2023年-施工合同-3556文稿

第页2023施工合同施工合同范文锦集七篇

在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是特别有必要的行为。那么大家知道合同的格式吗？下面是我帮大家整理的施工合同7篇，希望对大家有所帮助。

施工合同篇1

户主(甲方)：身份证号：

承建方(乙方)：资质证书(或专业证书)号：

乙方法定代表人：身份证号：

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原那么，甲方托付乙方承建海南省大中型水库危房改造民房，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。

一、建筑工程

县(市)镇(乡)村委会村(户主)房屋㎡。

二、工程概况：

结构，层数：

工程形式：包工包料。

三、承建方式：

甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

四、甲方职责

1.甲方依据家庭人数，从?海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集?中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积，按每13㎡增加选择相应的住宅方案，增加的费用甲方自理。

2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时，甲方应供给必要的工作条件，并在生活上予以便利。

3.甲方必需维护设计文件，不得擅自修改，未经同意，甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范围。

4.在施工中甲方有什么问题要刚好给乙方人员说明并刚好解决，过后乙方不再处理，增加费用局部由甲方自行负担。

5.在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。

五、乙方职责

1.乙方必需按甲方指定的施工图纸施工，确保质量，听从甲方监督，施工中甲方觉察不符合质量要求的刚好给乙方说明，有权令其返工。

2.乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、振动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等，费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题，应由设计部门负责出具设计变更的看法书，不得善自变动。

六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责：负责举荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户，并将工程款依据本合同按时拨付给乙方。

七、县(市)建设工程质量平安监督站职责：负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量平安。

八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责：负责监督选用适宜的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所担当设计任务的建设工程应协作施工，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。

九、建房工期

建房工期为天，该工程由签订合同生效后10日之内开工。

十、承建工程价格及拨款方式

由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%，封顶拔付50%，竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款)，工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计：(大写)元(小写)。

十一、施工平安要求及质量问题责任

平安施工：甲方、乙方必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工，乙方必需根据平安施工标准和技术要求，实行严格的平安防护措施，在施工过程中要特殊留意平安施工，杜绝一切事故，并担当由于自身平安措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类状况出现，责任与甲方无关。

工程质量：应到达设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

十二、工期延误

乙方不得有无正值理由的延误施工行为。对因以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延：

(一)自然灾难等不行抗力。

(二)设计变更和工程量增加。

(三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行。

(四)乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。

(五)甲方同意赐予顺延的其它状况。

十三、付款方式

本工程竣工验收后，20个工作日内，由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。

本合同自各方签字后生效，生效后各方必需共同遵守执行。此合同一式六份，甲乙双方各持壹份，并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。

十四、合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇2

托付方〔甲方〕：

姓名：

企业名称：

法人代表：

联系：

地址：

被托付方〔乙方〕：

企业名称：

法人代表：

联系：

开户银行：

银行账号：

第一条工程概况

1.1工程地址：市区

1.2居室规格：室厅卫厨阳台

1.3施工面积：共㎡〔平方米〕。

1.4施工内容：

A、施工工程以甲方签字认可的?工程报价单?中所列工程为准。

B、施工式样及尺寸以甲方签字认可的设计施工图纸为准。

1.5托付方式：

1.6开工日期：年月日

竣工日期：年月日

工期共计：天

1.7施工总价：人民币〔大写〕元

其次条甲方工作

2.1向乙方供给施工所需的水、电、气及电讯设备，并说明运用留意事项;帮助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2全部腾出或局部腾出房屋，去除影响施工的障碍;对只能局部腾出的房屋所滞留的家具、陈设等实行保护措施，并经乙方签字认可。

