2023年土石土方工程施工合同(13篇)

2023年土石土方工程施工合同(13篇)土石土方工程施工合同篇一

承包方(乙方)：__________________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程详细状况，经双方协商全都;达成以下条例签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：怀德广场

2、工程地址：深圳市宝安区福永街道

3、工程内容：基坑挖远

4、据见图纸：据详见图纸，土方量约________万立方米;工程内容包括(挖土、运土)

其次条施工期限

开工日期：暂定_______年____月____日前，完工日期_______年____月底。共约需_______日左右。(由于特别天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延)。

第三条承包方式

1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平坦场地、包机械、包机械修理、包烯料、包质量、包安全、包工期。

第四条工程造价

2、施工场地土方量约________万立方米，按平面的最高点测量

第五条甲方责任范围

1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及消失事故时的担当及处理工作。

2、在施工过程中消失地下水、流沙、淤泥、石头由甲方担当，或另计费用。

3、甲方必需负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。

4、供应图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监视检查工程质量进度。

5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。

6、应准时支付工程款，并积极协作乙方以避开乙方停工、窝工;

7、负责竣工审核结算。

8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出惩罚，严峻时将终止合同，造成的损失由乙方担当。

9、甲方负责地质和地下杂物勘测，供应给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。

第六条乙方责任范围

1、依据甲方供应的图纸及要求进展土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。

2、乙方应承受甲方的监视，对于乙方造成的质量事故或未到达质量要求，甲方视情节赐予惩罚外，有终止合同，造成的损失由乙方担当。

3、乙方所需的一切施工工具自理。

4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。

5、进场时应准时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方担当。

6、乙方不得对工程进展分包或转包，一经发觉，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。

7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。

8、装运平、路上掉泥自行处理。

第七条工程质量要求验收及付款方式

1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款________万元;

2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。

3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。

4、工程全面完后，乙方必需向甲方提交《竣工报表》，经甲方确认(甲方需在乙方提交《竣工报表》后的一周内确认，过期视为合格)甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。

2、乙方必需严格根据安全标准进展施工，一切听从工程技术人员及现场治理人员的治理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责。

第八条违约责任：

1、因甲方没有准时支付工程款或因甲方缘由造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该工程已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。

2、如乙方因施工质量不能满意图纸要求及自身缘由造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20%。

第九条其他事项

1、必需做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工规划。

2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应马上报造甲方有关部门，以协作处理。

3、甲方托付__________为驻工地代表，监视检查工程质量进度及其它事宜。

4、乙方委派_________为驻工地代表，负责工程质量进度和安全施工事宜。

5、各方驻工地代表，必需提前三个工作日通知对方。

6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺当进展施工。

7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。

发包方(公章)：

承包方(公章)：

年月日：

土石土方工程施工合同篇二

发包方：

承包方：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、公平、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程范围：

其次条工作内容

2.1零星工程：甲方工程场内开掘道口，帮助现场施工、临时设施搭建等

2.2工程范围内的土石方开挖、外运，岩石层的静力爆破。

2.3积极协作甲方现场的各期施工工作，包括乙方文明施工、迎接检查等。

2.4施工过程要削减对四周环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞缘由造成的路面污染由甲方处理。

第三条合同工期及保证金

3.1经双方协商确定，工程期为日，暂定自年月日起至年_月_日，详细开工时间由甲方下达开工令明确。乙方进场正式开挖前，甲方需自行完善施工现场的一切房屋和电力设施的拆迁以及青苗土地的赔偿，将全部施工场地一次性交付乙方，否则乙方不作工期承诺。

3.2若施工过程中发生不行抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相

应顺延。

3.3保证金：甲乙双方签订合同时乙方向甲方缴纳订金20万元，乙方进场正式开挖3日内向甲方缴纳80万元。该保证金甲方每月按乙方完成总工程量的比例向乙方退还。

3.4中途停工：如施工过程中非乙方缘由停工(不行抗力因素除外)单次3日以上或累计10日以上，则甲方按如下单价赔偿乙方现场损失：机械租金20xx元每台每天，治理人员工资300元每人每天，工人及驾驶员200元每人每天，车辆租金350元每辆每天，其他费用20xx元每天。

第四条工程质量

4.1乙方依据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内(外)卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有针对性的施工组织(设计)方案，交由建立单位进展审批，合同签订后三日内，必需组织人员进场，作好前期预备工作。

