附属工程合同及钻井工程承包合同

PAGE1PAGE1中国联合网络通信钦州市分公司机房附属安装工程施工合同工程项目：GSM网期机房附属安装工程合同编号：日期：年月日合同要素表1.合同编号2.甲方中国联合网络通信钦州市分公司3.乙方4.乙方开户银行5.乙方开户行账号6.合同总金额大写人民币：（￥：元）7.第一次付款金额￥元比例50%8.第二次付款金额￥元比例45%（审计金额）9.第三次付款金额￥元比例5%（审计金额）10.合同货物保修期1年11.工程性质安装合同附件1中国联合网络通信钦州市分公司GSM期基站附属安装工程预算书合同附件2 甲方合同章甲方授权代表签字：年月日 乙方合同章乙方授权代表签字：年月日合同文本依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守执行。第一条工程名称1.1甲方委托乙方承建中国联通钦州分公司GSM网工程基站附属设施安装工程。第二条工程内容、工程地点和承揽方式2.1工程内容：移动基站附属设施安装。2.1.1基站附属设施的安装、运输（包括钢筋、水泥、木材、石料等运输到安装现场）。2.2工程地点和安装参数本工程地点为[钦州、防城港地区]，按照甲方提供的施工规范和图纸安装。2.3承揽（定作）方式乙方对本工程的承揽（定作）方式为包工包料，特别注明的部分为主材由甲方提供。第三条工艺要求3.1安装应符合施工图设计以及甲方施工规范要求，同时应符合国家现行有关规范、标准。第四条工期要求4.1工期按双方约定的工单日期来确定。4.2乙方由于甲方原因（包括场地纠纷、不具备施工条件等）发生延误，工期顺延。4.3乙方向甲方提供符合工期要求的工程进度表（见附件），经双方确认的工程进度表作为合同的重要执行依据。4.4工期按照双方确认的工程进度表实施，乙方未在规定时间内竣工或未根据甲方安排通过验收，视为工期延误，乙方应承担违约责任。4.5工程各环节应严格按双方确认的工程进度表进行，滞后于进度表[2]日，即为中间环节的延误。对于中间环节延误，甲方有权调整乙方的工程量及对应的工程费，乙方不得拒绝，由此引起的一切责任和损失由乙方自行承担，同时乙方承担延误工期的违约责任。4.6乙方未按照约定时间完成定作、运输、安装，均视为工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.7除发生洪水、地震等不可抗力因素，工期不得延误。4.8由于其它原因可能影响工期时，乙方应及时书面通知甲方，经甲方书面审定确认，可顺延工期。第五条合同价款5.1合同价款为安装、运输（上山、过海的二次搬运）的综合价款，合同总金额为￥元(大写人民币为:)，最终以验收审计结算为准。5.2数量、单价、总价等见附件5.3如遇本合同以外的施工量，乙方应向甲方提交工程预算，经甲方书面审定确认后施工。5.4如由于甲方调整机房数量、参数等原因引起工程量变化，或发生甲方确认的额外工程量，合同价款以变化后的情况为准。5.5工程全部竣工，甲方或甲方委托的审计机构对该工程进行审计。如审计结果与依照上述原则确定的合同价款不一致，以审计确定的合同金额确定价格。第六条付款方式6.1合同签定后[15]日，甲方将合同要素表中第7项规定的金额支付给乙方。6.2工程全部竣工，经甲方代表及监理方验收或经整改再次验收合格后进行决算并通过甲方审计确定金额的情况下，甲方将合同要素表中第8项规定的金额支付给乙方。同时乙方需向甲方提供合同审计金额的合法发票。6.3审计确定合同金额的5％作为保质金（质保期一年），在保修期满后30日内向乙方付清。第七条双方义务7.1甲方义务7.1.1按照第六条支付工程款项。7.1.2及时提供设计图纸。7.1.3负责指派施工现场验收代表，对工程进行中间验收和竣工验收。7.1.4负责机房占地的征用或租用。7.1.5协调各方做好工程衔接和配合。7.2乙方义务7.2.1乙方按照甲方提供的设计图纸进行运输、安装、保证符合国家和甲方的有关规范、标准。未经甲方书面同意，乙方不得将工程的任何部分分包或转包。7.2.2乙方自行解决施工设备、水供给。7.2.3乙方负责办理有关该工程的报建、备案及审批手续，办理施工占地、占道许可等手续，并负责相关费用。7.2.4乙方负责施工安全设施和劳动保护措施，对工程发生的安全事故，乙方自行承担一切责任和损失。乙方员工因履行本合同发生人身伤亡或财产损失的，由乙方负责处理，甲方不承担任何责任。乙方因履行本合同造成第三方损害的，由乙方负责赔偿，如甲方因此被要求承担责任，则甲方有权就其承担的全部责任向乙方追偿。7.2.5乙方负担由于施工造成的仓储费用和赔补费用。如损坏原来建筑或设施，乙方应负责修复和赔偿。7.2.6乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，乙方承担因此发生的费用。7.2.7乙方应文明施工，处理好与业主的关系，工程完成后应清理好施工和仓储现场。7.2.8定期向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表。7.2.9根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。7.2.10已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。7.2.11按照有关规定，做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。对上述设施造成损坏的，乙方应负责赔偿。