2.3甲方对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。

2.4甲方指派为甲方驻工地代表，负责到有关部门办理相应的审批手续。

2.5协调乙方作好现场平安、消防等工作。

第三条乙方工作

3.1组织施工图交底，拟定施工方案和进度安排。

3.2严格根据施工标准、平安操作规程、防火平安规定及施工图纸和?工程报价单?中的工程工程进行施工。

3.3作好各项质量检查记录，组织竣工验收和工程结算。

3.4施工中未经甲方同意及有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

第四条工期及工程工程追加、变更

4.1甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应与乙方协调，并支付乙方因赶工所需的施工费用。

4.2因甲方缘由影响工期，甲方担当违约的责任，因乙方缘由影响工期，甲乙方担当违约责任。

4.3工程竣工以后，所发生的整改和修理工作日不计入工期之内。

4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗拒因素而导致停工4小时以上，工期相应顺延。

4.5工程进行中甲方如有工程追加或变更，甲方必需在?追加工程工程施工合同?或?设计变更单?上签字确认。在甲方付清追加款项后，乙方才能进行施工。

4.6在超出预算外的不行预料工程，经双方核定签字后，按追加工程条款执行。

第五条工程质量及验收

5.1工程以施工图纸、?工程报价单?和设计变更内容为依据，以?武汉市家庭装饰工程质量验收暂行规定?为质量评定合格标准。

5.2甲、乙双方应刚好办理隐藏工程验收，假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验;假设复验合格，甲方应担当复验及因复验造成的材料和人工费用，由此造成的停工，工期顺延。

5.3水电隐藏工程验收时，乙方应作出水电路隐藏工程决算并经甲方签字认可。假设因甲方无故不予签字，造成停工、延时由甲方担当责任。

5.4乙方通知甲方能验收之日，为竣工时间〔以竣工验收通知单为准〕，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收移交手续，甲方无故不按期参与验收，视为验收合格。

第六条材料供给

6.1本工程由乙方负责供给的材料、设备必需符合设计和?工程报价单?所要求的品牌、质量标准和规格。

6.2本工程由于甲方负责供给的材料、设备质量不合格，而对工程造成影响，乙方不担当责任，因此而发生的返工费用由甲方担当，工期顺延。

6.3因工程造价缘由运用非标准非品牌的材料、设备由甲方签字认可，运用此类材料、设备造成的质量问题，乙方不负责任。

第七条价款支付

7.1工程详细支付日期：

7.2甲方以转帐支票支付工程款时，工程款均以乙方兑现甲方支票进帐之日起，工期相应顺延，假设甲方拖延付款，乙方可停止施工，由此造成的工期顺延由甲方担当。

7.3在施工过程中如有工程增减，双方应签订补充合同〔条款〕，增减价款。变增款甲方需在施工之前付给乙方，变减款从工程总价中扣除。

7.4如遇追加工程和材料的质量标准变动发生价款增加，甲方签定变更单时付清价款。

7.5甲方不得私自将任何款项交给施工队及其它无关人员。合同款和变更款甲方必需交给乙方财务部或指定收款人，否那么全部责任由甲方担当。

7.6合同工程以验收时的装修工程的工程造价为最终决算〔含施工中变更工程的工程造价〕。如最终决算与最终清单有出入，将以最终工程实际造价结算为准。尾款付清后，即办理保修效劳卡。

第八条平安施工和防火

8.1乙方在施工中应严格遵守?建筑安装工程技术规程?、?建筑安装工人平安操作标准?和?中华人民共和国消防法?的有关规定。

8.2由于乙方在施工过程中违反有关规定而发生平安或火灾事故，乙方应担当一切经济损失。

第九条违约责任

9.1由于乙方缘由，导致施工质量不合格，甲方有权要求乙方停工整改，其损失由乙方担当。

9.2未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责担当。

9.3未办理验收交付手续，甲方提前运用房屋视为验收合格。

9.4因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9.5合同生效后，擅自解除合同的一方，应按合同价款的5%支付违约金，因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应对超过局部全额赔偿。

第十条争议处理

10.1合同履行中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

10.2合同履行中发生争议的其它解决方法为：

〔1〕向武汉市室内装饰协会申请调解解决。

〔2〕向武汉市仲裁委员会申请仲裁解决。

〔3〕向乙方公司所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条保修承诺

11.1甲方在付清尾款后，乙方发给甲方?保修效劳卡?免费保修壹年，终身维护。但由甲方自购的材料、设备，乙方概不保修。

第十二条合同期效

12.1合同自签订之日起生效。

12.2保修期间除有关保修条款接着有效外，其余条款自行失效。

12.3保修期满全部条款终止。

第十三条补充条款第十四条

13.1本合同一式两份签字生效，甲、乙双方各执壹份，其具同等法律效力。

甲方代表：

〔签名〕

盖章：

乙方代表：

〔签名〕

盖公章：

签订时间：年月日

施工合同篇3

甲方：

乙方：

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?以及其它相关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原那么，经甲、乙双方协商特定立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

