造价工程师建设工程计价考前密押题

造价工程师《建设工程计价》考前密押题1一、单项选择题(共72题，每小题1分。每小题备选项中，只有1个最符合题意)1建设项目完工验收方式中，又称为交工验收是()。A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收参考答案：C参考解析：①单位工程验收又称为中间验收;②单项工程验收又称为交工验收;③工程整体验收又称为动用验收。2以下情形中，不属于投标人串通投标是()。A.投标人A与B项目经理人为同一人B.投标人C与D投标文件相互错装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标技术标由同一人编制参考答案：C参考解析：A、B、D选项属于视为投标人相互串通投标。3在不一样进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移分界点相一致是()。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价参考答案：A参考解析：F0B、CFR、CIF三种交易价格风险转移点均为在指定装运港货物越过船舷时，它们费用关系为：进口设备到岸价(CIF)=运费在内价(CFR)+运输保险费=离岸价格(F0B)+国际运费+运输保险费。4用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润计算基数中不包含费用项目是()。【真题】A.专用工具费B.废品损失费C.外购配套件费D.包装费参考答案：C参考解析：利润：按(1)～(5)项加第(7)项之和乘以一定利润率计算。5某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械台班大修理费为()元。A.7.5B.6.0C.4.5D.3.0参考答案：C参考解析：考查是台班大修理费=(一次性大修费×寿命周期内大修次数)/耐用台班=1200×(4-1)/800=4.5(元)。6关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量计算和确认，以下说法中正确是()。A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后超运距用工B.材料损耗量按照材料消耗量一定比率计算C.各种胶结、涂料等材料配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%参考答案：C参考解析：考查是超运距，是指劳动定额中已包含材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑材料、半成品场内水平运输距离之差;材料消耗量=材料净用量+材料损耗量;换算法，各种胶结、涂料等材料配合比用料，可依照要求条件换算，得出材料用量;其余分部分项工程中如钢筋加工木材、水磨石等各项专用机械幅度差为10%。7经过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3基本工作时间为6h，辅助工作时间占工序作业时间2%。准备与结束工作时间、不可防止中止时间、休息时间分别占工作日3%、2%、18%。则该人工挖二类土时间定额是()。A.0.765工日/m3B.0.994m3/1日C.1.006工日/m3D.1.307m3/32日参考答案：B参考解析：考评基本工作时间=6/8=0.75(工日/m3);工序时间=基本工作时间/(1-辅助工作时间占工序作业时间%)=0.75/(1-2%)=0.7653(工日/m3);时间定额=0.7653/(1-3%-2%-18%)=0.9939(工日/m3)≈0.994(工日/m3)。8工程整体验收验收条件不包含()。A.建设项目按设计要求全部建成，达成完工验收条件B.初验结果全部合格C.完工验收所需资料已准备齐全D.协议内约定有分部(分项)移交工程已达成完工标准，可移交给业主投入试运行参考答案：D9取得各种产品基本工作时间和辅助工作时间合并称为()。A.规范时间B.定额时间C.工序工作时间D.必须消耗时间参考答案：C参考解析：依照计时观察资料分析和选择，能够取得各种产品基本工作时间和辅助工作时间，将这两种时间合并称之为工序作业时间。10预算定额作为编制招标控制价依据和施工企业报价基础性作用必将存在，这是因为预算定额()决定。A.科学性和指导性B.稳定性和时效性C.科学性和稳定性D.指导性和时效性参考答案：A参考解析：KK考查是预算定额是合理编制招标控制价、投标报价基础，所以，预算定额作为编制招标控制价依据和施工企业报价基础性作用必将存在，这是因为预算定额科学性和指导性决定。KK11招标人编制招标控制价和投标人编制投标价主要依据是()。A.招标公告B.评标方法C.技术标准和要求D.工程量清单参考答案：D参考解析：工程量清单是招标人编制招标控制价和投标人编制投标价主要依据。12工程总承包投标文件中应该包含内容是()。A.地下管线资料、气象和水文观察资料B.定位放线基准点和基准标高C.经审批规划许可证D.承包人提议书参考答案：D参考解析：本题主要考查工程总承包招标文件及投标文件编制内容区分。题目中A选项、B选项以及C选项均属于总承包招标文件编制内容。13工程总承包特点不包含()。A.协议结构简单B.