版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页共页装修是加工承揽合同吗(5篇)[热门]装修是加工承揽合同吗(5篇)。装修是加工承揽合同吗篇1承揽方(甲方):_________定作方(乙方):_________甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称:_________型号:_________规格:_________质量要求:_________计量单位:_________数量:_________加工费:_________单位总价:_________第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当。第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当。第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称:_________型号:_________规格:_________质量要求:_________计量单位:_________数量:_________单价:_________总价:_________图纸、技:_________术资料及:_________交付时间:_________第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称:_________交付时间:_________交付地点:_________交付数量:_________包装要求:_________检验方法:_________运输方法:_________运费承当:第六条加工费结算方法与时间_________。第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的,无权恳求返还定金。甲方不履行合同的,除承当违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的_________‰偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_________%的违约金。6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_________%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5.乙方如无故回绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点,应承当因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密(技术信息、经营信息及其他商业机密)予以保密。未经该商业机密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。一方违背上述保密义务的,应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的',方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下:_________。3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_________国法律管辖并按其进展解释。2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第_________种方式解决:(1)提交_________仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,按照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。承揽方(盖章):_________定作方(盖章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________地址:_________地址:__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________装修是加工承揽合同吗篇2原告:某塑料厂被告:某塑料模具厂某塑料厂与某塑料模具厂于1985年1月20日签订加工承揽合同一份,由塑料模具厂为塑料厂加工多层塑化模具一套,材料加工费21000元,同年2月底完成。塑料厂并许诺另付塑料模具厂帐外“加快费”3000元。加工承揽合同履行中,塑料厂分别于1985年2月2日和2月13日,将材料加工费21000元全部汇付塑料模具厂。但塑料模具厂4月15日才加工完毕,经历收,因模具有裂痕,由塑料模具厂另行加工一台同型模具,5月5日交货验收。5月3日塑料厂验收时,发现塑料模具厂并未做同型模具,仅对原模具进展了局部修补,质量仍不合格。5月13日,双方再次商订,由塑料模具厂继续修理模具,5月底完工验收,质量为正常使用不低于一年时间,并退还塑料厂加工费4000元。塑料模具厂除按约定退还4000元外,再次误期于10月7日将模具送至塑料厂。经双方试车检验,模具跑料严重,无法正常使用。12月7日双方商定,由于模具不符合质量要求,塑料模具厂只收取9000元材料费,其余8000元加工费于1986年1月15日前,分两次退还塑料厂,但至1986年3月26日塑料模具厂尚未退还余款。塑料厂向某区人民法院起诉,要求塑料模具厂退还全部材料及加工费17000元,并给付违约金和经济损失费35300元。法院审理中认为:塑料模具厂为塑料厂加工制作模具,既未按期完成,又不符合质量要求,已经违约。此后,双方虽几经变更协议,但塑料模具厂终未履行,导致纠纷应负完全责任。另,双方商议收受帐外“加快费”,违背国家财经纪律,实属错误,应予批评。塑料厂向塑料模具厂索赔应得利润欠妥当。根据《中华人民共和国经济合同法》第41条第1款规定,进展调解,达成协议如下:1、塑料模具厂为塑料厂加工多层塑化模具,因质量不合格,作退货处理,报废模具由塑料厂自行处理;2、塑料模具厂退还塑料厂材料、加工费17000元;3、塑料模具厂赔偿塑料厂运输、旅差费用1000元;4、上述二、三两项合计18000元,由塑料模具厂分4次给付塑料厂:1986年5月给付3000元,1986年6至8月,每月给付5000元。5、塑料厂放弃其它要求。1、本案纠纷发生的责任,完全在于塑料模具厂。《中华人民共和国经济合同法》第41条第1款规定:“未按合同规定的质量、数量完成定作方交付的工作,应无偿进展修理、补足数量或者酌减报酬”。所以,承揽方塑料模具厂必须退还定作方塑料厂的全部材料、加工费,并且赔偿塑料厂的全部运输、旅差费。2、签订经济合同时,按照《中华人民共和国经济合同法》第14条规定,一方可以向对方给付定金,合同履行后可以收回或抵作价款。但是,象本案塑料厂在合同签订后不久,即付了全部材料、加工费是不妥的。以致造成事后归还时发生了困难。3、塑料厂为了急于求成,允许另付帐外“加快费”3000元,这是违法的。由于双方只是口头协议,事后由于加工质量发生纠纷,并未形成事实。故法院给予批评是完全正确的。装修是加工承揽合同吗篇3承揽方〔甲方〕:_________定作方〔乙方〕:_________甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承当第六条加工费结算方法与时间_________。第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的,无权恳求返还定金。甲方不履行合同的,除承当违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的_________‰偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_________%的违约金。6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_________%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5.乙方如无故回绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点,应承当因此而多支出的.费用。第十条声明及保证〔一〕甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。〔二〕乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密〔技术信息、经营信息及其他商业机密〕予以保密。未经该商业机密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。