工程结构：

二、承包方式：包工

三、承包范围：

1)外脚手架搭拆：含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎须要的外架搭设、满意每层砼浇捣、模板加固须要的围护脚手架(外围超出作业面1.5米)，满意室外回填土方的须要而提前撤除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及撤除。

2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、撤除，含全部平安围网、兜网挂设、刚好清整。全部工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)撤除。

3)钢筋施工棚、现场平安广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及撤除。

4)坑基一次或屡次(应施工现场须要)围护、上下深基坑用的踏步，首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等全部临边防护的搭设及撤除。

5)卸料平台按施工须要刚好搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、撤除。

6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设，电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由工程部供给)并刚好检查清理。

7)施工现场钢管、扣件材料刚好清理，按指定地点堆放整齐，听从现场调配，全部外立面的钢管必需预先做好油漆，剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方供给，是否刷油漆由工程工程部确定)

四、质量要求：

乙方必需严格按标准施工、细心排料，最大限度保证平安、巩固、美观，主动协作各级职能部门的检查、验收，平安维护网必需刚好悬挂，并定期整理，脚手架搭设一角四立，一跳三横，每跳错头连接不大于40公分，立杆间距不大于1.5米，每跳1.8米，外排中间排栏腰，内排和墙的距离不大于30公分，不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应供给切实可行的施工方案，并与工程管理人员协商通过前方可施工，施工过程中乙方必需无条件接受甲方安管人监督，觉察问题刚好整改，如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度，每延迟一天工期惩罚乙方1000元，如因此引起的平安事故一切损失由乙方负责。

五、工期要求：

乙方必需听从甲方管理，严格按甲方与工程部支配的形象进度施工，结合现场实际状况及工期节奏，主动供给材料安排，细心支配施工，如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天惩罚乙方1000元。

六、平安文明施工:

1)乙方施工班组长必需常驻工地，如有事离开必需与工程部现场负责人协商并派专人负责。

2)乙方现场施工人员必需戴平安帽，未戴平安帽按100元/人次惩罚(从乙方结算款中扣除)，施工人员高空作业时系好平安带(平安带由乙方供给)

3)严禁酒后作业，严禁高空抛物，觉察一次，扣除乙方200元工程款，如违章操作发生一切平安事故由乙方负全责，如发生意外平安事故，在3万元以内由乙方负责。

4)乙方必需听从管理，抓好现场文明施工，做到工完场清，场地材料堆放有序，楼面刚好清理干净，废品材料刚好清堆安放在指定地点，合理利用原材料不得随意奢侈，施工现场材料必需交清、归库。如不交清归库按扣件5.00元/套，钢管15元/米惩罚;架子上的材料层层上翻，不往上翻，而将材料放在外架上的按扣件5.00元/套，钢管15元/米惩罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方平安文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款，一切损失由乙方负担。

5)如乙方不能按时完成现场清理工作，甲方有权另行支配人员清理，并扣除乙方双倍费用。

6)乙方必需对全部施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行平安文明施工教化，确保平安万无一失。

七、承包价格：

主体结构，脚手架搭拆按建筑面积14.5元/平方米结算(4#楼首道工字钢以下按12.5元/平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元/平方米结算。

八、付款方式：按形象进度付款详细如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。

九、本合同一式两份，双方签字生效，工程完工、工程款支付完毕后自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇4

发包方〔甲方〕：南韩碳火烤肉

承包方〔乙方〕：

依照?中华人民共和国合同法?及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的根底上，就本装饰工程〔以下简称工程〕的有关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1、工程地址：南韩碳火烤肉