承包人主动性高C.项目整体效果好D.外部协调步骤增多，运行成本增加参考答案：D参考解析：工程总承包特点有：①协议结构简单;②承包人主动性高;③项目整体效果好。14在概算指标编制时，关于不一样类型工程应选取计算单位，以下说法中符合要求是()。A.安装工程以占设备购置费百分比表示B.建筑工程以综合生产能力单位投资表示C.构筑物以每立方米投资表示D.建设项目以使用功效单位投资表示参考答案：A参考解析：考查是房屋建筑、构筑物通常以建筑面积、建筑体积、“座”、“个”等为计量单位，设备以“t”或“台”为计量单位，也能够设备购置费或设备原价百分比(%)表示;工艺管道以“t”为单位;通信电话安装以“站”为计量单位。15在价格指数调整公式中包括可调因子现行价格指数和可调因子基本价格指数，以下说法正确是()。A.现行价格指数是基准日指数，基本价格指数是付款证书前43天指数B.现行价格指数是进度付款前42天指数，基本价格指数是基准日指数C.现行价格指数是进度付款前43天指数，基本价格指数是基准日指数D.现行价格指数是基准日指数，基本价格指数是付款证书前42天指数参考答案：B参考解析：依照教材，当发生物价波动原因时，基本价格指数就是基准日价格指数，此了解可详读关于基准日描述，现行价格指数是以某个计算时点(进度付款、完工付款、最终止清)前42天价格指数，请考生注意此问题，在案例中必须用到知识点。16招标人在工程量清单中暂定并包含在协议价款中一笔款项是()。A.价差预备费B.基本预备费C.暂列金额D.暂估价参考答案：C参考解析：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包含在协议价款中一笔款项。17在出现“共同延误”情况下，负担拖期责任是()。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最终发生者D.按造成拖期长短，在各共同延误者之间分担参考答案：B参考解析：初始延误者应对工期负责，并发延误者不负担拖延工期责任。18发包人应在预付款扣完后()天内将预付款保函退还给承包人。A.30B.28C.21D.14参考答案：D参考解析：发包人应在预付款扣完后14天内将预付款保函退还给承包人。19在()，工程所在国法律改变造成施工费用发生改变，协议价格应做出对应调整。A.提交投标文件截止日期前第14天以后B.提交投标文件截止日期后第14天以后C.提交投标文件截止日期前第28天以后D.提交投标文件截止日期后第28天以后参考答案：C参考解析：基准日后法规改变引发价格调整，在提交投标文件截止日期前第28天以后，工程所在国法律改变造成施工费用发生改变，协议价格应做出对应能调整。20流动资产组成要素通常不包含()。A.库存现金B.应收账款C.预收账款D.存货参考答案：C参考解析：不包含预收账款。KK21某施工协议在推行过程中，先后在不一样时间发生了以下事件：因业主对隐蔽工程复检而造成某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格;因异常恶劣天气造成工程全方面停工3天;因季节大雨造成工程全方面停工4天。则承包商可索赔工期为()天。A.2B.3C.5D.9参考答案：C参考解析：该题包括共同延误工期赔偿，因为业主对隐蔽工程复检而造成某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格，可索赔工期2天;因异常恶劣天气造成工程全方面停工3天，可索赔3天，因季节大雨造成工程全方面停工4天，属于有经验承包人应该预见施工条件，不能够索赔。所以总共可索赔工期2+3=5(天)。22以下工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类是()。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额参考答案：C参考解析：考评工程定额分类。按定额编制程序和用途分类，能够把工程定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标五种。23履约确保金不应超出中标协议金额()。A.10%B.20%C.25%D.30%参考答案：A参考解析：履约确保金不应超出中标协议金额10%。24工程总承包招标文件澄清中，澄清发出时间距投标人须知前附表要求投标截止时间不足()天，而且澄清内容影响投标文件编制，将对应投标截止时间延长。A.28B.30C.15D.7参考答案：C参考解析：澄清发出时间距投标人须知前附表要求投标截止时间不足15天，而且澄清内容影响投标文件编制，将对应延长投标截止时间25关于进口设备交易价格，以下说法中正确是()。A.CIF(C0stInsuranceandFreight)，意为成本加运费，或称之为运费在内价B.CFR(C0standFreight)，意为成本加保险费、运费，习惯称到岸价格C.F0B(Free0nB0ard)，意为装运港船上交货，也称为离岸价格D.F0B(Free0nB0ard)，意为装运港船上交货，也称为到岸价格参考答案：C参考解析：F0B意为装运港船上交货，也称为离岸价格;CFR(C0standFreight)意为成本加运费，或称之为运费在内价;CIF(C0stInsuranceandFreight)意为成本加保险费、运费，习惯称为到岸价格。