二级建造师之二建建设工程法规及相关知识提分评估(带答案)

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识提分评估(带答案)

单选题（共100题）1、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，错误的是（）。A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计D.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】A2、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.将承包的工程转包的C.在施工中偷工减料的D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的【答案】B3、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B4、根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部门投诉。A.10B.15C.20D.30【答案】A5、（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使()。A.紧急避险权B.知情权C.拒绝违章指挥权D.正当防卫权【答案】A6、关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）。A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人B.已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息D.应当及时发布公告【答案】D7、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是()。A.可以采用地下水搅拌，地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水C.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%D.现场机具，设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水【答案】D8、（2019年真题）关于货运中的多式联运的说法，正确的是()。A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.多式联运单据不可以转让D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任【答案】A9、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（)A.加强风险预防和管理能力B.加强工程量的计算和审核,避免合同缺项C.加强工程变更管理D.严格按照建设程序进行项目建设【答案】D10、根据我国《民事诉讼法》的规定，下列案件应当制作调解书的是（）。A.赵某与小赵关于收养关系的案件经法院调解维持收养关系B.李某与张某的离婚案件经法院调解和好C.钱某因孙某的宠物狗夜间叫声太大，将狗打死，孙某提起诉讼，法院要求钱某5天内赔偿孙某1000元D.王某起诉刘某侵犯其肖像权的案件，经法院调解，王某要求刘某赔礼道歉，刘某当场赔礼道歉【答案】C11、《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。下列关于评标委员会组成的说法，错误的是()A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成B.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于二分之一C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】B12、下列规范性文件中，效力最高的是（）。A.行政法规B.司法解释C.地方性法规D.行政规章【答案】A13、关于仲裁协议效力的说法正确的是（）。A.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉B.仲裁委员会应当对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项也应当协议仲裁C.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会裁定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地等基层人民法院管辖【答案】A14、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权C.建设工程价款优先受偿权的期限为18个月D.建设工程价款优先受偿权的起算日为起诉之日【答案】C15、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】C16、（2019年真题）关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。A.是一种典型的提供劳务的合同B.应当是有偿合同C.委托事务只能是法律行为D.受托人不得转委托【答案】A17、对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利，称为()。A.所有权B.用益物权C.抵押权D.留置权【答案】B18、（2015年真题）根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由()依法强制执行。A.人民法院B.人民政府C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门【答案】A19、（2017年真题）甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县，在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失由（）。A.丙承担B.甲承担C.乙承担D.甲与乙分担【答案】A20、取得建造师资格证书的人员，担任施工单位项目负责人的，应受聘并注册于一个具有（）资质的企业。

A.设计B.施工C.监理D.招标代理【答案】B21、（2020年真题）关于合同权利转让的说法，正确的是（）。A.债权人转让权利的通知可以撤销B.债权人转让债权的，应当经债务人同意C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利【答案】C22、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月C.招标投标法违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】A23、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员【答案】A24、根据《民法典》关于合同法定解除的说法，正确的是（）A.发生不可抗力，即可解除合同B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同【答案】B25、某建设单位将其工程施工项目发包给某施工单位承建，某施工单位设立项目经理部，任命张某为项目负责人。则该项目部的施工员李某的工伤社会保险费应由谁缴纳()A.某建设单位B.某施工单位C.张某D.李某【答案】B26、关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体一方具备规定的资格条件即可B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标需重新审查D.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标【答案】D27、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】B28、以下属于企业主要负责人安全生产责任的是（）。A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.确保项目安全生产费用有效使用D.定期考核分包企业安全生产管理情况【答案】B29、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【答案】B30、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.具体的仲裁事实、理由D.选定的仲裁委员会【答案】C31、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司给定的权利自合同公正后获得D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【答案】A32、下列关于合同中权利义务一并转让表述正确的是（）。A.合同中权利义务一并转让后，转让方对合同对方仍需承担连带责任B.