一方违背上述保密义务的,应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________〔书信、、电报、当面送交等方式〕传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下:_________。3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_________国法律管辖并按其进展解释。2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第_________种方式解决:〔1〕提交_________仲裁委员会仲裁;〔2〕依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,按照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。承揽方〔盖章〕:_____________定作方〔盖章〕:_____________法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:_________地址:_______________________地址:________________________________年____月____日_________年____月____日签订地点:___________________签订地点:___________________装修是加工承揽合同吗篇4订立合同双方:定作方:〔以下简称甲方〕承揽方:〔以下简称乙方〕甲方委托乙方加工消费家具产品,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条产品的名称、品种、规格:〔详见附件1〕第二条产品技术、质量要求:产品质量、款式、尺寸、材料、内部构造及技术要求等,按照双方签字认可的设计图纸、乙方提供的存放于甲方封存样品及同行业相关规定为准。乙方必须在加工前向甲方提供中纤板的合格甲醛检测报告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛检测报告;做油漆后成品需打样;抽屉与柜体之间的缝隙不得超过2mm;严格按照图纸所示的木纹方向施工;漆膜外表光亮平滑,家具漆外表厚度一致,漆面饱和、干净、无颗粒、无气泡、起泡开裂等现象;木纹接口均采用横纹平接方式;家具均制作成整体式,不能采用拼接组合方式;家具板材材质密度为,环保等级为。第三条交货时间:_____年_____月_____日〔如甲方推延付款,交货时间顺延〕第四条交货时间及交货时间。交货地点:交货时间:合同生效后日交货〔或交货时间详见附件〕。第五条付款方式:1.合同金额为:_____元,人民币大写:_____;2.预付款方式:双方签订合同后,甲方在两日内,先预付总金额的_____%;即_____元;3.白坯产品完工后,付至合同总金额_____%,计:万元作为合同进度款。4.成品后验收合格付至总金额的_____,计:5.安装完毕后经业主方验收合格后付至合同总金额_____,计:质保金_____,质保期_____年。6.门边线条25元/米,按实际收货结算。付款方式:满5万结一次。第六条验收:1.甲方应于乙方安装完毕后在安装现场进展验收,并将结果通知乙方,如交货期届满,甲方未能及时收货,乙方可适当收取一定的保管费用。2.如有质量问题,由乙方负责维修或更换,直至甲方验收合格为止;3.如逾期验收那么视为质量合格〔注:安装完毕七日内验收〕。4.如乙方消费的产品不符合要求,甲方有权终止合同。第七条特别条款:1.货物运输由_____方负责,运费由方承当;搬运费由_____方承当,产品安装由方负责;2.甲方未按期支付进度款、〔交〕提货期限顺延;3.合同签订后如甲方要求取消局部或全部取消已订之货物,乙方有权要求甲方赔偿因此而造成的损失。4.甲方应为乙方提供合适安装作业的现场、供电、清洁环境、运货通道。安装期间,甲方应确保家具不因乙方以外的因素而致污损、灭失。5、乙方在现场安装作业时,所造成的平安事故由乙方全部承当。第八条违约责任1.乙方违约,那么双倍返还预付款;2.甲方违,那么不退还预付款,而因此给乙方造成之其损失亦全额赔偿;如不能再合同约定的期限内支付乙方应付货款,乙方有权从甲方货物现场撤出所有产品,直至甲方支付应付所有货款为止;3.乙方不能按时交货,按照每逾期一日向甲方支付作为违约金,假设该项违约金缺乏本条第一款金额,按第一款承当违约金。4.假设因乙方质量问题造成的损失,如人工费、搬运费、工期延误等,全部费用由乙方承当。第九条法律效力:1、本合同在甲、乙双方代表签字盖章之日起生效;2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;3、一切由执行本合同引起的或与本合同有关的政治甲乙双方应当通过友好协商解决,如协商不能解决时,那么提交成都仲裁委员会。第十条其他事项1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。加工图纸必须由甲方现场代表李翔,乙方代表殷本建双方签字,每次办理货款乙方必须向甲方提供合格的发票。甲方:乙方:成都市文春木业法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:地址:地址:开户行:开户行:账号:账号:::_____年_____月_____日_____年_____月_____日装修是加工承揽合同吗篇5订立合同双方:承揽方:县木具厂以下简称甲方定作方:县百货公司以下简称乙方甲方为乙方加工柜台,货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守。第一条加工成品┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐│品名│规格(长,宽,高cm)│单位│数量│备注│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃柜台│1304090│件│120││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│塑料台面柜台│18010095│件│10│其中不││││││带抽屉│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃台面柜台│18010095│件│20││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│棉布货架│18040200│件│10││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│大百货电器货架│18080200│件│5││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│小百货货架│18050200│件│80││└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘第二条加工成品质量要求:一、材种:柜台,货架一律采用水曲柳。二、用材尺寸:按图纸所标尺寸做。三、严格掌握木制品的木材枯燥程度,榫缝、肩角构造必须严密,巩固、外表必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正,平直,安装方便。四、甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的根据。第三条原材料由甲方提供。第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在按照乙方的要求进展工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复,有权停顿工作,并通知乙方。因此造成的损失,由乙方赔偿。第五条工程价款:按核定价格单计算款25000元。第六条验收标准和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时,由县物价局提供检验证明。第七条交货的时间和地点:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提早或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼,由百货公司供销科收货,验收合格,办理交接手续。第八条包装要求及费用负担:由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算,共计980元,全部费用由乙方负担。第九条运输方法及费用负担:由甲方负责运输,每件运输费用均按2元计算,共计490元,全部费用由乙方负担。运输造成的损失,由甲方负责。第十条本合同签字之日,乙方向甲方给付预付款20000元(贰万元)。甲方不履行合同时,除承当违约责任外,必须如数
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论