26试验室试验法主要用于编制材料()。A.净用量定额B.损耗定额C.消耗定额D.消耗总量定额参考答案：A参考解析：试验室试验法主要用于编制材料净用量定额。27关于施工协议推行期间期中支付，以下说法正确是()。A.双方对工程计量结果争议，不影响发包人对已完工工程期中支付B.对已签发支付证书计算错误，发包人不得再给予修正C.进度款支付申请中应包含累计已完成协议价款D.本周期实际支付协议额为本期完成协议价款共计参考答案：D参考解析：支付申请内容包含：①累计已完成协议价款;②累计已实际支付协议价款;③本周期共计完成协议价款;④本周期共计应扣减协议金额;⑤本周期实际应支付协议价款。28计时观察法中图示法属于()。A.测试法B.工作日写实法C.写实统计法D.混正当参考答案：C参考解析：写实统计法按统计时间方法不一样分为数示法、图示法和混正当三种。29单位工程概算按其工作性质可分为单位建设工程概算和单位设备及安装工程概算两类，以下属于单位设备及安装工程概算是()。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家俱购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算参考答案：B参考解析：本题应与工作中建筑工程费用与安装工程费用区分。30在国外建筑安装工程费用组成中，以下项目中属于材料费是()。A.材料预涨费B.施工用电费C.施工用水费D.现场材料试验费用参考答案：A参考解析：在国外建筑安装工程费用组成中，材料费主要包含：材料原价，运杂费，税金，运输损耗及采购保管费，预涨费。施工用电费、施工用水费、现场材料试验费用属于创办费。31依照《建设工程工程量清单计价规范》，关于索赔处理规KK定，说法正确是()。A.承包人超出要求时限提出索赔将无权取得追加付款但工期能够延长B.具备连续影响索赔事件承包人应递交中间索赔汇报C.发包人收到索赔汇报后一个月内不作回复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接收了完工付款证书后至最终止清证书前仍有权提出施工期间任何索赔参考答案：B参考解析：承包人超出时限提出索赔，将无权获追加付款，完工时间不得延长;发包人如没有在28天内对承包人进行回复，该索赔视为已经认可;承包人接收了完工付款确保书后，应被认为无权再提出在协议工程接收证书颁发前所发生任何索赔。主要考查国际工程施工中索赔相关问题，需要掌握索赔程序及相关要求，是常考知识点之一。32关于共同延误处理标准，以下说法中正确是()。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因，承包人可得工期赔偿，但无经济赔偿C.初始延误者属客观原因，承包人可取得工期赔偿，但极难得到费用赔偿D.初始延误者属发包人原因，承包人可取得工期和费用赔偿，但无利润赔偿参考答案：C参考解析：A选项，初始延误者应对工期负责，并发延误者不负担拖延工期责任。B选项，发包人原因，承包人既可得到工期延长也可得到经济赔偿。D选项，经济赔偿包含利润赔偿。33建设规模、标准和产品方案，生产组织及生产过程中劳动定员情况是建设项目()阶段影响工程造价主要原因。A.工艺设计B.总平面设计C.建筑设计D.材料选取参考答案：A参考解析：既然题干说明与生产组织及生产过程中关于必定是工艺设计阶段。34采取工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件组成部分，其准确性和完整性由()负责。A.投标人B.造价工程师C.招标人D.监理工程师参考答案：C参考解析：考评工程量清单内容。采取工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。35依照某砖混结构工程中经典设计图样结果，已知其毛石带形基础工程量为100m3，该砖混结构建筑物体积为980m3，已知每10m3毛石需要用砌石工6.54工日，而且在该工程中没有其余工程需要砌石工，则1000m3建筑物需要砌石工()工日。A.6.54B.65.4C.66.73D.654参考答案：C参考解析：求出该砖混结构工程中毛石带形基础所占工程量百分比：100/980=10.204%;1000m3建筑物中毛石带形基础工程量为：1000×10.204%=102.04(m3);则1000m3建筑物需要砌石工=102.04×6.54/10=66.73(工日)。36依照《建设项目工程总承包协议(示范文本)》(GF--0216)，以下说法正确是()。A.预付款支付时间及额度在通用条款中约定B.预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函C.分包人延误付款20天以上经催告仍不付款，承包人即可停工D.协议解除发包人有权要求承包人支付还未扣完预付款参考答案：D参考解析：①预付款支付时间及额度在专用条款中约定;②预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函。37按照《建筑工程价款结算暂行方法》要求程序，发包人不按约定预付工程款，承包人可采取行为是()。A.在超越约定预付时间14天后停顿施工B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付通知C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付通知D.