7.2.12保证施工场地的清洁，并符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场达到甲方的使用要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和费用。7.2.13乙方在开工前应向甲方递交开工报告，得到甲方许可后方可进行施工。7.2.14按照甲方要求做好设计、土建、监理、高桅杆安装、工程验收等工程各环节的衔接和配合工作。7.3乙方未能履行7.2款各项义务，造成甲方损失的，乙方负责赔偿。第八条质量和验收8.1质量8.1.1按照国家有关规范、标准和施工图设计及甲方施工规范要求。8.2验收8.2.1乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织生产和施工，随时接受甲方的检查，并为检查提供便利条件，如提供检测仪器等。8.2.2施工中应严格执行隐蔽工程和中间验收制度。凡隐蔽工程和中间验收部位，乙方应提前[24]小时书面通知甲方，甲方验收合格并办理隐蔽工程和中间验收手续后，才能继续施工。8.2.3工程竣工后，乙方应及时以书面形式通知甲方验收。竣工验收、检验方法和标准均应符合国家颁发的有关验收规范。8.2.4竣工验收前[5]日，乙方应向甲方提交验收申请和以下相应项目的竣工资料共[3]套，包括但不限于设计变更文件、工程竣工图、甲方总部有关机房配套建设竣工验收标准规定的全部资料。8.2.5施工中和竣工后经检查，若不符合设计要求或工程质量不合格，则乙方应无条件进行返工、整改，并自行承担返工、整改等全部费用。8.2.6经甲方验收合格后，甲方有权使用机房，并在机房上施工和安装设备。第九条违约责任9.1乙方发生工期延误时，应承担违约责任，每延误1日，甲方有权将扣除合同总价款的[1]%作为违约金。9.2若乙方发生未经甲方允许的转包或分包行为，甲方有权扣除工程造价[30]%作为违约金，同时乙方承担由此引起的全部责任。9.3若甲方未按照合同按时付款，应按[9.1]标准向乙方偿付逾期付款违约金。第十条质量保证及保修10.1乙方提供全部工程验收合格后[5]年的质量保证，因工程质量问题而发生损坏，乙方承担全部责任。10.2保修期限为自验收合格之日起[1]年。保修期限内，若发生质量问题，乙方必须在甲方电告或书面通知[72]小时内处理完毕，并承担全部费用。第十一条争议解决11.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向有管辖权的人民法院诉讼解决。第十二条合同生效及其它12.1本合同（含合同附件）一式四份，甲方执正本二份，乙方执正本二份，均具同等法律效力。经双方签字盖章后生效。12.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、台风、水灾、火灾、战争或双方共同认可的其他情况。12.3组成合同的文件如下：12.3.1本合同；12.3.2双方共同确认的验收文件、设计修改文件、工程范围变更文件、延误免责文件；12.3.3甲方提供的图纸和施工规范；12.3.4招投标文件和乙方提出的承诺文件、质量保证文件；12.3.5双方确认的工程进度表；12.3.6合同规定应作为执行依据的其它文件。

钻井工程承包合同甲方：＿＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿＿

双方经充分协商，达成如下协议：

第一条总则

第一、井位

１．钻井施工地点：＿＿＿＿省＿＿＿＿市＿＿＿＿县＿＿＿＿乡

２．地形图

３．井位设计图

４．地层构造图

第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

第三、井别：

第四、钻井口数：

第五、井深结构：

第六、质量：

１．井身质量合格率

２．固井质量合格率

第七、价格

１．调整井单价＿＿＿元／米，合计金额＿＿＿＿＿万元

２．开发井单价＿＿＿元／米，合计金额＿＿＿＿＿万元

第二条工程期限本合同钻井工程自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开钻至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。第三条钻前准备第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。第四条工程款结算第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在＿＿＿＿日内按工程费用总额＿＿＿＿元的百分之＿＿＿＿一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。第五条施工与设计变更第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；１．钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

２．钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

３．甲方未尽协助义务给乙方造成损失。第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。第六条完井验收、结算与保修第一、乙方在完井前＿＿＿＿日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时＿＿＿元计算。第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