2023年二级建造师《二建建设工程法规及相关知识》重点考试题库高分考试题

地区:_________________编号:_________________姓名:_________________学校:_________________ 密封线 地区:_________________编号:_________________姓名:_________________学校:_________________ 密封线 密封线 2023年二建建设工程法规及相关知识题库题号一二三四五六阅卷人总分得分注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、地区、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。A卷（第I卷）第I卷（考试时间:120分钟）一、单选题1、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效答案：C本题解析：2021版教材P119/2020版教材P120本题考查的是无效合同。无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。2、关于违约金的说法,正确的是（）。A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少B.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加C.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行D.一方违约，当事人要求解除合同的,不得再要求支付违约金答案：B本题解析：2022教材P117-120A选项错误，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。B选项正确，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加。C选项错误，继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。D选项错误，一方违约，当事人要求解除合同的，可以要求支付违约金。3、（2019年真题）关于有效投标价格的说法，正确的是()。A.投标报价低于成本B.投标报价高于最高投标限价C.投标人提供备选价格D.投标报价高于其他投标人报价答案：D本题解析：A、B错误，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。C错误，只有当招标人要求提供备选价格时，投标人才可以提供备选价格，否则无效。4、下列不属于行政处分的是()。A.警告B.降职C.撤职D.开除答案：B本题解析：2021/2020版教材P40页行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。5、项目经理部行为的法律后果承担者是()。A.项目经理B.企业法人C.企业法定代表人D.项目经理部与企业法人分担答案：B本题解析：由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。故选项B正确。6、关于申请撤销仲裁裁决的说法,正确的是（）。A.当事人可以向仲裁委员所在地的中级人民法院申请撤销裁决B.仲裁裁决认定事实不清的，当事人可以申请撤销仲裁裁决C.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁答案：A本题解析：2022教材335-336B选项错误：其描述不属于可以申请撤销仲裁裁决的情形。C选项错误：当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。D选项错误：仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。7、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。A.不良信用信息公布期限一般为6个月至3年B.优良信用信息公布期限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月答案：A本题解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。基本信息长期公开：优良信用信息：3年；不良信用信息：6个月至3年，并不低于相关行政处罚期限。招投标违法行为记录公告期限为6个月。8、场景(四）具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。A.通常标准B.符合合同目的的特定标准C.国家标准D.地方标准答案：C本题解析：承包人应按照国家现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时首先应按照国家标准履行。故选C。9、建设工程领域，下述不属于刑事责任的是（）。A.串通投标罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.工程质量事故罪答案：D本题解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设工程领域的刑事责任主要有：工程重大安全事故罪、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、串通投标罪。10、（2014年真题）施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重，尚不构成犯罪的，可处以()罚款。A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下答案：B本题解析：题中所述行为尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物，情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款。11、（2014年真题）关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑企业执业答案：B本题解析：二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。12、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。A.专利中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权答案：D本题解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、本票、支票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）现有的以及将有的应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。13、关于联合体共同承包的说法，错误的是（）。A.联合体各方之间应签订合同明确各自权利义务B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程答案：B本题解析：本题考查的是建设工程共同承包的规定。不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。选项D正确，选项B错误。14、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.3B.1C.6D.12答案：A本题解析：建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案15、按照《民法典》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A.建筑物B.构筑物C.支票D.土地答案：C本题解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。选项ABD都属于不动产，不能办理质押担保。16、根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（）。A.建设工程进度及投资计划B.建设工程有关安全施工措施的资料C.建设工程有关质量保证措施的资料D.建设工程安全生产人员的有关资料答案：B本题解析：2021版教材P48/2020版教材P47页《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。17、（2021年第1批真题）某施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同。施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的()。A.乙应当将收到的货款返还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D.该施工企业可以向乙主张返还货款答案：D本题解析：AB项错误，甲乙之间不构成关系。C项错误，D项正确，不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。乙收到施工企业误发的货款属于不当得利，应当将货款返还给施工企业。18、关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效答案：D本题解析：本题考查的是仲裁协议。仲裁协议的效力是独立的，合同的效力不影响仲裁协议的效力，所以选项D不正确。19、（2017年真题）关于评标结果异议的说法，正确的是（）。A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件答案：B本题解析：A错误，投标人和利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。