2022-2023年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案

2022-2023年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案

单选题（共200题）1、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】D2、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。A.7B.14C.28D.42【答案】D3、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B4、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的C.主要工艺复杂的D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】D5、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。A.2B.5C.7D.12【答案】C6、某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。A.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回【答案】A7、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。A.14B.28C.42D.56【答案】D8、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】D9、建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。A.连续性B.严格性C.流动性D.长期性【答案】C10、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A11、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。A.雇主B.承包商C.分包商D.工程师【答案】B12、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%【答案】D13、根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（）。A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【答案】C14、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【答案】C15、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】C16、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】C17、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作【答案】D18、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.发包人代表【答案】A19、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】C20、取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。A.综合B.行业C.专业D.专项【答案】C21、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A22、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉A.发包人B.承包人C.总承包单位D.设计单位【答案】A23、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B24、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A.保证B.定金C.留置D.质押【答案】D25、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C26、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B27、根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是（）。A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审C.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审【答案】B28、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】C29、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同，【答案】B30、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C31、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】C32、设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。A.承包人是总承包合同的另一当事人B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成【答案】C33、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D34、下列不属于保证合同包括的内容的是()。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B35、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B36、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】C37、（）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。A.九部委设计合同文本B.建设工程设计合同C.建设工程设计合同的内容D.合同文件【答案】B38、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】B39、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年6月30日【答案】C40、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C41、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A42、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】C43、关于无权代理的表述中，不正确的是（）。．A.没有代理权而为的代理行为属于无权代理B.代理权终止后的代理行为属于无权代理C.无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任D.未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。【答案】D44、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【答案】D45、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20【答案】C46、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B47、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.28D.32【答案】B48、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A.竣工结算日B.基准日C.开标日D.合同签订日【答案】B49、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查【答案】B50、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【答案】B51、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）A.不予退还B.全部退还C.双倍退还D.减半退还【答案】A52、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()A.现场地上障碍物的拆除工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船【答案】B53、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归发包人享有B.建筑物形象使用收益权归承包人享有C.专利技术使用费包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】C54、促进维生素A吸收的因素包括（）。A.适当的钙磷比例B.植酸C.碱性药物D.草酸E.维生素C【答案】A55、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。A.发包人支付最终支付款时结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔【答案】A56、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.争议评审组对监理人确定的修改B.为他人提供方便C.发包人提供的材料、设备延误D.异常恶劣的气候条件【答案】C57、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A58、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。A.暂估价未包括在签约合同价内B.暂估价可以计日工方式支付C.暂估价是可能予以支付的款项D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格【答案】D59、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B60、关于联合体投标的说法不正确的是（）。A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任【答案】C61、（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】D62、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？()A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70～100mmB.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为100mmC.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m，最小缝宽增加20mm；8度设防，高度每增加3m，最小缝宽增加20mmD.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%【答案】D63、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量【答案】B64、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.合同协议书B.专用条款C.价格清单D.通用合同条款【答案】C65、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行【答案】C66、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】B67、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C68、关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D69、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更【答案】C70、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C71、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D72、某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是（）。A.由招标人办理备案B.由招标人办理审批C.由招标代理机构办理备案D.由招标代理机构办理审批【答案】A73、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D74、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D75、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】C76、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.异常恶劣的气候条件B.不可预见的物质条件C.监理人的指示错误D.发包人提供的材料提前交货【答案】C77、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。A.