在约定预付时间到期后14天内停顿施工参考答案：C参考解析：同第4题。38工程建设其余费中工程保险费不包含()。A.建筑安装工程一切险B.劳动保险C.人身意外伤害险D.引进设备财产险参考答案：B参考解析：工程保险包含：建筑安装工程一切险、引进设备财产险、人身意外伤害险。劳动保险属于建安工程费中施工企业管理费。39工程量清单计价模式下，在招标投标阶段对还未确定某分部分项工程费，应列于()中。A.暂列金额B.基本预备费C.暂估价D.工程建设其余费参考答案：A参考解析：暂列金额用于工程协议订立时还未确定或者不可预见所需材料、工程设备、服务采购，施工中可能发生工程变更、协议约定调整原因出现时协议价款调整，以及发生索赔、现场签证确认等费用。40某高速公路项目招标采取经评审最低投标价法评标，招标文件要求对同时投多个标段评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6500万元、5500万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段评标价为()万元。A.5240B.5760C.5280D.6240参考答案：C参考解析：表面上是计算题，实质上考查是经评审最低投标价法评审标准及相关要求，世界银行贷款项目在采取此方法进行评标时，对同时投多个标段评标修正通常考虑量化原因和标准以下：假如投标人某个标段已被确定为中标，则在其余标段评标中按照投标文件要求百分比(通常为4%)乘以报价额后，在评标价中扣减。所以该题目标评标价=5500×(1-4%)=5280。KK41关于施工机械安拆费和场外运费说法，正确是()。A.安拆费是指安拆一次所需人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包含机械辅助设施折旧费C.能自行开动机械安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费超高增加费应计入机械台班单价参考答案：C参考解析：考查是施工机械台班单价一次安拆费应包含施工现场机械安装和拆卸一次所需人工费、材料费、机械费及试运转费。42以下关于工期延误期间特殊处理说法正确是()。A.承包人引发工期延误，期间法律法规发生改变，给予调整B.承包人引发工期延误，期间法律法规发生改变，协议增加，不予调整C.承包人引发工期延误，期间法律法规发生改变，协议降低，不予调整D.承包人引发工期延误，期间法律法规发生改变，不予调整参考答案：B参考解析：因为承包人原因造成工期延误，在工程延误期间国家法律、行政法规和相关政策发生改变引发工程造价改变，造成协议价款增加，协议价款不予调整;造成协议价款降低，协议价款给予调整。43确定分部分项工程综合单价时是以()为依据。A.项目特征描述B.概算指标C.预算指标D.工程量清单和施工图样参考答案：D参考解析：综合单价组价，首先，应依据提供工程量清单和施工图样，按照工程所在地域颁发计价定额要求，确定所组价定额项目名称，并计算出对应工程量。其次，依据工程造价政策要求或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价。44国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()组成。A.各分部分项目工程费、单项工程创办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、创办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程创办费、方法费参考答案：A参考解析：依照教材图1.3.2，各单项工程费用由各分部分项工程费，单项工程创办费组成。45比较惯用估算非标准设备原价方法是()。A.定额估价法B.成本计算估价法C.分部组合估价法D.系列设备插入估价法参考答案：B参考解析：成本计算估价法是比较惯用估算非标准设备原价方法。46对于技术密集型建设项目，因为工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，依照建设地域选择标准，其选址宜在()。A.远离城市郊区B.中心城市C.特大城市D.大中城市参考答案：D参考解析：对于技术密集型建设项目，因为大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以其选址宜在大中城市。47先求出已经有同类企业主要设备投资占全部建设投资百分比系数，然后再估算出拟建项目标主要设备投资，最终按百分比系数求出拟建项目标建设投资，这种估算方法称为()。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.百分比估算法参考答案：D参考解析：百分比估算法是依照已知同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目标投资百分比，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按百分比估算拟建项目标静态投资方法。48关于建筑安装工程费用中税金说法中，正确是()。A.