4.2施工层面的标高，开挖、预留土体平坦度，阶梯度等要满意《施工验收标准》、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求。

第五条工程价格及支付方式

5.1土石方工程量确实认：现场正式开挖前，甲方、乙方、双方共同对现场地形标高进展测量、签证，保存根底数据;工程开挖完毕，经甲方、乙方、双方验收合格后，双方代表共同对现场地形标高进展测量、签证，计算出总挖运土方量，进展签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。

5.2工程单价按现场开挖的实际方量47元每立方米(该单价包含爆破、装车、7公里以内的运输、100元每车的弃渣，税金由甲方自行负责)假如运输距离超过7公里或弃渣超过100元每车，则甲方按乙方实际多出的费用补贴给

5.3工程款支付方式，乙方每月25日向甲方供应当月实际工程量，甲方于次月5日前按乙方所完成的工程量支付该量合同单价的85%的进度款给乙方，工程完工甲方验收合格即支付乙方剩余的15%的工程款。甲方若不能按时支付乙方进度款及结算款等一切应当支付的款项，则甲方需按未付金额的日千分之三的资金占用费赔偿乙方经济损失。

第六条双方的权利和义务

6.1.甲方责任

6.1.1甲方负责供应施工图纸、地质勘察资料及地下隐藏设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)资料;如因甲方供应的上述图纸、资料不准时或与实不符，造成的相应损失由甲方自行负责。

6.1.2甲方代表、监理公司和甲方托付的施工技术人员负责进展技术交底、质量监视、检查订正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场详细问题。

6.1.3工程竣工后，经乙方恳求验收，甲方应在验收。

6.1.4按合同规定准时支付工程款

6.1.5施工爆破手续，乙方协作甲方由甲方完善爆破手续，所产生的费用由乙方负责。

6.2乙方责任

6.2.1乙方必需听从甲方工地代表的统一指挥，严格根据监理及总包单位的现场治理进展施工，全力协作总包单位的工作。

6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大

安全事故的发生，如发生事故由乙方担当一切责任，并担当由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工规划和施工方案，获得甲方许可前方可施行。

6.2.4乙方应保证整个工期施工的准时性，常常与甲方现场联系沟通。

6.2.5负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等全部执法部门的关系协调及手续办理工作，并担当相关费用。

6.2.6承包人必需具备相应实力，自行完本钱合同工程，不得转包。

6.2.7承包人应根据有关规定进展安全施工，并担当相应的费用。

第七条争议解决方式

7.1本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建立工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。

7.2发生争议后，除非消失以下状况的，双方都应连续履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程：①甲方明确要求乙方停顿施工或者乙方明确提出解除合同;②调解要求停顿施工，且为双方承受;③法院要求停顿施工;停顿施工后，双方应妥当处理现场，防止损失发生，并有利于工程的下一步施工。

第八条其他

8.1本合同一式二四份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2本合同自双方盖章后生效。合同失效时间确实定。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)签字代表：签字代表：

电话：电话：

年月日

土石土方工程施工合同篇三

发包方：

承包方：

甲方现将土石方挖、运工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵照公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，签订本合同。

第一条、工程工程

(一)工程名称：

(二)工程地点：(三)工程内容：

(四)承包范例：

根据甲方供应的施工图纸，以及甲方供应的施工技术交底及施工方案进展施工。详细包括：

1、土石方工程：

(1)土方开挖、开挖后基面平坦。

(2)余泥渣土排放证办理(费用由乙方担当)。

(五)承包方式：包挖、包运、包机械进退场、包施工中所需的协作等一切费用以及向有关专业主管部门报批、办理所需相关费用等综合包干形式。

(六)承包价格：

1、按甲方工程范围及施工方案施工。完成全部工作内容按每立方米元单价综合包干形式承包，以上造价含税金，含余泥渣排放费，工程结算时按实际立方乘以每立方米综合单价结算。土石方工程的计算方法按现场丈量尺寸计算。