应立即通知合同另一方当事人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】B78、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】B79、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】B80、与邀请招标相比，公开招标的特点是()A.竞争程度低B.评标工作量小C.招标时间长D.费用低【答案】C81、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】C82、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D83、下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。A.成本加酬金的计价方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A84、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.7天，60天B.7天，90天C.14天，60天D.14天，90天【答案】B85、九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单【答案】C86、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】B87、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。A.质押B.留置C.抵押D.保证【答案】B88、（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】A89、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】D90、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认C.由其法定代理人代理实施民事法律行为D.可以独立实施民事法律行为【答案】D91、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】B92、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】B93、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A.投标截止时间之前B.开标现场C.开标完成后3内D.开示完成后10日内【答案】B94、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】A95、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。A.4月1日B.3月1日C.3月20日D.4月10日【答案】C96、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】A97、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.各专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性【答案】D98、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】C99、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B100、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单【答案】B101、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A102、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A.投保人是发包人B.应以承包人的名义投保C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止【答案】C103、关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】B104、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】B105、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】B106、以下关于定金的说法中正确的是（）。A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】B107、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】D108、具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（）。A.资格预审B.现场考察C.招标公告D.解答投标人的质疑【答案】C109、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】D110、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A111、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还【答案】C112、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰【答案】C113、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间【答案】C114、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】B115、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】D116、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。A.7B.14C.24D.28【答案】D117、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C118、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B119、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。A.FOB.CIFC.FCAD.CIP【答案】A120、定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。A.主合同与从合同标的总额的20%B.主合同标的额的20%C.主合同与从合同标的总额的10%D.主合同标的额的10%【答案】B121、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。A.二B.一C.四D.三【答案】B122、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D123、（2018年真题）风险型CM合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】B124、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【答案】C125、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。A.三B.四C.五D.六【答案】C126、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人应当完成的工作。A.负责施工现场的安全保卫B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作C.审查施工实施方案D.组织设计交底【答案】C127、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A128、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。A.合同工期B.竣工日期C.施工期D.合同有效期【答案】A129、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】C130、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B131、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPaD.石板的厚度不应小于20mm【答案】D132、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】A133、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2年B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期【答案】C134、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】D135、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】B136、下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定B.一般项目可以由招标人直接确定C.特殊项目可以采取随机抽取的方式D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目【答案】A137、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆【答案】D138、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】C139、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】C140、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】D141、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】A142、以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】B143、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.21D.28【答案】A144、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。A.7B.15C.28D.14【答案】C145、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计【答案】A146、在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A147、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司【答案】A148、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A149、预付款担保的主要形式为（）A.现金B.存款单C.保兑支票D.银行保函【答案】D150、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。A.15B.20C.21D.28【答案】A151、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）。A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A152、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任【答案】C153、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】B154、某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】A155、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.发包人代表【答案】A156、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A157、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A158、关于委托代理的说法中，错误的是（）。A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”【答案】D159、记账法的优点为（）。A.较称重法更为精确B.只能得到人均摄入量C.可调查长时期的膳食摄入D.能分析个人膳食摄入状况【答案】C160、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。A.不计入合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用【答案】B161、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B162、某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由()承担。A.建设单位B.承包人C.设计单位D.监理单位【答案】B163、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校【答案】B164、(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C165、门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种？