2、工程概况：外牌匾人工费

二、工程日期

开工日期201__年__月__日交工日期201__年__月__日

三、工程造价及结算方式：

1、工程总造价__________________________元整，不含全部税金。

2、本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币___________元整。

3、安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%____________

四、工程变更

施工期间变更工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调

整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。

五、违约责任

1、由于甲方缘由导致中途停工，或变更施工方案，甲方应补偿乙方因停

工、窝工及材料损失费用。

2、由于乙方缘由逾期交工的由乙方负责。

3、甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。

六、其它

合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成局部。

合同经双方鉴定生效后，双方必需严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新鉴定补充协议。

合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未交清尾款前，全部乙方施工项归乙方全部，交清尾款交工甲方运用

甲方签字：乙方签字：

合同签定日期201__年__月__日

施工合同篇5

发包人：_________

承包人：_________

根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?住宅室内装饰装修管理方法?及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。

1.1工程地点：_________

1.2工程内容：房屋间数_________室_________厅；总建筑面积_________平方米。

1.3承包范围：_________

1.4承包方式：双方商定实行以下第_________种承包方式：

〔1〕承包人包工包全部材料；

〔2〕承包人包工包局部材料；

〔3〕承包人包工、发包人包料。

1.5开工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；总日历工期〔包括法定节假日〕：_________日。

第2条合同价款与支付

2.1合同价款：金额〔人民币大写〕：_________，￥：_________.

2.2合同价款采纳方式：

双方商定本合同价款采纳第_________种方式确定。

〔1〕采纳固定价格：固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________.

〔2〕采纳可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

〔3〕本钱加酬金：_________

2.3工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________%即人民币〔大写〕_________，预付款扣回的时间、比例：_________.

2.4工程款〔进度款〕支付

〔1〕工程款支付方式：_________

〔2〕工程款支付金额和时间：_________

工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款〔进度款〕同期调整支付。

发包人不按合同约定支付工程款〔进度款〕，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人担当违约责任。

双方商定施工图纸实行以下第_________种方式供给：

〔1〕发包人自行供给施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

〔2〕由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份〔费用包含在合同价款内〕。

4.1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理效劳协议，主动接受监督管理。如确实须要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线〔水、电、暖气、煤气管道〕，负责到有关部门办理审批手续。

4.3向承包人供给施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。

4.4负责去除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等实行保护措施。

4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无实力处理也可托付承包人处理，担当相应的费用。

5.1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

5.2严格根据图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。参与竣工验收，编制工程结算。

5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。

5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.6保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

6.1装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

6.2由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。

6.3凡由承包人选购 的材料、设备应根据设计、标准和样品要求选购 工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。假设已运用，对工程造成的损失由承包人负责。

第7条平安生产和防火

7.1发包人供给的施工图纸或作法说明，应符合?中华人民共和国消防法?和有关防火设计标准。

7.2发包人供给确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。

7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。

7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，应担当由此引发的一切经济损失。

第8条工程质量及验收

8.1双方约定本工程质量应到达国家质量评定_________标准〔可选择优良或合格〕。

8.2优良工程等级增加的经济支出_________.

8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收标准为质量评定验收标准。

8.4发承包双方应刚好办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予成认。

8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责选购 装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

9.1发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方均应刚好办理变更洽商签证，方能进行该工程施工并以此为依据相应变更价款及工期。

9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必需经发包人批准。

10.1工程竣工合格后，承包人应刚好向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正值理由不办理结算，应担当违约责任。

11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

12.1由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。

12.2由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%.

12.3承包人应妥当保护发包人供给的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕由承包人负责并担当损失。

12.5承包人向发包人举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。

12.6未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

12.7因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8双方约定其它违约责任：_________.

第13条争议的解决方式

13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的'，按以下第_________种方式解决：

〔1〕提交大连仲裁委员会仲裁；

〔2〕依法向工程所在地人民法院起诉。

14.1双方关于不行抗力的约定：_________.

第15条保险_________.

16.1合同生效日期：_________年_________月_________日

17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________.

第18条合同备案、鉴证

18.1合同备案、鉴证：

发包方：_________

身份证号：_________；

承包方：_________

身份证号：_________.