2、施工中，由于工程修改(已施工的)变更而发生的费用或调整方法：以现场签证送现场施工员审查，工程预算员审核，工程经理审批，公司预算部审定。

3、乙方已了解并认同现场施工环境条件，并已在报价中难度予以综合考虑，在施工过程中，不得以施工条件等任何因素为理由降低施工质量、延长工期和调高单价。

其次条、工期

(一)依据甲方要求的工期完成全部全部承包工作内容。

(二)乙方延迟工期，应担当甲方的一切经济损失。

(三)如遇以下状况经甲方公司签证后，工期可顺延。

(1)甲方未能按合同商定履行责任。

(2)施工期间重大设计变更，必需延长工期的。

(3)不行抗拒的因素。

第三条、工程质量标准和保修期

(一)工程质量标准按国家现行的施工验收标准进展施工及验收。并根据国家现行验收规定《gb50204-20xx》中有关规定执行。

(二)乙方按施工图纸施工，严格掌握设计标高，不得超挖和少挖。

第四条、材料设备供给

(一)工程材料价差的处理方法，不再另行调整。

(二)乙方自带机械，机械修理、机械进退场费用自理。

第五条、工程款支付和结算

(一)工程款结算方式：乙方按该工程施工图纸、施工方案及现场技术交底完成全部工作内容，按现场实际发生丈量计算土方量。

(二)工程款支付方式：乙方每完成1万立方，甲方支付完成工程款50%给乙方，依此类推。土方全部完工付80%，余款在世纪风情一期工程完工至六层后一个月内全部付清。

第六条、双方责任

(一)甲方责任：

1、开工前向乙方供应开挖方案。

2、向乙方供应施工报建、办证等手续所需的相关资料。

3、帮助乙方组织有关单位参与的施工图纸交底会审，催促和协作乙方做好图纸会审纪录。

4、向乙方供应生产生活用水用电，费用由乙方自理。

5、审核乙方完成工程量结算书，作为向乙方支付款的依据。

6、对乙方在施工通知后二天内会同设计单位进展处理。

7、委派人员为现场治理代表，监视工程质量、进度、负责设计图纸和变更、施工期间的质量验收及其它事宜。

8、组织工程竣工验收，办理竣工结算。

(二)乙方责任：

1、乙方必需承受甲方和监理人员的全面监视，遵守工地规章制度。

2、乙方接到甲方进场通知后乙方在24小时内自行组织人员机具进场，以及妥当保管机具，派工地代表进驻现场。

3、乙方应按施工图纸、施工说明和国家现行(施工及验收标准)及甲方有关部门审定施工方案，确保质量和工期。

4、乙方应确保施工安全和其次者安全，若因乙方施工不当，违章操作造成施工伤亡事故，乙方必需负全责并进展赔偿。

5、施工中因乙方缘由造成的停工、返工、成品的破坏市政道路的损坏等以及由于施工质量缘由造成的一切经济损失和法律责任等均由乙方担当。

6、施工中如发觉设计错误或严峻不合理时，应马上以书面通知甲方。

7、乙方自行做好材料、设备的保管和爱护工作。

8、在施工过程中，乙方因施工不当，违反操作规程而造成人员伤亡、设备损坏，乙方要担当全部责任，并赔偿甲方因此造成的一切损失，与其他工程冲破突时由甲方协调解决。

9、施工过程中，乙方须仔细执行合同各项条款，否则甲方有权单方终止合同，并应赔偿由此造成的一切经济损失。

10、工程竣工验收后，施工单位人员、机械必需在3天内撤离施工现场。

第七条、工程验收

(一)工程验收以施工图及说明书、图纸地审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收标准和质量检验标准为依据。

(二)工程施工中，隐藏工程必需具备隐藏工程验收签证，检验符合施工标准要求。

(三)经甲方确认各项工程具备验收条件，方能办理竣工验收手续。

第八条、违约责任

(一)乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工的，按合同中其次条第(二)款向甲方偿付违约金，并担当因工期质量问题造成的经济损失。

(二)遇不行抗拒自然灾难，造成的经济损失，报有关部门规定。

第九条、其他商定条款

(一)乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进展分包。

(二)乙方应严格根据施工标准甲方的方案进展施工。

(三)本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协方议，补充协议作为本合同的副件，与原合同具有同等法律效力。

(四)合同执行过程中如发生争议，双方应准时协调解决，协商不成时任何一方均可向南昌市仲裁委员会申请仲裁。

第十条、合同生效及合同份数

(一)合同自甲、乙双方签字或盖章生效。

(二)本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，均具有同等效力。工程款付清本合同自行失效。

甲方：乙方：

代表人签字：代表人签字：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

土石土方工程施工合同篇四

土方工程施工合约书

发包方(全称)：(以下简称为甲方)

承包方(全称)：(以下简称为乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就土方工程施工事项经协商达成全都，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：公馆土方工程