合同中权利义务一并转让后，产生出一种新的合同关系C.合同中权利义务一并转让时，需要通知对方当事人D.合同中权利义务一并转让后，原有的合同关系还存在【答案】B33、发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形不包括（）。A.提供的设计有缺陷B.向承包人推荐分包人分包专业工程C.提供的建筑材料不符合强制性标准D.指定购买的设备不符合强制性标准【答案】B34、关于工伤社会保险和意外伤害保险表述，正确的是（）。A.工伤社会保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群B.建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险C.工伤保险是商业险的一种，实际上是一种全社会的互助机制D.工伤保险是法定的强制性保险【答案】D35、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续（）。A.向发证机关申请延期B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.向发证机关申请施工许可证废止【答案】B36、（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】C37、关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【答案】D38、关于法院调解说法，正确的是（）。A.调解书效力低于判决书B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解【答案】C39、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为60万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。A.1B.2C.3D.4【答案】B40、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理【答案】B41、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人【答案】B42、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）。A.保证B.抵押C.留置D.定金【答案】A43、根据《税收征收管理法》，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过()个月。A.1B.2C.6D.3【答案】D44、（2021年第1批真题）总承包项目工地大型塔吊倾造成伤亡事故的，负责上报事故的是()。A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理【答案】A45、（2014、2019年真题）采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即（）。A.撤销当事人注册证书B.撤销当事人建造师资格证书C.取消当事人继续教育记录，录入不良信用记录，对社会公布D.处以罚款【答案】C46、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()。A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员【答案】A47、某市甲公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某平均月工资8000元，该公司职工在本地区上年度月平均工资为2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。A.甲公司应当给予王某经济补偿12万元B.甲公司应当给予王某3万元经济补偿C.甲公司应当给予王某9万元经济补偿D.甲公司应当给予王某7.2万元经济补偿【答案】D48、甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息【答案】A49、甲、乙、丙、丁四家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%;丙、丁分别承担损失赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币。下列关于该损失赔偿的说法，正确是（）。A.招标人可以向甲主张50元人民币的赔偿B.招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额D.乙向招标人赔偿100万元人民币后，可以向丁追偿70万元人民币【答案】A50、下列有关项目负责人的安全责任表述中，错误的是(）。A.项目负责人是工程项目质量安全管理的第一负责人B.对建设工程项目的安全全面负责C.制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患【答案】C51、（）是指在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方解除合同。A.约定解除B.法定解除C.协商解除D.行使约定解除权的解除【答案】B52、（2016年真题）关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼【答案】D53、下列知识产权保护期说法，正确的是（）。A.外观设计专利保护期为10年，从申请日起算B.商标的保护期为核准注册之日起15年C.著作权保护期为自然人死后50年D.发明专利的保护期限长于外观设计专利的保护期限【答案】D54、关于可撤销合同中撤销权行使的说法,正确的是（）。A.受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起6个月内行使撤销权B.当事人不得放弃撤销权C.重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内行使撤销权D.当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，撤销权消灭【答案】C55、施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担【答案】C56、下列关于土地承包经营权的期限的说法，正确的是（）。A.耕地的承包期为50年B.草地的承包期为50年至70年C.林地的承包期为30年至70年D.承包期限届满,由土地承包经营权人不得再承包【答案】C57、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。A.举证期限只能由法院指定B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可C.人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长【答案】C58、下列选项中，属于不能单独作为认定案件事实的依据的是（）。A.16岁的男孩所作的与其年龄、智力状况相当的证言B.通过违法手段获取的真实证据C.存有疑点的视听资料、电子数据D.与书证原件核对无误的复印件【答案】C59、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。丙公司的行为视同（）。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包【答案】A60、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B61、（2015年真题）根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由()依法强制执行。A.人民法院B.人民政府C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门【答案】A62、（2020年真题）资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是()。A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】B63、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。A.甲公司名称变更B.乙公司的法定代表人变更C.合同签约人变更D.采购数量变更【答案】D64、债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是()。A.销消B.提存C.混同D.免除【答案】B65、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.附加刑需要与主刑合并适用B.没收违法所得是刑事责任的承担方式C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行D.罚金是行政责任的承担方式【答案】C66、2018年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局提出申请。