()A.右内开门B.右外开门C.双向开启门D.左内开门【答案】C166、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【答案】B167、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【答案】A168、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】C169、当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同生效B.登记C.获得贷款D.债务人签字【答案】B170、下列选项中，不可以作为抵押物的是（）A.土地所有权B.建设用地使用权C.交通运输工具D.海域使用权【答案】A171、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】A172、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C173、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】B174、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D175、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】D176、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】C177、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】B178、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B179、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担【答案】A180、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B181、履约保证的形式不包括（）。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约协议书D.履约担保书【答案】C182、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】C183、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A184、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款B.(1)中标通知书；(2)合同协议书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款C.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款D.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)通用合同条款；(5)专用合同条款【答案】C185、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。A.成立B.不成立C.取决于被代理人是否追认D.取决于代理人是否申请被代理人确认【答案】A186、投标保证金将被没收的情形不包括（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在投标有效期内修改投标文件C.投标人采用不正当的手段骗取中标D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】B187、（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查【答案】B188、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作【答案】B189、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担【答案】D190、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】B191、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D192、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。A.抵押合同生效B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】A193、ECC共同预警的最重要的机制是（）A.早期警告B.补偿事件C.激励事件D.协调沟通【答案】A194、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】D195、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性【答案】D196、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】D197、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】A198、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议奖【答案】B199、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【答案】C200、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（）承担。A.发包人B.监理人C.施工单位甲D.乙某【答案】C多选题（共100题）1、以下有关设计合同特征的说法，正确的是（）。A.设计阶段是优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段B.设计招标无具体量化的工作量，灵活性较大C.设计可以按设计工作深度的不同，分期、分阶段招标，逐步细化落实设计成果D.设计招标由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序E.设计招标中不得使用未中标的投标人的方案【答案】ABC2、根据《标准设备采购合同》的规定，如专用条款无特别约定，则以下有关设备监造的说法，正确的是（）。A.设备生产应当由买方进行监造B.买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担C.买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，买方可以解除合同D.如买方人员对设备生产进行了监造，则不必再对设备进行发货前检验E.交货前检验的有关费用由卖方承担【答案】B3、根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()A.二者工作内容相同B.成员数均为5人以上单数C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3D.成员均应执行《招标投标法实施条例》相关规定E.专家成员均应为高级技术职称【答案】BCD4、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】ABC5、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【答案】ABD6、《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.中标通知书D.工程量清单E.合同协议书【答案】BC7、根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.采用不可替代的专有技术B.技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择C.建筑艺术造型有特殊要求D.国有资金占主导地位E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大【答案】AC8、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有（）。A.查点衡量法B.物理试验法C.理论换算法D.化学分析法E.经验鉴别法【答案】BD9、下列关于工程竣工日期的说法中，正确的是（）。A.竣工验收合格，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期B.竣工验收基本合格，以监理人复查承包人整修和完善工作达到了要求时为竣工日期C.竣工验收不合格，重新验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期D.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期E.发包人未经竣工验收擅自使用，施工合同对此未作约定时，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】ACD10、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的功能要求方面的内容包括（）。A.工程的目的B.工程规模C.技术服务工作范围D.性能保证指标E.产能保证指标【答案】ABD11、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。A.风险和保险B.早期警告C.测试和缺陷D.争端解决E.补偿事件【答案】B12、关于保证担保方式的说法，正确的有（）。A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】ABCD13、我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，工程勘察资质包括（）。A.综合资质B.行业资质C.专业资质D.劳务资质E.专项资质【答案】ACD14、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告【答案】CD15、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。A.独立处理单价的合理调整、索赔批准B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项【答案】B16、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分有（）。A.招标文件B.专用合同条件C.明细表D.业主要求E.投标书【答案】BCD17、根据《标准施工合同》，下列选项中属于施工合同发包人义务的有（）。A.完成主要公路至施工现场的通道B.完成施工现场内的交通道路C.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料D.组织进行设计交底E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续【答案】ACD18、根据设计施工总承包合同通用条款的规定，下列可以给承包商补偿工期、费用和利润的情形有（）。A.未能按时提供文件B.遇到化石、文物C.为他人提供方便D.发包人要求提前交货E.基准资料错误【答案】A19、下列关于材料采购合同中，包装、标记、运输和交付的说法中，正确的是（）。A.买方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量等预通知买方C.在合同材料启运后48小时之内正式通知买方D.买方签发收货清单不代表对合同材料的接受E.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】BD20、合同评审的主要内容包括（）。A.合法性、合规性评审B.合同实施风险评审C.合理性、可行性评审D.合同严密性、完整性评审E.与产品或过程有关要求的评审【答案】ACD21、当评标专家为以下（）情况时，根据《标准施工招标文件》的规定需要回避。A.招标人或者招标人主要负责人的近亲属B.投标人或者投标人主要负责人的近亲属C.项目主管部门或者行政监督部门的人员D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的E.受过行政处罚或刑事处罚的【答案】BCD22、某设备采购合同专用条款约定买方对合同设备进行监造，下列说法不正确的是（）。A.只能对合同设备非关键部件的生产制造进行监造B.监造人员如发现合同设备不符合合同约定的标准，有权暂停生产制造C.监造人员未按通知出席，则无权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录D.不视为对合同设备质量的确认，卖方交货后买方仍有权对合同设备提出质量异议或退货E.卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，并承担交通、食宿费用【答案】ABC23、根据《担保法》，保证法律关系至少必须有（）参加。A.保证人B.被保证人C.债务人D.债权人E.出质人【答案】ABCD24、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。A.履约保证B.保留金C.所有权D.风险和保险E.补偿事件【答案】CD25、根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.履约保函E.预付款保函【答案】AD26、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】BD27、以下对索赔的表述中，正确的是（）。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定【答案】ACD28、根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。A.审查施工质量管理体系B.组织论证专项施工方案C.审查施工环境保护措施D.组织测设施工控制