因此，除了投标人外，利害关系人也可以对评标结果提出异议。C错误，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。D错误，投标人和利害关系人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。因此，不能直接投诉，而要先行提出异议。20、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，须逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门的事故是()A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：C本题解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第10条规定，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院：(1)特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；(2)较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；(3)一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。21、关于法律责任的说法，正确的有()。A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果答案：B本题解析：P39本题考查的知识点为法律责任的基本种类和特征A选项说法错误，法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提。B选项说法正确，法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定。C选项说法错误，法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行。D选项说法错误，法律责任即承担不利的后。22、关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（）。A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证D.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证答案：D本题解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。选项C和选项D是容易混淆的概念，注意其先后顺序，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。23、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有（）。A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证答案：A本题解析：2021版教材P49/2020版教材P48页《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。24、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.施工单位有权向人民法院申请执行答案：D本题解析：本题考查的是仲裁裁决的执行。选项A申请仲裁裁决强制执行的期间为2年；选项B由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。25、根据《民法典》关于合同法定解除的说法，正确的是（）A.发生不可抗力，即可解除合同B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同答案：B本题解析：法定解除合同。《民法典》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;A项错误。(2)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;B项正确。(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;C项错误。(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。D项错误。26、（2017年真题）根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告答案：B本题解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。27、关于建设工程代理的说法，正确的是()。A.招标活动应当委托代理B.被代理人可以单方取消委托C.代理人不可以自行辞去委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系答案：B本题解析：本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A，正确的说法应为招标活动可以委托代理也可以由招标人自行组织。法律规定被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托，也允许代理人单方辞去委托，均不必以对方同意为前提，并以通知到对方时，代理权即行消灭。故选项B的说法是正确的,C选项错误。选项D是错误的，法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。28、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业答案：B本题解析：施工作业人员安全生产义务包括：守法遵章和正确使用安全防护用具；接受安全生产教育培训；安全事故隐患报告；被派遣劳动者。29、根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。正确的是（）A.禁止在施工现场动用明火B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方室C.施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区答案：B本题解析：公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知（公消（2009）131号）规定，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。教材页码：P229-23230、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特别程序B.原告必须与案件有直接利害关系C.必须以书面形式起诉D.提交起诉状的同时提交全部证据答案：B本题解析：2021版教材P322/2020版教材P320一审程序包括普通程序和简易程序。所以答案A错。《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；所以答案B对。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。所以答案C错。31、某施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理答案：A本题解析：2021/2020版教材P10页委托代理按照被代理人的委托行使代理权。32、国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材答案：C本题解析：本题考查的是施工节约能源制度。《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。33、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。A.具体的仲裁事实、理由B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会答案：A本题解析：本题考查的是仲裁协议。仲裁协议的内容包括：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。34、下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是().。A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会D.投标人以行贿手段谋取中标答案：B本题解析：经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：(1)交易相对方的工作人员；(2)受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；(3)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为。35、2010年10月，A建筑工程公司承包一由B房地产开发公司开发、C建筑设计研究所设计的某住宅小区，经过1年的施工于2011年10月竣工验收合格交付使用。在当年的使用工程中居民发现暖气不热，负责供热的D供热公司多次修理都没有解决问题。D公司请求E供热设计院进行鉴定，结果是供热管路设计不合理，回水不畅导致热水无法循环。C研究所不同意这一结果，认为原设计并无不当，暖气不热是因为A公司没有按照设计图纸施工造成的。A公司则坚持认为自己完全按照设计图纸施工。则此案中维修责任（）。A.应由A公司承担B.应由B公司承担C.应由C公司承担D.