2018年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。A.2028年6月12日B.2028年6月16日C.2038年6月12日D.2039年6月16日【答案】C67、A施工单位的材料采购员甲某，从2008年以来一直负责本单位与B公司的钢材采购业务。2010年3月份甲某被单位开除，但B公司并不知情；2010年6月甲某用盖有原单位公章的空白合同书与B公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效【答案】D68、以下不属于法的形式的是（）。A.法律规范的外部表现形式B.法律规范的效力等级C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】C69、关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期【答案】B70、关于行政强制的说法，正确的是（）。A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定冻结存款、汇款的行政强制措施B.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行C.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施D.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施【答案】D71、应当作为竣工决算依据的文件是()。A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件【答案】D72、（2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）。A.应当及时发布公告B.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预文件、招标文件的潜在投标人C.已发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息【答案】A73、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，须逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门的事故是()A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C74、（2016年真题）某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期【答案】A75、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（）。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日【答案】B76、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】C77、气象水文资料是()给施工单位，并保证真实，准确，完整。A.勘察单位B.建设单位C.气象水文主管部门D.施工单位【答案】B78、（2021年真题第1批）关于标底说法正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】A79、根据《注册建造师管理规定》的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件()A.应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.必须由注册建造师签字或加盖执业印章C.应当由注册建造师签字并加盖执业印章D.必须由注册建造师签字并加盖执业印章【答案】C80、建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是（）小时内。A.3B.6C.12D.24【答案】D81、（2017年真题）关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件【答案】D82、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）【答案】C83、关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位由总包单位自由确定C.分包单位不得再次分包D.分包的工作内容没有限制【答案】C84、（2020年12月真题）根据《工程建设国家标准管理办法》，不属于工程建设国家标准制定阶段的是()。A.专家评审B.征求意见C.送审D.报批【答案】A85、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）。A.10B.20C.25D.30【答案】B86、按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括()。A.申请人年龄已达65岁B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年D.申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【答案】B87、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】C88、某企业与运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，该企业未按合同内容履行合同，则运输公司可将其货物()。A.抵押B.留置C.质押D.拍卖【答案】B89、下列不属于诉讼时效中止的有（）。A.不可抗力B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人C.权利人被义务人或者其他人控制D.权利人向公安机关报案，请求保护其民事权利的【答案】D90、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.国家技术标准B.强制性标准C.行业质量标准D.地方质量标准【答案】B91、下列选项中，中标有效的情形有（）。A.依法必须招标的项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.依法必须招标的项目在所有投标被评标委员会否决后，自行确定中标人的C.投标截止日期之前，投标人撤回已提交的投标文件进行修改的D.投标人以给予回扣的手段谋取中标【答案】C92、《安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（），并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。A.安全生产监督协议B.安全生产管理协议C.安全生产责任条款D.安全生产事故处理预案【答案】B93、《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，下列说法错误的是（）。A.可以协议补充B.不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定C.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时签订地的市场价格履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间【答案】C94、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。A.具有中级以上职称B.自然人C.热心人民调解工作D.具有大学本科学历【答案】C95、某公司将一栋价值4500万元人民币的办公楼作抵押分别向甲、乙、丙三家银行贷款共4500万元。其中，向甲银行和乙银行贷款各2000万元人民币，向丙银行贷款500万元；与甲银行签订的抵押合同在4月12日签订，20日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在4月15日签订，并在当日办理登记手续；与丙银行签订的抵押合同在4月15日，但未办理登记手续。后来该公司无力还债，甲、乙、丙三家银行共同行使抵押权将抵押物拍卖，得款3600万元人民币，则（）。A.甲、乙、丙三家银行各分配1200万元B.甲乙银行各分配1550万元，丙银行分配500万元C.甲银行分配1600万元，乙银行分配2000万元，丙银行不分配D.甲银行分配2000万元，乙银行分配1600万元，丙银行从甲、乙银行分配额中抽取相应比例份额进行分配【答案】C96、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见【答案】C97、按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程D.关系到社会公共利益的大型经济适用住房工程【答案】D98、关于定金，下列说法错误的是()。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金合同从实际交付定金之日起生效【答案】C99、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会D.