第19条其它约定_________.

发包方〔盖章〕：_________

承包方〔盖章〕：_________

授权代表〔签字〕：_________

授权代表〔签字〕：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________

施工合同篇6

发包方〔简称甲方〕：

承包方〔简称乙方〕：

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?等有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原那么，经甲、乙双方友好协商，依据本工程的详细状况，签订本合同如下，双方共同遵守：

一、工程概况

工程名称：XXXXXXXXXXXX工程

工程地点：位于XXXXXXX

二、承包范围

完成基坑支护工程施工图(XXXX水电工程勘察院设计20xx.06.18版)所包含的全部内容，包括但不限于IV型拉森钢板桩、坡面喷射钢筋混凝土、预应力锚索、锚管、灌注桩、钢筋混凝土冠梁、腰梁、单双轴混凝土搅拌桩、木桩、基坑顶底排水沟及集水井〔坑〕、基坑顶部1.5M范围内的硬地化、止水、排水、机械安拆及进出场，施工场地铺筑等，帮助基坑支护工程监测、完工后施工现场的清理、施工资料编制、整理、装订成册等，为完成施工范围全部工程并到达标准质量要求必需实行的施工措施等所产生的全部费用。

三、施工内容

3.1该工程分为两个施工标段：

1〕一标段：地块基坑支护工程；

2〕二标段：地块基坑支护工程；

3.2主要工作内容包括但不限于：

〔1〕IV型拉森钢板桩

〔2〕坡面喷射钢筋混凝土面层

〔3〕预应力锚索

〔4〕￠48锚管

〔5〕￠1000灌注桩

〔6〕钢筋混凝土冠梁、腰梁

〔7〕单、双轴混凝土搅拌桩

〔8〕￠80稍径木桩

〔9〕基坑顶、底排水沟及集水井〔坑〕

〔10〕基坑顶部1.5米范围内的硬地化

〔11〕施工工程产生的止水、排水等一切其它所需的措施工程等。施工期间的排水工作，乙方必需实行一切措施保证抽水、止水、排水的刚好性，否那么，由此造成基坑泡水等而产生的经济及工期损失均由乙方担当,假设不是由乙方缘由造成的基坑泡水而产生的经济损失不由乙方负责。

四、承包方式

本工程采纳核定单价、总价包干的方式。

4.1包干总价中包括施工范围内工程质量、工期、平安文明施工等工程到达验收标准所必需的全部费用，其中包括但不限于人工费、材料费、机械费、调试费、试验费、施工协作费、施工用电用水费、泥浆制备及清运费、成品保护费、验收费〔政府主管部门的检验、试验及相关费用，但不包含基坑监测、沉降观测的费用〕、平安文明施工费、材料检测、机械及机械安拆和进退场、抽水排水、工程保险及意外损害保险、管理费、措施费及规费、利润、税金、市场价格波动风险、政府标准合同文本规定的不行抗力以外的全部风险及其他一切可预见或不行预见因素等。

4.2本工程所需材料均由乙方负责选购 ，在选购 前7天内通知甲方，经甲乙双方共同考查品牌、质量确认符合要求后，再行选购 ，但因材料质量问题造成的工程质量不合格，其责任仍由乙方担当。

4.3施工阶段的临建和产生的废弃物，施工完成后于退场前应按甲方要求刚好清理，不得影响后续施工，每拖延一天按拖延一天工期罚款。

五、付款方式

5.1本工程不支付工程备料款〔预付款〕，工程正式开工后，按每月实际完成合

格工作量的__％支付给乙方作为本月工程进度款，乙方在每月25日向甲方申报当月完成进度结算书和进度款申报表，甲方和监理应在下月5日前办好审批手续，并且在办好审批手续后10天内支付给乙方上月工程进度款。