税金是指按国家税法要求应计入建筑安装工程费用营业税B.当安装设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备价款C.总承包方计税营业额中不包含付给分包方价款D.营业税纳税地点以企业注册地为准参考答案：C参考解析：建筑安装工程税金是指国家税法要求应计入建筑安装工程费用营业税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。当安装设备价值作为安装工程产值时，也包含所安装设备价款。但建筑安装工程总承包方将工程分包或转包给他人，其营业额中不包含付给分包方或转包方价款。营业税纳税地点以劳务发生地为准。49分部分项工程量清单内容中()是区分清单项目标依据，是推行协议义务基础。A.项目名称B.项目特征C.计量单位D.工程数量计算参考答案：B参考解析：考评项目特征。项目特征是对项目标准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺乏主要依据，是区分清单项目标依据，是推行协议义务基础。50在编制预算定额时，对于那些惯用、主要、价值量大项目，分项工程划分宜细;次要、不惯用、价值量相对较小项目能够划分较粗，这符合预算定额编制()。A.平均先进性标准B.时效性标准C.保密标准D.简明适用标准参考答案：D参考解析：考查是简明适用标准，一是指在编制预算定额时，对于那些惯用、主要、价值量大项目，分项工程划分宜细;次要、不惯用、价值量相对较小项目能够划分较粗;二是预算定额要项目齐全;三是要求合理确定预算定额计算单位，简化工程量计算，尽可能地防止同一个材料用不一样计量单位，尽可能降低定额附注和换算系数。KK5110m3一砖墙厚普通黏土砖(240mm×115mm×53mm，灰缝10mm)净用量为()块。A.5210B.5120C.5291D.5752参考答案：C参考解析：标准砖净用量=1×k/[砌体厚×(标准砖长+灰缝厚)×(标准砖厚+灰缝厚)]=1×1×2/10.24×(0.24+0.01)×(0.053+0.01)]=529.1(块);一砖墙厚普通黏土砖净用量为529.1×10=5291块。52立案机关发觉建设单位在完工验收过程中有违反国家关于建设工程质量管理要求行为，应该在收讫完工验收立案文件()天内，责令停顿使用，重新组织完工验收。A.3B.7C.15D.28参考答案：C53进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%，增值税率为17%，消费税率为5%，进口车辆购置税率为10%，则该批车辆进口车辆购置税为()万元。(1美元=6.8元人民币)A.518.8B.598.4C.629.9D.736.9参考答案：C参考解析：进口车辆购置税=(关税完税价格+关税+消费税)×车辆购置税率，到岸价格(CIF)=关税完税价格，关税=到岸价格(CIF)×人民币外汇汇率×进口关税税率，应纳消费税税额=[到岸价(CIF)×人民币外汇汇率+关税]/(1-消费税税率)×消费税税率，进口车辆购置税={[800×6.8×(1+10%)]/(1-5%)}×10%=629.9(万元)。54以下工程造价指数中，属于按其所反应现象范围不一样分类是()。A.个体指数B.环比指数C.指标指数D.综合指数参考答案：A参考解析：考查是指数按其所反应现象范围不一样，分为个体指数、总指数。55完工决算汇报情况说明书要反应()，是对完工决算报表进行分析和补充说明文件，是全方面考评分析工程投资与造价书面总结。A.完工工程建设资金使用情况B.完工工程建设结果和经验C.完工工程建设决算情况D.完工工程建设概况参考答案：B56某市一栋普通办公楼为框架结构，建筑面积为3000m2，建筑工程直接工程费为400元/m2，其中毛石基础为40元/m2，而今拟建一栋办公楼4000m2，采取钢筋混凝土结构，带形基础造价为55元/m2，其余结构相同，则该拟建新办公楼建筑工程直接工程费为()元。A.20B.1660000C.380000D.1600000参考答案：B参考解析：直接工程费单价=400-40+55=415，直接工程费=415×4000=1660000。57以下工人工作时间消耗中，属于有效工作时间是()。A.因混凝土养护引发停工时间B.偶然停工(停水、停电)增加时间C.产品质量不合格返工工作时间D.准备施工工具花费时间参考答案：A参考解析：有效时间包含基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。基本工作时间是工人完成能生产一定产品施工工艺过程所消耗时间。经过这些工艺过程能够改变材料结构号陛质。如混凝土制品养护干燥等。58关于规费计算，以下说法中正确是()。A.规费虽具备强制性，但依照其组成又能够细分为可竞争性费用和不可竞争性费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成参考答案：C参考解析：规费由社会保险费、住房公积金、工程排污费组成。其中社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成。59关于工程最终止清付款要求，叙述错误是()。A.最终止清付款包括政府投资资金，按照国库集中支付等国家相关要求和专用协议条款约定办理B.发包人应在签发最终止清支付证书后28天内，按照最终止清支付证书列明金额向承包人支付最终止清款C.