各工种清包工合同

钢工施工包合甲方（全称乙方（全称依照《中华人民共和国合同法民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程况1、工程名：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目2、工程地：吉林省德惠市开发区3、工程内：钢筋工程4、工程量以竣工图纸所示工程量作为决算依据。二、工程包形式1、承包形：清包工即乙方负责钢筋工程的人工作业。三、合同期开工日期：2015年竣工日期：2015年

月月

日日合同工期总日历天数应顺延。四、工程量标准

天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准。施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元次。五、合同款的确定采用固定单价形式：以实际竣工工程量为计算依据（包括钢筋电渣压力焊接头、预埋件制作吨定变更部分的价款。

元。此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商六、付款式1、本工程工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程。2、剩余工款在工程全部竣工并验收合格后一次性付清。

七、施工织与工期1方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工受甲方对工程进度的监督检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理。八、安全文明施工与管1、乙方须格执行有关安全操作管理规范。2、不得招无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果负。3、特殊工需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷乙方行处理并承担全部经济责任。工期不顺延。九、双方任1、甲方负提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责。2、乙方按定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。3、乙方不以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。十、附则1、双方在协议中未约定的按国家法律法规执行。2、本协议双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决。3、本协议式2，双方各执份，具有同等法律效力。甲方字）

乙方字）年

月

日

年

月

日

模工施工包合甲方（全称乙方（全称依照《中华人民共和国合同法民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程况1、工程名：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目2、工程地：吉林省德惠市开发区3、工程内：模板工程4、工程量以竣工图纸所示工程量作为决算依据。二、工程包形式1、承包形：清包工即乙方负责模板工程的人工作业。三、合同期开工日期：2015年竣工日期：2015年

月月

日日合同工期总日历天数应顺延。四、工程量标准

天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准。施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元次。五、合同款的确定采用固定单价形式：以实际竣工混凝土粘灰面积工程量为计算依据，每平方米37。此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款。六、付款式1、本工程工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程。2、剩余工款在工程全部竣工并验收合格后一次性付清。七、施工织与工期

1方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工受甲方对工程进度的监督检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理。八、安全文明施工与管1、乙方须格执行有关安全操作管理规范。2、不得招无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果负。3、特殊工需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷乙方行处理并承担全部经济责任。工期不顺延。九、双方任1、甲方负提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责。2、乙方按定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。3、乙方不以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。十、附则1、双方在协议中未约定的按国家法律法规执行。2、本协议双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决。3、本协议式2，双方各执份，具有同等法律效力。甲方字）

乙方字）年

月

日

年

月

日

脚架程施承包同甲方（全称乙方（全称依照《中华人民共和国合同法民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程况1、工程名：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目2、工程地：吉林省德惠市开发区3、工程内：脚手架工程（主体结构、砌筑工程、室内外粉饰工程）4、工程量以竣工图纸所示工程量作为决算依据。二、工程包形式1、承包形：清包工即乙方负责脚手架工程的人工作业。三、合同期开工日期：2015年竣工日期：2015年

月月

日日合同工期总日历天数应顺延。四、工程量标准

天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准。施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元次。五、合同款的确定采用固定单价形式：总建筑面积499㎡每平方米元。此价格双方签字生效后不做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款。六、付款式1、本工程工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程。2、剩余工款在工程全部竣工并验收合格后一次性付清。七、施工织与工期

1方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工受甲方对工程进度的监督检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理。八、安全文明施工与管1、乙方须格执行有关安全操作管理规范。2、不得招无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果负。3、特殊工需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不顺延。九、双方任1、甲方负提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责。2、乙方按定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。3、乙方不以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。十、附则1、双方在协议中未约定的按国家法律法规执行。2、本协议双方签名后生效，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决；协商不成，由签约所在地人民法院裁决。3、本协议式2，双方各执份，具有同等法律效力。甲方字）

乙方字）年

月

日

年

月

日

瓦工施工包合甲方（全称乙方（全称依照《中华人民共和国合同法民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程况1、工程名：吉林泉德秸秆综合利用有限公司制浆项目2、工程地：吉林省德惠市开发区3、工程内：瓦工工程（砌筑工程含植筋、屋面工程、地面工程、室内外粉饰工程）4、工程量以竣工图纸所示工程量作为决算依据。二、工程包形式1、承包形：清包工即乙方负责瓦工工程的人工作业。三、合同期开工日期：2015年竣工日期：2015年

月月

日日合同工期总日历天数应顺延。四、工程量标准

天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方认可后，工期可相符合图纸设计和施工规范要求，达到合格标准。施工过程中由于乙方原因经甲方或相关质检部门检查不合格，乙方无条件返工，因返工造成甲方其他工种窝工损失的损失费用由乙方负责；如乙方多次（三次以上）检查不合格，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额500-1000元次。五、合同款的确定采用固定单价形式：总建筑面积4995㎡，每平方米做调整，如有较大图纸变更双方另行商定变更部分的价款。

元。此价格双方签字生效后不六、付款式1、本工程工工期较短无预付款，施工过程中每月按形象进度65%支付工程。2、在工程部竣工并验收合格后付95%，留5%质量保证金。七、施工织与工期

1方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工受甲方对工程进度的监督检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求整改，期间赶工费用由乙方自理。八、安全文明施工与管1、乙方须格执行有关安全操作管理规范。2、不得招无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果负。3、特殊工需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷乙方行处理并承担全部经济责任。工期不顺延。九、双方任1、甲方负提供施工所需辅助材料和主要机械设备，施工技术、质检人员由甲方负责。2、乙方按定保