2、工程地点：饭店以北，北路以东

3、建立单位：置业有限公司

4、设计单位：市建筑设计讨论院有限公司

5、监理单位：浙江工程治理有限公司

6、甲方工程总经理：徐

二、工程承包范围与承包方式

1、承包范围：开挖深度从自然地坪起，至地下室垫层底标高处，包括基坑土方挖运、人工清理与弃土，人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高，坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等，工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积，土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定，超挖局部不计工程量。

2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。

三、合同工期

1、土方开工日期：暂定为年8月15日(挖土开头之日，乙方必需在当天出具开工报告，否则视当天为开工日期。)假如南区地下室、北区地下室、地下室连通口由于桩基施工进度要求，开头挖土的日期不同，则工期分别计算。

2、工期要求：按施工总进度规划，南区一层地下室：第一层挖土工期为10日历天(从挖土开头到第一道围护梁施工)，其次层挖土工期为15日历天(从第一道围护梁养护完毕到地下室底板垫层施工);北区两层地下室：第一层挖土工期为10日历天(从挖土开头到第一道围护梁施工)，其次层挖土工期为20日历天(从第一道围护梁养护完毕到其次道围护梁施工)，第三层挖土工期为15日历天(从其次道围护梁养护完毕到地下室底板垫层施工);联通口：挖土工期为5日历天(从挖土开头到地下室底板垫层施工，联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后)。

四、质量标准

1、工程质量标准：爱护好已完工的桩基及基坑支护桩工程。按标准和图纸要求施工，并听从施工监理及甲方的要求。

2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工缘由产生的事故，均由乙方担当。因挖土不按标准施工，造成桩基小应变检测为不合格，或桩位偏差，由乙方担当。

3、乙方必需做好基坑围护紧急预案，该预案必需经监理及甲方认可，有此产生的费用由现场相关担当的责任分摊。

五、合同价款

1、本合同内全部工程量按土方开挖前的密实体积计算，土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定，超挖局部不计工程量。

2、本工程土方综合单价为闭口包干价，包括挖土、装车、清理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容。综合价为41.50元/3。该综合单价应包括人工费、机械费、治理费、规费、利润、税金、与其他单位的协作费用及风险因素等一切可能发生的费用，竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整。综合单价包含了完成该工程土方施工所需的全部施工工序内容，且按图纸、标准及合同要求有关工作等全部费用。

3、结算方式：土方完成后根据如下公式确定工程实际总造价：

结算价=土方综合单价41.50元/立方米___开挖土方总量

4、乙方的挖土协作费及湿土排水费为5元每立方米另计，该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等帮助设施使用等相关费用。

5、不管土方的工程量如何变动，上述综合单价均不作调整。

六、付款方式：

1、挖土全部完成(包括南区地下室、北区地下室的全部挖土，不包括连通口的挖土),且桩小应变检测完成后一周内，支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;

2、施工至主体构造五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清;

发包方(全称)：置业有限公司(以下简称为甲方)

承包方(全称)：建工股份有限公司(以下简称为乙方)

甲方：乙方：

年月日：年月日：

土石土方工程施工合同篇五

发包方：_________________________(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在公平互利的根底上达成全都意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、承包方式及价款：______元/m3一次性包死(含一切费用)

三、工期：本合同全部工程于____年____月___日开工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工过程中,除遇以下状况外，工期不予顺延。

1、因天灾或其它不行抗力的缘由被迫停工的;

2、因甲方提出变更规划或变更施工图而不能连续施工的;

3、因甲方不能按期供应图纸、材料、设备以及其它商定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺当施工的。

四、工程质量和保修

1.工程质量要求:按有关规定和本合同的商定,经甲方、业主、监理工程师和有关质量监视部门检验,工程质量到达合格标准;

2.乙方必需严格根据甲方供应的施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程标准、规程和标准,甲乙双方的技术交底文件和甲方的书面指令进展施工,并承受甲方、监理和业主代表的监视、检查;

3.乙方应依据甲方要求,随时供应有关技术资料,如材料,设备出厂合格证,试验报告等影印件或原件(由乙方供应的材料);

4.甲方可以随时对工程作业进度、质量进展检查,乙方施工不符合双方商定的要求或有关技术标准,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工给双方造成的损失和返工费用由乙方担当;

5.工程竣工,阅历收到达本合同商定的合格标准,乙方按国家关于工程保修的有关规定担当保修责任并担当此项费用。

五、双方责任

甲方责任

1.按本合同商定的期限支付工程款(含进度款和结算款);