承包人对发包人支付最终止清款有异议，按照协议约定争议处理方式处理D.最终止清时，假如承包人被扣留质量确保金不足以抵减发包人工程缺点修复费用，承包人应负担不足部分赔偿责任参考答案：B参考解析：发包人应在签发最终止清支付证书后14天内，按照最终止清支付证书列明金额向承包人支付最终止清款，所以B选项是错误。60经现场观察得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料损耗率为()。A.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%参考答案：D参考解析：考查是材料净用量=材料消耗量-材料损耗量=1.76-0.055=1.705;材料损耗率=损耗量/材料净用量×100%=0.055/1.705×100%=3.23%。KK61发包人应在工程接收证书颁发后()天内把履约确保金退还给承包人。A.7B.14C.28D.30参考答案：C参考解析：发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约确保金退还给承包人。62从信息管理组织角度，能够将工程造价信息分为()。A.文件式信息和非文件式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息参考答案：B63依照《建设项目工程总承包协议(示范文本)》(GF--0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人实际进度比约定目标进度落后30天及以上，发包人有权()。A.停顿当期结算B.自行调整付款计划C.与承包人约定降低当期付款额D.与承包人协商抵减协议总额参考答案：C参考解析：发包人按付款计划表付款时，承包人实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定关键路径目标任务落后30天及以上时，发包人有权与承包人约定降低当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。64某地拟于兴建一座工厂，年生产某种产品50万t。已知在另一地域已建类似工厂，年生产同类产品30万t，投资5.43亿元。若综合调整系数为1.5，用单位生产能力估算法计算拟建项目标投资额应为()亿元。A.6.03B.9.05C.13.58D.18.10参考答案：C参考解析：C2=(C1/Q1)Q2ƒ=(5.43/30)×50×1.5=13.575≈13.58。65按照建设程序，建设项目标()任务是严格按照同意可行性研究汇报内容进行工艺技术方案设计，确定详细工艺流程和生产技术。A.施工阶段B.施工准备阶段C.设计阶段D.验收阶段参考答案：C参考解析：设计阶段对应设计概算，正式确定工艺技术方案设计和详细工艺流程和生产。66关于招标文件编制，以下说法中错误是()。A.当未进行资格预审时招标文件应包含招标公告B.应要求重新招标和不再招标条件C.招标控制价应在招标时(或在招标文件中)一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触以投标人须知前附表为准参考答案：D参考解析：投标人须知前附表不得与投标人须知正文内容相抵触，不然抵内容无效。67招标工程量清单应由()编制。A.具备对应资质工程造价咨询单位B.投标人C.招标企业D.招标人参考答案：A参考解析：建筑工程量清单计价规范中明确要求，招标工程量清单应由具备编制能力招标人或委托具备对应资质工程造价咨询单位编制。68以下关于协议价款纠纷处理路径说法不正确是()。A.依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--)要求，发承包双方和解方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师暂定结果之后28天内，未确认且提出不一样意见，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁处理协议纠纷时，仲裁机构要求停顿施工时，承包人应对协议工程采取保护方法，由此增加费用由败诉方负担参考答案：C参考解析：发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师暂定结果通知之后14天内，未对暂定结果给予确认也未提出不一样意见，视为发承包双方已认可该暂定结果。69((FIDIC条件》要求，尽管暂列金额计入协议价格，但其使用却归()控制。A.工程师B.指定分包商C.业主D.承包商参考答案：C参考解析：暂列金额用于工程协议订立时还未确定或者不可预见所需材料、工程设备、服务采购，施工中可能发生工程变更、协议约定调整原因出现时协议价款调整，以及发生索赔、现场签证确认等费用。尽管暂列金额计入协议价格，但其使用却归业主控制。70国外项目标详细可行性研究阶段投资估算精度要求为误差控制在()以内。A.±30%B.±20%C.±10%D.±5%参考答案：C参考解析：国外项目投资构想阶段投资估算和投资机会研究阶段投资估算精度要求误差控制在±30%以内，初步可行性研究阶段投资估算精度要求误差控制在±20%以内，详细可行性研究投资估算精度要求在±10%以内，工程设计阶段投资估算精度要求误差控制在±5%以内。