应先进行鉴定分清责任再具体确定承担者答案：A本题解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换，由责任单位负责赔偿损失。36、（2021年真题第2批）关于评标的说法，正确的是（）。A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当直接否决其投标C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审答案：C本题解析：招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，A选项错误；投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，评标委员会应当否决其投标，B选项错误；投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标，C选项正确；依法必须进行招标的项目的招标人不按照规定组建评标委员会，或者确定、更换评标委员会成员违反《招标投标法》和本条例规定的，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;违法确定或者更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，依法重新进行评审。D选项错误。教材页码：P88-9337、（2019年真题）根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A.实际控制人B.副总工程师C.主管经营的副总经理D.项目经理答案：B本题解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。38、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括()。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.具体的仲裁事实、理由答案：D本题解析：有效仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。39、下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是（）。A.监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失B.中途设计变更造成的损失C.自行采购不合格建筑材料造成的损失D.图纸不合格造成的损失答案：C本题解析：A是监理单位职责B找建设单位D找设计单位40、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，但自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.2年B.3年C.5年D.10年答案：C本题解析：《合同法》第75条规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。41、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。A.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业B.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动答案：B本题解析：A选项，不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动；B选项，不得安排怀孕期7个月女职工从事夜班和加班工作，不得从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。C选项，用人单位应当对未成年工定期进行健康检查；D选项，女职工的经期、产期、哺乳期，不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动，非经期、产期、哺乳期，不得安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动。42、（2015年真题）某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D.丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担答案：A本题解析：本题考查买卖合同中标的物损毁、灭失的风险的承担。甲-乙-丁，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定年以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。参见教材P158。43、根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让专利权C.生产原料D.公立幼儿园的教育设施答案：D本题解析：教材P31担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。下列财产不得抵押（1）土地所有权（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有士地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产（5）依法被查封、扣押、监管的财产（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。44、某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D.有施工单位签署的工程保修书答案：C本题解析：竣工验收的条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。45、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50％D.有保证工程质量和安全的具体措施答案：D本题解析：2021版教材P46/2020版教材P45页申请施工许可证的条件（1）已经办理该建筑工程用地批准手续（土地使用权证）；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；（注意建设用地规划许可证与建设工程规划许可证的区别）（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（施工图设计文件已按规定进行了审查）（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（按照规定应该委托监理的工程已委托监理）（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。46、关于无效合同的说法，正确的是()。A.一方以欺诈手段订立的，损害对方利益的合同无效B.违反部门规章的强制性规定的合同无效C.无效的合同自被认定无效之日起没有法律约束力D.双方恶意串通，损害第三人利益的合同无效答案：D本题解析：《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益(3)以合法形式掩盖非法目的(4)损害社会公共利益(5)违反法律、行政法规的强制性规定。47、根据《民法典》，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地答案：D本题解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。48、关于评标的说法，正确的是()。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果答案：C本题解析：本题考查的是招标基本程序。投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人49、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担D.出卖人依约将标的物置于交付地点，风险由买受人承担答案：C本题解析：本题考查的是买卖合同。选项A，在标的物交付后风险由买受人承担；选项B，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担；选项D，买受人违反约定没有收取的，自违反约定之日起由买受人承担。50、（2018年真题）根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业摔落损伤的答案：A本题解析：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，用金考典软件考，下载链接www.（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。51、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人答案：D本题解析：本题考查的是抵押权、质押、留置权、定金的规定。抵押和质押，首先是对象不同，其次是方式不同，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。52、关于人民调解的说法，正确的是()。A.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉答案：C本题解析：经人民调解委员会调解达成调解协议的，可以制作调解协议书。当事人认为无需制作调解协议的，可以采取口头协议的方式，人民调解员应当记录协议内容。经人民调解委员会调解达成的调解协议对当事人双方具有法律约束力，当事人应当履行。当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向法院提起诉讼。