有关行政监督部门【答案】A100、氧化塘多采用（）结构。A.钢筋混凝土B.砖砌C.土膜D.钢【答案】C多选题（共40题）1、下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有（）。A.足额使用安全施工措施所需费用B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E.不得随意压缩合同工期【答案】B2、按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有（）。A.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2%C.招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为38个月D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容E.投标联合体没有提交共同投标协议【答案】AC3、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的有()。A.建立进货验收制度B.在产品的标识上覆盖其他畅销品牌标识C.对使用功能有瑕疵的产品在销售前做说明D.为扩大销售，对外虚假宣传自己销售的产品曾荣获部优称号E.对有效期即将到期的产品降价销售【答案】AC4、建设工程活动涉及的法律关系较为复杂，风险较为多样。因此，建设工程活动涉及的险种也较多。主要包括（）。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.财产一切险E.建筑职工意外伤害险【答案】ABC5、下列关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，正确的是（）。A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】BD6、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用【答案】CD7、下列选项中，属于无效合同的有（）。A.建设单位与超越资质等级的施工单位签订的施工合同B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C.施工单位因重大误解与供应商签订的钢材采购合同D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【答案】AB8、债务人发生下列情形，给债权人造成损害的，债权人有权请求人民法院撤销债务人行为的有()。A.放弃到期债权B.无偿转让财产C.出售其全部财产D.优先履行其他债权人的债务E.以明显不合理的低价转让财产，且受让人明知【答案】AB9、根据《民事诉讼法》的规定，下列民事诉讼案件，一般由基层人民法院管辖的有（）。A.婚姻、继承纠纷?B.人身损害赔偿?C.名誉权纠纷?D.劳动争议纠纷?E.施工合同纠纷【答案】ABCD10、下列属于建筑工程五方责任主体的有（）。A.建设单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.施工单位项目负责人D.造价单位项目负责人E.监理单位法定代表人【答案】ABC11、诉讼代理人的如下行为中，视为具有特别授权的是（）。A.代为承认B.进行和解C.变更诉讼请求D.搜集证据E.提起反诉【答案】ABC12、（2019年真题）根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有（）。A.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的B.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的C.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的【答案】BC13、（2016年真题）在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的（）。A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.设备安装和装修工程为5年E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】ABC14、根据《担保法》的规定，可以抵押的财产包括()。A.土地所有权B.建筑物和其他土地附着物C.建设用地使用权D.学校、幼儿园、医院等E.交通运输工具【答案】BC15、某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的有（）。A.女职工赵某，怀孕5个月B.业务员小钱，感冒后感染肺炎，尚在规定的医疗期内C.职工孙某，患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.工程师老李，在本单位已经连续工作20年，目前已经58岁，且3年后退休E.员工张某为公司的业务骨干【答案】ABCD16、（2018年真题）下列行为构成侵权之债的有（）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】CD17、根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后确认。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.总监理工程师E.监理工程师【答案】BD18、下列建设工程行政责任种类中，属于行政处罚的有()A.警告B.罚金C.排除妨碍D.行政拘留E.没收财产【答案】AD19、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中指出，企业实行全员安全生产责任制度，安全生产第一责任人为（）。A.法定代表人?B.主要技术负责人?C.主要财务负责人?D.主要质量负责人?E.实际控制人【答案】A20、关于施工节约能源制度的说法，不正确的有（）。A.四节一环保即节能、节地、节水、节材和环境保护B.不符合节能强制性标准，已经建成的，不得投入生产或者使用C.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暧制冷系统和照明设备进行查验D.未经总监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装E.国家鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆【答案】CD21、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有()A.生产（制造）许可证B.产品合格证C.出租许可证D.生产厂家E.生产日期【答案】AB22、（2016年真题）根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。A.本人应征服兵役的B.非因本人意愿中断就业的C.本人已经失业，有身份证明的D.本人已经进行失业登记，并有求职要求的E.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的【答案】BD23、（2020年12月真题）用人单位可以不提前通知，直接解除劳动合同的情形有()。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的B.劳动者被依法追究刑事责任的C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系的D.劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的E.劳动者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作的【答案】AB24、投标文件应当包括的内容有（）。A.已标价工程量清单B.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书C.项目管理机构D.投标函及投标函附录E.履约保证金【答案】ABCD25、建设工程中常见的知识产权主要包括（）。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权E.专利转让权【答案】ABCD26、行政复议期间具体行政行为不停止执行，但下列情形下可以停止执行（）。A.申请人认为需要停止执行的B.被申请人认为需要停止执行的C.复议机关认为需要停止执行的D.规章规定停止执行的E.法律规定停止执行的【答案】BC27、建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【答案】ABD28、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（）A.因承包商资质不够导致的纠纷B.因无权代理与表见代理导致的纠纷C.因联合体承包导致的纠纷D.因“挂靠”问题而产生的纠纷E.因履约范围不清而产生的纠纷【答案】ABCD29、下列事项应按规定的纠纷处理