71预付款担保主要形式为()。A.银行保函B.担保企业提供担保C.抵押担保D.履约担保参考答案：A参考解析：预付款担保主要形式为银行保函。72依照计时观察资料测得某工序工人工作时间关于数据以下：准备与结束工作时间12min，基本工作时间68min，休息时间10min，辅助工作时间11min，不可防止中止时间6min，则该工序规范时间为()min。A.33B.79C.28D.27参考答案：C参考解析：规范时间内容包含工序作业时间以外准备与结束时间、不可防止中止时间以及休息时间。规范时间=12+10+6=28(min)。KK二、多项选择题(共24题，每小题2分。每小题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)73以下事件发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关协议条件，能够取得工期赔偿有()。A.监理人发犯错误指令B.监理人对已覆盖隐蔽工程要求重新检验且检验结果不合格C.承包人设备故障D.发包人提供工程设备不合格E.异常恶劣气候条件参考答案：A,D,E参考解析：该类题目主要考查教材P240关于《标准施工招标文件》中承包人索赔事件及可赔偿内容图表，该图表分类清楚，从历年真题来看，该处知识点出题频率非常高，能够出单项选择题也可出多项选择题，不过不论怎样出题，我们只需以不变应万变，牢紧记住该表格内容即可，该处知识点今年出题概率依然很高，希望能引发考生重视。74以下属于招标控制价编制依据是()。A.建设工程设计文件B.招标工程量清单C.企业定额D.专业工程计量规范E.施工现场情况、工程特点及常规施工方案参考答案：A,B,D,E参考解析：招标控制价编制依据：①现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--)与专业工程计量规范;②国家或省级、行业建设主管部门颁发计价定额和计价方法;③建设工程设计文件及相关资料;④确定招标文件及招标工程量清单;⑤与建设项目相关标准、规范、技术资料;⑥施工现场情况、工程特点及常规施工方案;⑦工程造价管理机构公布工程造价信息;工程造价信息没有公布，参考市场价。75以下关于工程量清单计价程序和方法说法中，正确是()。A.编制建设工程造价基本过程包含工程量计算和工程计价两个方面B.工程量清单计价要历经工程量清单编制和工程量清单应用两个阶段C.工程量清单在发承包阶段应用主要是用来编制招标控制价、投标报价和工程计量、工程结算和工程计价纠纷处理D.招标控制价和投标报价编制依据相同E.综合单价由人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一定范围内风险费用组成参考答案：A,B,E参考解析：工程造价计价可分为工程计量和工程计价两个步骤。工程量清单计价编制过程能够分为工程量清单编制和工程量清单应用两个阶段。综合单价是指完成一个要求清单项目所需人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内风险费用。工程量清单在发承包阶段应用主要是用来编制招标控制价和投标报价。企业定额是投标报价依据，而招标控制价编制依据没有企业定额。76以下费用中，属于工程建设其余费中建设管理费有()。A.建设单位管理费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程监理费E.总承包管理费参考答案：A,D,E参考解析：建设管理费用是指建设单位从项目筹建开始直至工程完工验收合格或交付使用为止发生项目建设管理费用。主要内容包含建设单位管理费用和工程监理费，如建设单位采取工程总承包方式，其总包管理费用由建设单位与总包单位依照总包工作范围在协议中约定，从建设管理费中支出。而可行性研究费、勘察设计费和建设管理费等共同组成工程建设其余费用。77依照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[]44号文)，其余项目费包含()。A.计日工B.暂列金额C.总承包服务费D.现场经费E.特殊地域施工增加费参考答案：A,B,C参考解析：其余项目费包含：暂列金额、计日工、总承包服务费三项。特殊地域施工增加费属于方法费。现场经费为干扰项。78以下费用项目中，属于安装工程费用有()。A.被安装设备防腐、保温等工作材料费B.设备基础工程费用C.对单台设备进行单机试运转调试费D.被安装设备防腐、保温等工作安装费E.与设备相连工作台、梯子、栏杆工程费用参考答案：A,C,D,E参考解析：安装工程费包含：①生产、动力、起重、运输、传动和医疗、试验等各种需要安装机械设备装配费用，与设备相连工作台、梯子、栏杆等设施工程费用，隶属于被安装设备管线敷设工程费用，以及被安装设备绝缘、防腐、保温、油漆等工作材料费和安装费。②为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作调试费。其余属于建筑工程费。79以下费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑有()。A.购置机械资金成本B.机械报废时回收残值C.随机配置工具摊销费D.机械设备财产损失保险费E.