53、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.工程监理实行总监理工程师负责制C.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任答案：B本题解析：2021版教材P284/2020版教材P282工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。因此，工程监理单位也是建设工程质量的责任主体之一。所以答案A错误。P282.工程监理实行总监理工程师负责制。所以答案B正确。P281.工程监理单位不得转让工程监理业务。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。所以答案C错误。监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面：（1）违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。（2）违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。所以答案D错误。54、专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和（）。A.内部设计B.产品方案C.外观设计D.产品构造答案：C本题解析：专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。55、张某通过全国统考取得了二级建造师执业资格证书，受聘并注册于具有二级施工企业资质的某公司。根据有关规定，下列关于张某担任施工项目负责人的说法正确的是()A.张某可以担任所有本专业小型工程施工项目负责人B.张某可以担任所有中小型工程施工项目负责人C.张某只能担任所有小型工程施工项目负责人D.张某可以担任本专业大中型工程施工项目负责人答案：A本题解析：《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。56、（2021年第2批真题）下列法律责任中，属于刑事责任的是()。A.罚款B.没收财产C.没收违法所得D.拘留答案：B本题解析：ACD项都属于行政处罚。57、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案中应当由施工总承包单位编制答案：D本题解析：A选项错误，危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。B选项错误，危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。C选项错误，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。D选项正确，实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。教材页码：P220-22358、下列不属于仲裁协议内容的是（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁协议书D.选定的仲裁委员会答案：C本题解析：本题考查的是仲裁协议。仲裁协议的内容包括：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。59、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.全部责任B.次要责任C.主要责任D.同等责任答案：C本题解析：《安全生产管理条例》第24条规定：“分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。”60、（2015年真题）依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂、有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用大量增加的答案：B本题解析：选项A：错误，如果因技术复杂或有特殊要求只有少量潜在投标人的，是可以不公开招标，而不是不招标。选项C：错误，采购人能够自行建设、生产或者提供，是强调采购人的自行建设、生产或者提供能力，而不是成本原因。选项D：错误，需要向原中标人采购，是因为配套使用要求，而不是费用原因。61、（2020年真题）关于劳动合同履行的说法，正确的是()。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同答案：B本题解析：用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。62、关于施工现场水污染的防治，正确的是（）。A.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，由施工单位申请领取排水许可证B.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限C.城镇排水主管部门实施监督检查时，不得查阅、复制有关文件和材料D.城镇排水主管部门实施排水许可可以收取相应费用答案：B本题解析：选项A错误，各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证；选项C错误，城镇排水主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：（1）进人现场开展检查、监测；（2）要求被监督检查的排水户出示排水许可证；（2）查阅、复制有关文件和材料；（4）要求被监督检查的单位和个人就有关问题做出说明；（5）依法采取禁止排水户向城镇排水设施排放污水等措施，纠正违反有关法律、法规和本办法规定的行为。选项D错误，城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。63、建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是()A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理答案：A本题解析：建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。64、根据《安全产安全事极应急条倒》，应急救援队伍根据救援命令考加生产安全事应急救援所耗费用，由（）承担。A.有关人民政府B.事故责任单位C.应急救援队伍D.事故责任个人答案：B本题解析：应急救援队伍接到有关人民政府及其部门]的救援命令或者签有应急救援协议的生产经单位的救援请求后，应当立即参加生产安全事故应急救援。应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决65、以下属于动产质押的是（）。A.原材料B.仓单C.支票D.可以转让的股份答案：A本题解析：BCD属于质押中的权利质押。66、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。关于各方权利的说法，正确的是()。A.甲的地役权因办理登记而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.甲的地役权对丙具有约束力D.土地所有权人设立地役权不必经乙同意答案：C本题解析：需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。67、下列关于建设工程承包制度的说法中，正确的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.共同承包应按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.施工分包只限于劳务分包D.工程总承包单位应同时为业主方提供工程项目管理服务答案：A本题解析：建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度。其概念分别为：总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。A选项正确。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。B选项错。建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包。C选项错。项目管理单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位，也可以是其他工程设计、施工或者监理等单位，但项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系。D选项错。68、（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现()。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以1万元罚款答案：C本题解析：对于采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并计入不良信用记录，对社会公布。69、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是(）。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司答案：B本题解析：《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。70、工程建设中预留保证金的说法中，下列说法正确的是（）。A.保证金的预留期限，最低为2年B.质量保修期内的所有保修费用，均从质量保证金中扣除C.保证金的比例一般为3%D.