2.帮助乙方办理有关施工报建手续并协调与当地政府和居民的关系;

3.负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进展监视、检查,办理签证中间工程的验收手续;

4.向乙方供应与本合同相关的图纸、资料;

5.在开工前,就本工程及相关工程向乙方进展技术交底;

6.帮助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;

7.核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;

9.负责组织相关的试验检测工作,乙方需组织相宜人员协作甲方进展试验工作;

10.负责指导乙方进展相关施工资料的填报工作。

乙方责任

1.听从甲方、监理及业主现场指挥及治理;

2.听从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等治理机构的治理;承受甲方按制订的工程进度奖罚制度进展奖罚.对担当的工程工程的施工质量、安全、进度、文明施工负责;

3.按时组织施工,保质、保量、安全、按期完本钱合同商定的全部工作内容并交付使用;

4.负责依据本合同关于施工内容的有关资料(如图纸,甲方指令等)编制组织,施工方案,并报甲方审批;

5.制定妥当的工程质量和安全保证措施;

6.对施工工人进展安全生产方面的教育，杜绝安全事故。

六、结算以及付款方式：

1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;

2、本合同自签定生效之日起，甲方应在_______日内一次拨付给乙方备料及施工费。工程进展期间，甲方应依据工程进度拨给乙方进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之________的尾数款，待工程竣工验收合格后结清，不按合同规定时间、数量、比例拨付工程款的，按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。

3、乙方必需供应经税务机关认可的建安发票，否则甲方有权拒绝付款，且工期不予顺延。

七、乙方必需听从甲方工地代表及监理工程师的监视治理，甲方必需赐予乙方施工必要的帮助与支持。

八、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己担当。

九、乙方必需将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。

十、违约处理：如乙方未在本合同商定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币500元整。如甲方未根据本合同的商定按时、按量支付工程款的，根据银行同期贷款支付给乙方利息。

十一、争议解决：如双方发生争议，甲乙双方应当友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。

十二、未尽事宜,双方协商全都可以订立补充条款,补充条款为本合同的补充合同,与本合同具有同等的法律效力.

十三、双方可以商定将与该工程有关的工程工程一览表等文件作为本合同的的附件，为该合同的组成局部，应共同遵守。

十四、本协议自双方签字或盖章后生效，一式_____份,双方各持___份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土石土方工程施工合同篇六

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、公平、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地点：

(三)工程范围：依据甲方的要求，乙方将土运到甲方指定的场地(即富力湾内)倒卸。平坦土方，清理场地所需要的挖土机、推土机等机械由甲方负责。但不负责本合同土石方工程量约为3.5万立方米，约20xx马担车。

(四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为：每马担车230人民币(每马担车土方的方量不少于20立方米(松土方量)，否则甲方可以不计量给乙方)，全部工程造价暂定为人民币伍拾万元整。

其次条工程期限

依据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不行预见或不行抗力时，工期顺延。

第三条工程质量

乙方运给甲方的土方量为原山体黄土，能满意回填压实要求，按甲方指定的地方倒卸，乙方保证每马担车土方的方量不少于20立方米(松土方量)，否则甲方可以不计量给乙方。

第四条工程价款结算及工程款拨付

(一)乙方所运的土方按车计量，计量由甲方委派的工作人员签名才有效，本合同全部工程造价按实际完成的工程量结算。

(二)工程款拨付：按每月施工工程量甲方支付给乙方80%支付工程进度款。

第五条双方责任

(一)甲方责任

1、保证入富力湾现场路段能给乙方车辆行驶，所行驶路段的混疑土路面损坏状况由甲方负责。

2、甲方派代表在工地进展技术、质量监视、计量签名及验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

3、由于甲方缘由造成乙方运输车辆误工或停工，相应顺延工期。

4、工程变更：甲方应于三天前通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。

5、工程竣工后，甲方应组织特地人员在进展验收。

6、(补充)

(二)乙方责任

1、依据甲方的要求，乙方将土方运到甲方指定的场地倒卸。保证计量不能弄虚作假，否则甲方有权惩罚乙。

2、乙方应根据编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生人生安全事故应由于乙方全部负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、乙方应听从甲方工地代表的统一指挥。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明详细仲裁委员会)。

1、提交)

2、依法向人民法院起诉()

第七条附则

(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二)本合同如有未尽事宜，双方可以依据详细状况议定附加条款，以便共同遵守。