5.2在基坑土方开挖到位后，本合同全部工程竣工经甲方、监理、设计方等相关

方验收合格、竣工结算双方核对完成；接乙方书面请款报告十二个工作日内支付至结算价的__％。

5.3预留结算价款的%作为本工程的质量保证金，待基坑回填完成后，接乙方

书面请款报告，九十个工作日内一次性无息付清。

5.4符合以上付款条件后，乙方应先向甲方供给符合税法规定的发票，甲方收到

乙方发票后付款，否那么甲方有权拒绝支付工程款，乙方担当违约责任。全部工程竣工验收合格结算完成，甲方支付该期应付款时，乙方须开发票至本工程结算价款的100%。

六、合同价款及结算方法

6.1合同价款：本工程经双方核定后的包干总价元〔大写：元人民币〕。

6.2按核定后的单价总价一次性包干，假设实际施工无设计修变更更增减指令，结算时不做任何调整，乙方不得以任何理由提出结算调整的要求。

6.3包干总价是依据招标文件、合同、施工图纸等文件并结合现场实际状况确定的，为施工范围内表述的全部工作内容，即使并不明确，乙方均按合同总价一次包定，在完成合同范围内工程时不得以任何理由提出结算调整的要求。

6.4乙方投标报价清单中未列的工程，视为已包含在包干总价中；各项综合单价被视为完成该分项工程全部工序内容的综合单价；

6.5甲方指令发出的变更增减，工程量按现场签证据实计算，价格按以下结算原那么执行：

①变更增减的工程是?包干总价清单?中已有的工程,那么价格按?包干总

价清单?中甲方确认的核定单价及实际发生的变更增减数量计算，如?包干总价清单?中存在相同工程但单价不同，那么单价按?包干总价清单?中的最低的核定单价执行。

②变更增减的工程在?包干总价清单?中无相同工程但有类似工程的，参照该类似工程的核定单价双方协商确定。

③变更增减的工程在?包干总价清单?中没有的工程也没有类似的工程时，单价按市场价或套用以下标准两者取低者计算〔计价软件采纳晨曦软件〕，材料单价按施工期间?宁德建设工程信息?加权平均价计算：

1〕20xx版?建筑工程消耗量定额?

2〕20xx版?市政工程消耗量定额?

3〕20xx版?全国统一安装工程预算定额综合单价表?

4〕福建省住房和城乡建设厅20xx年7月31日前执行的相关配套文件及补充定额

5〕按?包干总价清单?的计算方法结算。

6.6工程拉森钢板桩实际打拔天数按5个月〔从甲方要求的每一个施工段最终一根桩施打完毕之日起算，至甲方通知乙方拔桩之日止〕包干在总价中，实际天数超过5个月后，每超过一天按元/吨计算。计算天数以现场甲乙双方确认的实际天数为准。

七、工期要求

工程总工期为：地下室一层与地下室二层之间的水泥搅拌桩施工工期为15个日历天；全部水泥搅拌桩、灌注桩的施工工期为20个日历天；拉森钢板桩、松木桩施工时间依据基坑土方开挖的先后依次分阶段施工。详细开工时间以甲方书面通知为准。

工期延迟惩罚：合同工期每延迟一天，按合同总价2‰罚款。

八、工程施工：

质量要求

8.1￠20的锚杆、￠48锚管、￠1000灌注桩成孔后，必需经甲方现场工程师检查到达设计要求，土渣清理干净并办好工程隐藏记录前方可进入下一步工序，否那么甲方有权要求乙方重新钻孔检测；

8.2乙方负责做好现场平安施工管理工作，并对发生施工平安事故而造成的经济损失、法律责任和连带责任负全责；

8.3必需遵守甲方的工程管理制度，如有违规，视为违约，按违规每条500元/次/人惩罚；

8.4乙方有责任亲密监测边坡及四周地表、建构筑物的位移变形，制定落实抢险预案。发生险情时，要实行一切有效措施进行紧急处置，务必实行先抢险后查责任的原那么；由乙方缘由发生质量平安事故，所引起的经济责任，法律责任和由此引起的连带责任由乙方担当；

8.5假设因乙方未按设计图纸、技术规程和技术标准施工，发生基坑边坡倒塌而造成的一切损失由乙方负责，除修复倒塌的边坡外，还需担当由此引起的全部经济责任和法律责任；

8.6仔细审查