返还剩余保证金，则保修期结束答案：C本题解析：本题考查的是建设工程质量保证金。选项A，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。选项B，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任；由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。选项D，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金，责任缺陷期结束，但保修期不一定结束。71、（2016年真题）根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。A.书证只能提交原件B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证答案：D本题解析：书证应当提交原件。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，A错误；对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。B错误；经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。C错误；证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证，D正确。72、被执行人为自然人，被限制高消费后，可以以其财产支付（）行为。A.购买经营用车辆B.乘坐列车软卧C.旅游D.购买不动产答案：A本题解析：本题考查的是民事诉讼的审判程序。被执行人未履行生效法律文件确定的给付义务的，法院可以限制其高消费：乘坐交通工具时，不得选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫等场所进行高消费；不得购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；不得租赁高档写字楼、宾馆、公寓等；不得购买非经营必需车辆；不得旅游、度假；其子女不得就读高收费私立学校；不得支付高额保费购买保险理财产品；不得有其它非生活和工作必需的高消费行为；采取其它措施－法院通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、媒体曝光等手段。对于选项A来说，是“经营用车辆”是完全可以的。73、主债权债务合同无效，担保合同()，但法律另有规定的除外。A.仍然有效B.无效C.担保期间内有效D.效力待定答案：B本题解析：2021/2020版教材P29页担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。74、债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。A.抵押B.留置C.保证D.质押答案：D本题解析：2021/2020版教材P32页质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。75、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会答案：D本题解析：2021/2020版教材P5页法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。76、下列关于地役权的表述中，正确的（）。A.地役权可以单独转让B.地役权自登记时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同答案：C本题解析：本题考察了地役权的几个特点。地役权以利用他人土地为内容，即为用益物权；地役权具有从属性、不可分性，即不得单独转让、抵押、出租；地役权根据当事人的约定，应该书面签订地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立；所以，本题选项中ABD均为错误，而C正确，因此，答选C。77、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1小时B.2小时C.12小时D.24小时答案：D本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。78、（2021年真题第1批）下列行为属于工程质量不良行为的是（）。A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.*****答案：C本题解析：工程质量不良行为认定标准：（1）在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；（2）未按照节能设计进行施工的；（3）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（4）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；（5）不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。教材页码：P103-10579、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.终止起诉C.继续审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构答案：A本题解析：A正确，《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”有效的仲裁协议排除法院的管辖。80、关于民事诉讼证据，下列选项中属于电子数据的是（）。A.录音机中的当事人的谈话B.摄像机拍摄的活动C.微博发布的信息D.双方签订的书面合同答案：C本题解析：电子数据，是指与案件事实有关的下列信息、电子文件：网页、博客、微博客等网络平台发布的信息；手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息；用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息；文档、图片、音频、视频、数字证书、计算机程序等电子文件；其他以数字化形式存储、处理、传输的能够证明案件事实的信息。81、（2015年真题）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人的名称答案：B本题解析：保险条款不属于合同的主要条款。本题可用排除法作答。参见教材P109。82、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。A.具体的仲裁事实、理由B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会答案：A本题解析：本题考查的是仲裁协议。仲裁协议的内容包括：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。83、关于施工现场固体废物污染环境的防治，下列说法正确的是（）。A.转移固体废物出省的，应当向固体废物移入地的省级人民政府环保行政主管部门提出申请B.移出地的省人民政府环境保护行政主管部门同意后即可转移废物C.《绿色施工导则》规定，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于50%D.处置固体废物的单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物答案：D本题解析：A、B项错误，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省级人民政府环境保护行政主管部门提出申请，移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。C项错误，《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。84、（2017年真题）关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是()。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大答案：A本题解析：考查赔偿损失限制。选项B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担；选项C，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔；选项D，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防止损失扩大的措施，85、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D.仲裁庭由当事人各方选定两名仲裁员组成答案：A本题解析：仲裁庭有合议仲裁庭和独任仲裁庭。合议仲裁庭由3名仲裁员组成，当事人各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。独任仲裁庭仅有一名仲裁员。86、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。A.3个月B.6个月C.1年D.3年答案：C本题解析：行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。87、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。A.建设单位的节能设计要求B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况答案：C本题解析：施工图审查机构的节能义务。