(三)本合同一式两份甲、乙双方各执一份。

第八条附加条款

假如在规定工期内(工期为两个月，雨天除外。)没有如期完成土方工程，造成工程延误，由此造成的损失由乙方负责。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土石土方工程施工合同篇七

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利义务与责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、公平、互利的原则下，甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条：工程依据

工程名称：南钢扩建工程

工程地点：南钢钢厂内14号岗

工程承包方式：清运

料场地点：南钢钢厂内14号门岗

车辆要求：5.4_2.3_1.6米(装载量不低于20方)

运距：取土点固定，卸土点以三公里至十九公里不等

单价：3公里起步价60元，每增加1公里加10元

土方总量：400万方

其次条：依据双方协商，工程期限为一年内(一年一签)。

第三条：工程款结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)。按结算金额付清乙方款项，结算依据凭甲方签发的票据，假如按规定期内不能结清运输款，乙方其次天有权停工。

第四条：双方责任

甲方责任：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。甲方负责协调乙方施工车辆停车场地。

甲方负责解决：保证装卸现场及运输道路畅通，但乙方必需保证合法运行。甲方保证乙方按期顺当施工，满意乙方运输作业。

甲方负责全程运输路上交警、环卫、路政等，地方政府及个人扣车、扣证、超载、超限、抛洒、过路过桥等缘由引起罚款由甲方承包全部费用，除人力不行抗拒外在缘由，因乙方车辆违章等罚款由乙方担当。

乙方车辆必需保证所装便利，不得低于工地现有车辆所装方量，如乙方进场车辆不能与工地现有车辆所装方量一样，所产生的一切费用由乙方负责。

乙方必需保证工程车辆在年月日前进入工地现场，如在规定时间内，乙方车辆不能进入工地现场所造成的损失由乙方负责并赐予甲方赔偿。

乙方必需听从甲方工地现场治理人员的指挥和调遣，并按甲方指定的地点卸土。

乙方应合理施工，保证按期完成任务。

乙方应指定安全效劳措施，加强对现场施工人员的安全教育，若发生事故造成的一切损失由乙方全部赔偿。

乙方根据甲方指定的车辆不低于20方装载的方量，按每日实际运送车辆计算。

乙方车辆的修理费、加油费、驾驶员工资由乙方支付和担当，与甲方无关。

乙方在运土过程中所发生的交通事故由乙方自行担当责任，与甲方无关。

乙方施工人员食宿安排和费用由乙方自行负责。

本合同未尽事宜，双方依据详细状况另行商定。

以上条款以甲方进场通知书为准。

合同签字、盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

备注：乙方车队按商定到达后甲方如无工程安排或由于因甲方发包方缘由造成停工或扣车，根据发包方和甲方协议发包方支付乙方补偿金每车每天200元。乙方车队没按商定到达工地施工及乙方如脱离甲方治理，乙方及和乙方有关车辆不得在同一工程地施工，否则按每车每天支付给甲方违约金200元/天，甲方有权通过法律等途径要求乙方支付。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

联系电话：联系电话：

__年__月__日

土石土方工程施工合同篇八

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用原则，双方就本建筑工程施工事项协商全都，订立合同。

一、工程概况

工程名称：杭政储出[20_]2号和谐a-19-a地块工程住宅小区工程

工程地点：杭州市拱墅区小河路与登云路交界处

工程内容：土方开挖、拉运、平坦、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填，基坑底人工修土，道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平坦、工作面排水等与挖土有关的所以内容。

二、合同工期

1、按图纸要求尺寸进展开挖，自2022年9月28日开头施工，在2022年12月30日完成，工期为90天。

2、乙方在认可该合同工期时，视为同时认可合同工期包括停水、停工，遇到地下障碍物、设备、机械损坏修理，无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。

三、结算方式：

1、结算：在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进展测量，测量数值经监理公司、代建公司符合确认后再进展土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算，砼垫层及块石垫层厚度为200cm;挖土方量按实际土方量和施工员签证进展结算，单价为33元每立方，本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的全部费用)。

2、工程款支付：挖土全部完成付总款的100%，工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%，余款6个月后一次性付清。

四、质量与施工要求：

1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差掌握在施工标准允许范围内。

2、做好水沟和排水设施，到达位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、在开挖过程中，乙方必需听从甲方施工员指挥，严禁超挖，因乙方超挖而引起的`一切费用由乙方负责。

