网签版承包工程合同样本

Word第第页网签版承包工程合同样本甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额％的管理费。工程详细状况如下〔工程名称：工程款；工期：承包内容：〕

二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款，甲方收到马上拔付乙方。如乙方资金紧急，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月1.5%的利率承当利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。

三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必需按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承当责任，乙方也必需对甲方承当相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。

四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承当，甲方概不负责。在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承当民事责任后，乙方应当偿还甲方，并承当相应的全部费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息。

五、乙方项目部的`施行活动不得违背国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，乙方应根据国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来承当。如甲方代为承当责任，甲方有权向乙方追偿。

六、乙方项目部有自主经营权，有权自行聘请职工，有权依据职工的工作效率、身体条件、劳动看法、执行纪律好坏等状况，确定职工工资标准，调整工作和辞退职工。

七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部帮助的便利，并供应相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。

八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包平安，包材料选购，包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必需自觉维护发包方的企业信誉，严格根据国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，平安施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承当，需追究刑事责任的，也由乙方项目部承当责任。

九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必需无条件接受发包方的管理。对发觉有违背质量和平安操作规程施工的或发觉有质量和平安隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不听从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不得有异议。

十、乙方具有以下情形之一的，甲方有权解除合同。

1、乙方不听从甲方管理的；

2、工程逾期的；

3、工程质量不达标的；

4、拖欠农夫工工资的；

5、工程管理混乱，有平安隐患的；

十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，承当逾期违约金元。

十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决;如协商不成，由____区人民法院处理。

十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。本