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查：经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。88、下列法人中，属于特别法人的是（）。A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人答案：D本题解析：机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。其他3项都是非营利法人。89、下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是（）。A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C.出卖人未按规定交付标的物的单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利答案：D本题解析：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。买卖合同中标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利。90、乙公司以国产水泥为样品，伪称某国进口水泥，与甲公司签订了合同，后甲公司得知这一事实。此时恰逢某国进口水泥滞销，国产水泥价格上涨。下列说法错误的是（）。A.甲公司有权自知道样品为国产水泥之日起一年内主张撤销该合同B.乙公司有权自合同订立之日起一年内主张撤销该合同C.甲公司有权决定履行该合同，乙公司无权拒绝履行D.在甲公司决定撤销该合同前，乙公司有权按约定向甲公司要求支付货款答案：B本题解析：AB选项，受损害方有权在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权。C选项，一方以欺诈、胁迫手段订立合同，如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销。D选项，在甲公司决定撤销该合同前，该合同依然有效。91、项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理答案：C本题解析：2021/2020版教材P41页重大责任事故罪《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役92、某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置答案：C本题解析：教材P31页抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。用以下财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具。（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。93、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标答案：D本题解析：本题考查的是招标基本程序。评标工作应当由评标委员会来进行，所以选项D不正确。94、关于留置的说法，正确的是（）A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物答案：C本题解析：教材P32页留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿。留置权人负有妥善保管留置物的义务。95、某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷答案：B本题解析：本题考查的是建设工程民事纠纷。民事纠纷主要是因为违反了民事法律规范或者合同约定而引起的。民事纠纷可分为两大类，一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷、损害赔偿纠纷等；另一类是人身关系方面的民事纠纷，如名誉权纠纷、继承权纠纷等。96、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（）。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为答案：D本题解析：2021/2020版教材P9页代理的法律特征（一）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为（二）代理人应该以被代理人的名义实施代理行为（三）代理行为必须是具有法律意义的行为（四）代理行为的法律后果归属于被代理人.97、（2020年12月真题）关于联合体投标的说法，正确的是()。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效C.投标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效答案：C本题解析：A项错误，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。B项错误，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。C正确，《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。D项错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。98、招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中，属于背离中标合同实质性内容的是（）。A.中标人以市场价格购买承建房产的B.双方就设计变更增加费用的C.中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的D.中标人因故变更项目经理人答案：C本题解析：2022教材P112-117招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释[2020〕25号）规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认元效的，人民法院应予支持。99、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内向（）提出。A.三个月，原仲裁机构B.六个月，仲裁机构所在地中级法院C.六个月，被申请人住所地基层法院D.二年，仲裁机构上级主管部门答案：B本题解析：B正确，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。100、下列关于建筑市场信用信息公布时限的说法，正确的是（）。A.基本信息公布期限为10年B.优良信用信息长期公开C.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年D.不良信用信息的公开期限不能缩短答案：C本题解析：建筑市场各方主体的信用信息公开期限为:(1)基本信息长期公开;(2)优良信用信息公开期限-般为3年;(3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。101、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，超过一定规模的危大工程，应当由（）组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位答案：C本题解析：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论谊会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。102、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计答案：B本题解析：A错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。C错误，由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。D错误，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。103、关于水污染的防治，下列说法正确的是（）。A.在饮用水水源保护区内，只能建设1个排污口B.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况C.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物D.禁止向水体排放、倾倒含有放射性物质的废水答案：C本题解析：A项错误，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。B项错误，建设工程开工前，建设单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况。D项错误，禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。104、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危机毗邻建筑的说明D.设计单位的资质证明答案：D本题解析：建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。105、可能产生环境噪声污染的，应当由（）提出环境影响报告书。A.建设单位B.建设行政主管部门C.施工单位D.环境保护行政主管部门答案：A本题解析：本题考查的是建设项目环境噪声污染的防治。环境影响报告书由建设单位提出，由生态环境主管部门审批。106、根据《民事诉讼法》，关于证据的