4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方全部。

五、安全要求：

1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全留意事项并做好交底记录。

2、严格根据土方工程实施技术操作规程中的安全留意事项进展施工，否则消失安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，听从现场治理人员的指挥及上级有关部门的监视治理。

4、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。

5、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应准时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。

6、在施工期间，车辆无论在工地内或工地外，发生的事故由乙方负责。

六、其它：

乙方必需文明施工，安全生产，杜绝工伤事故，由乙方缘由造成工伤事故的全部责任及费用由乙方担当。

七、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进展调解。本协议一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土石土方工程施工合同篇九

发包方(甲方)：__________________________

承包方(乙方)：__________________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程详细状况，经双方协商全都;达成以下条例签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：怀德广场

2、工程地址：深圳市宝安区福永街道

3、工程内容：基坑挖远

4、据见图纸：据详见图纸，土方量约________万立方米;工程内容包括(挖土、运土)

其次条施工期限

开工日期：暂定_______年____月____日前，完工日期_______年____月底。共约需_______日左右。(由于特别天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延)。

第三条承包方式

1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平坦场地、包机械、包机械修理、包烯料、包质量、包安全、包工期。

第四条工程造价

2、施工场地土方量约________万立方米，按平面的最高点测量

结算，每立方米__________元计算。(本工程全部单价不包税金，税金甲方负责)，假如甲方要求填土施工时，每立方米_________元计算。弃土点和弃土费用由甲方担当，路面及交警扣车费用由甲方担当。

第五条甲方责任范围

1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及消失事故时的担当及处理工作。

2、在施工过程中消失地下水、流沙、淤泥、石头由甲方担当，或另计费用。

3、甲方必需负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。

4、供应图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监视检查工程质量进度。

5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。

6、应准时支付工程款，并积极协作乙方以避开乙方停工、窝工;

7、负责竣工审核结算。

8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出惩罚，严峻时将终止合同，造成的损失由乙方担当。

9、甲方负责地质和地下杂物勘测，供应给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。

第六条乙方责任范围

1、依据甲方供应的图纸及要求进展土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。

2、乙方应承受甲方的监视，对于乙方造成的质量事故或未到达质量要求，甲方视情节赐予惩罚外，有终止合同，造成的损失由乙方担当。

3、乙方所需的一切施工工具自理。

4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。

5、进场时应准时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方担当。

6、乙方不得对工程进展分包或转包，一经发觉，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。

7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。

8、装运平、路上掉泥自行处理。

第七条工程质量要求验收及付款方式

1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款________万元;

2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。

3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。

4、工程全面完后，乙方必需向甲方提交《竣工报表》，经甲方确认(甲方需在乙方提交《竣工报表》后的一周内确认，过期视为合格)甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。预付工程款按乙方上报给甲方的三个工作日内支付给乙方。

2、乙方必需严格根据安全标准进展施工，一切听从工程技术人员及现场治理人员的治理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责。

第八条违约责任：

1、因甲方没有准时支付工程款或因甲方缘由造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该工程已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。

2、如乙方因施工质量不能满意图纸要求及自身缘由造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20%。

第九条其他事项

1、必需做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工规划。

2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应马上报造甲方有关部门，以协作处理。

3、甲方托付__________为驻工地代表，监视检查工程质量进度及其它事宜。

4、乙方委派_________为驻工地代表，负责工程质量进度和安全施工事宜。

5、各方驻工地代表，必需提前三个工作日通知对方。

6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺当进展施工。

7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。

发包方(公章)：法定代表人：

承包方(公章)：法定代表人：

年月日：

土石土方工程施工合同篇十

承包人(以下简称乙方)，经双方协商全都制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包工程：本工程地块土方的开挖、运弃、平坦。

二、承包方式：包挖、包运、平坦，不得转包。

三、承包价格：开挖、运输土方元/m3(石砂)。

四、工期要求：按图纸要求尺寸进展开挖，自月日开头施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差掌握在施工标准允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。到达位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应去除草皮、杂物和排解积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应到达设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建立(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则担当整修、返工费用。

六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全留意事项并做好交底记录。

2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的安全留意事项进展施工。否则消失安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，听从现场治理人员的指挥及上级有关部门的监视治理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应准时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款，。

八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进展调解。

单位工程负责人(甲方)：

承包班组长(乙方)：联系电话：

联系电话：

年月日年月日

土石土方工程施工合同篇十一

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以相关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就下述工程施工工程协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程地点：霸州市开发区茗汤北区