大型机械安拆费参考答案：A,B,E参考解析：考查是施工机械台班单价由七项费用组成，包含：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其余费用等。80依照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[]44号文)，检验试验费包含()。A.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行通常判定所发生费用B.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行通常检验所发生费用C.新结构、新材料试验费D.对构件做破坏性试验及其余特殊要求检验试验费用E.建设单位委托检测机构进行检测费用参考答案：A,B参考解析：检验试验费是指施工企业按照关于标准要求，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行通常判定、检验所发生费用，包含自设试验室进行试验所耗用材料等费用。不包含新结构、新材料试验费，对构件做破坏性试验及其余特殊要求检验试验费用和建设单位委托检测机构费用，对这类检测发生费用，由建设单位在工程建设其余费用中列支。KK81建筑工程协议纠纷是指发承包双方在建设工程协议价款确实定、调整以及结算过程中所发生争议，按照纠纷成因不一样，能够分为()。A.单价协议价款纠纷B.成本加酬金协议价款纠纷C.协议无效价款纠纷D.工期延误价款纠纷E.质量争议价款纠纷参考答案：C,D,E参考解析：按照争议协议类型不一样，能够把工程协议价款纠纷分为总价协议价款纠纷、单价协议价款纠纷以及成本加酬金协议价款纠纷;按照纠纷发生阶段不一样，能够分为协议价款确定纠纷、协议价款调整纠纷和协议价款结算纠纷;按照纠纷成因不一样，能够分为协议无效价款纠纷、工期延误价款纠纷、质量争议价款纠纷以及工期索赔价款纠纷。82以下施工企业支出费用项目中，属于建筑安装企业管理费有()。A.技术开发费B.印花税C.已完成工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费参考答案：A,B,E参考解析：材料采购及保管费属于材料费，已完成工程及设备保护费属于按造价形成划分中方法费。83概算指标主要用于投资估价、初步设计阶段，其作用主要有()。A.概算指标中主要材料指标能够作为匡算主要材料用量依据B.概算指标能够作为编制投资估算参考C.概算指标是编制固定资产投资计划，确定投资额和主要材料计划主要依据D.概算指标是编制决算书依据E.概算指标是设计单位进行设计方案比较、设计技术经济分析依据参考答案：A,B,C,E参考解析：概算指标作用包含：①能够作为编制投资估算参考;②是初步设计阶段编制概算书，确定工程概算造价额依据;③概算指标中主要材料指标能够作为匡算主要材料用量依据;④概算指标是设计单位进行设计方案比较、设计技术经济分析依据;⑤概算指标是编制固定资产投资计划，确定投资额和主要材料计划主要依据。84工程造价咨询人所需恪守通常性要求包含()。A.禁止工程造价咨询人在判定时满后以资料不全或本身业务能力有限等理由不做出判定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应该依法出庭接收判定项目当事人对工程造价司法判定意见书质询C.工程造价咨询人接收委托，提供工程造价司法判定服务，除应符合规范要求外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法判定要求D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法判定资料后14天内，依照本身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托E.工程造价咨询人进行工程造价司法判定，应指派专业对口、经验丰富注册造价工程师负担判定工作参考答案：A,B,C,E参考解析：工程造价咨询人应在收到工程造价司法判定资料后10天内，依照本身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托。85以下关于各类工程计价定额说法中，正确有()。A.预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础B.概、预算定额基价通常由人工、材料和机械台班费用组成C.概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标D.投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础E.单位工程投资估算指标中仅包含建筑安装工程费参考答案：A,B,C参考解析：考查是各类工程计价定额编制。工程建设投资估算指标是编制建设项目提议书、可行性研究汇报等前期工作阶段投资估算依据。86关于设备运杂费组成及计算说法中，正确有()。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生费用C.原价中没有包含、为运输而进行包装所支出各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率乘积参考答案：B,C,E参考解析：进口设备运费和装卸费是指由我国到岸港口