人的义务是办理“专用和临时道路”通行权;关于E,是监理人的职责。21.3.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为()。

A、只减少1名招标人代表

B、减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家

C、招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家

D、招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家

E、招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家

答案：BDE

解析：解析:依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。22.56.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性,其表现为()

A、发生与否的不确定性

B、发生时间的不确定性

C、发生地点的不确定性

D、发生形式的不确定性

E、发生后果的不确定性

答案：ABE

解析：解析:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性,其表现为(1)发生与否的不确定性;(2)发生时间的不确定性;(3)发生后果的不确定性。23.34.合同实施计划应包括()

A、合同实施总体安排

B、合同跟踪、诊断和纠偏

C、合同分解与管理策划

D、合同实施保证体系的建立

E、合同交底工作

答案：ACD

解析：解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排(2)合同分解与管理策划(3)合同实施保证体系的建立。其中,合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。24.1.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。A、以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B、以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C、仅对提出质疑人给予书面形式的解答D、解答应说明问题的来源E、在标前会上给予解答并记入会议纪要答案：AE解析：解析:对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。25.16.投标人须知的组成部分中,正文部分关于投标的内容包括()

A、投标文件的密封和标识

B、招标文件的澄清与修改

C、投标文件的递