二、承包范围

上述工程的土方、挖土方和外运土方，土方按甲方要求，堆土在指定位置。乙方负责全部关系的协调和办理。

三、合同工期：

开工日期年月日;原则上竣工日期：年月日。

1、合同工期总日历天数

四、工程量确实认与变更

(一)工程量确认：土方工程依据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量，深度按开挖前地面实际丈量肯定标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。

(二)工程量变更：施工过程中，因以下因素导致工程量变更或甲方无需连续施工时，甲方应当向乙方出具工程量变更确认书，双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款：

1、工程设计图纸变更;

2、因施工过程中发觉了古墓或文物致使工程停工;

3、甲方撤销了对该工程工程的投资;

4、行政机关责令停顿该工程的施工;

5、其他致使甲方无法或无需连续施工的情形。

五、竣工验收标准

工程竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进展工程量验收;施工完毕后，工地现场应当土地平坦、洁净干净，以满意土建施工进场标准的要求。

六、合同价款

土方工程采纳以挖方工程量为计量根底的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和工程场地平坦以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币

七、付款方式和发票

1、土方工程依据乙方完成的工程量，并经甲方确认，完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在开发商拨款后15天内全部付清。

八、甲方的权利和义务

1、供应工程施工图;

2、为乙方供应必要的施工条件;

3、对施工图或工程量进展变更;

4、根据合同商定的期限和方式支付合同价款;

5、检查验收乙方完成的工程;

6、工程质量达不到商定标准时，甲方有权要求乙方连续施工，直到符合商定标准，因此发生的施工费用由乙方担当，工期不予顺延。

九、乙方的权利和义务

1、供应满意施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地;

2、负责全部安全责任。

3、随时承受甲方的监视和检查，以到达甲方土建施工的要求，并供应土方工程组织设计，做到与土建协作施工，分层开挖。

4、乙方应当妥当处理施工过程中产生的建立垃圾，不得随便倾倒;

5、按期完成承包的工程;

6、乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格根据安全标准组织施工并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。由于乙方安全措施不力造成全部的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用，由乙方担当;施工过程中，乙方聘用人员发生的安全责任事故的全部责任由乙方自行担当。

7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和标准性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关惩罚时，均由乙方担当相应的法律责任或经济责任;因上述缘由给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿;

8、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人;

9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如：政府机关检查和其他人员捣乱等。)

十、因以下缘由造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延：

1、设计变更和工程量增加;

2、一切不行抗拒的自然因素;

3、其他经甲方统一工期顺延的其他状况。

十一、因本合同发生的一切争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向发生地人民法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方担当。

十二、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：

1、本合同书;

2、工程变更签证单;

3、工程量清单;

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。

十四、甲乙双方委派的此施工工程负责人甲方负责人：联系电话：乙方负责人：联系电话：施工现场负责人为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。

十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表：

土石土方工程施工合同篇十二

甲方：

乙方：

为了尽快完成六景工业园区中西部国际汽车城土方工程任务，经甲乙双方友好协商，本着公平、自愿、互惠互利、诚信的原则,甲方同意将六景工业园区中国西部国际汽车城土方工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方责、权、利和义务,特签订如下协议条款﹕

一、工程概况

1、工程名称﹕加拿大宝柏财务投资集团六景工业园区中国西部国际汽车城。

2、工程地点﹕南宁市六景工业园区内。

3、承包内容﹕平坦土地(挖、装、运、平)自然压实。

4、工程数量：约500万立方米(以实际施工量为准)。

5、工程造价：约4500万元人民币。

6、承包单位：1—2类土，运距:1.3公里以内人民币为__元∕每立方(含税)(__元∕m3)，按自然方量计算。如运距超出1.3公里，每立方增加壹元叁角人民币，如在施工过程中遇到石头等勾机不能开挖的，以人民币贰拾柒元∕每立方(27元∕m3)，按自然方量计算(负责爆破)，如双方未能达成共识，由甲方另安排施工队爆破。

7、承包工期：180天有效工作日，如遇到下雨天不能施工的工期相应顺延。

8、开工日期及完工日期：自20xx年__月__日至20xx年__月__日，详细开工时间以甲方的开工通知书为准。

二、工程量的计算方式：

工程计算依据业主所供应的水准点、座标和测定的网络方量，施工图为计算依据，经业主、甲、乙三方测定的数据作为结算依据。在施工过程中，如业主需要变更标高或变更