简单承包合同新

第页共页简单承包合同新简单承包合同新。简单承包合同范文一一、发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)二、分包范围：1、工程工程名称2、合同价款3、开工日期：4、开工日期5、工程质量等级验收合格。6、分包内容：7、工程面积：平方米三、计量及支付：结算方式：进度款和结算款以分期付款方式结算。1、当工程量完成%，甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。2、全部工程完成后，经甲方验收合格，根据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进展计量，一次支付剩余价款%，缺陷责任期满付剩余价款至%(扣除预付款及%的质量保证金)。3、工程验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进展末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息四、承包人乙方的责任：1、乙方必须对工程质量、平安、工期全面负责。并承受甲方消费、技术、平安、质量管理部门的监视指导。甲方不定期到施工现场检查工程质量和平安，如发现工程质量、平安达不到要求，由乙方承当相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承当法律责任。2、发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属方法处理外，还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。3、工程工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。4、乙方必须按期支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。五、甲方的责任：1、;甲方负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监视、指导;不提供乙方为完成工程而使用的任何工具设备。2、甲方负责工程工程的预算、签证、协调工程决算问题。3、协调处理乙方同建立单位之间出现的有关问题。六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。发包人(甲方)：承包人(乙方)：年月日简单承包合同范文二一、发包方：承包方：二、承包范围：1、工程工程名称，合同价，开工日期：，开工日期：工程质量等级。2、建筑面积：m2，三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任：1、乙方必须对工程质量、平安、工期全面负(以下简称乙方)(以下简称甲方)责。并承受甲方消费、技术、平安、质量管理部门的监视指导。甲方不定期组织有关人员到工程检查工程质量和平安，如发现工程质量、平安达不到要求，由乙方承当相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承当法律责任。发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属方法处理外，还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。2、工程工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。3、乙方必须按月支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。五、甲方的责任：1、负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监视、指导。解决工程施工中出现的技术问题，绘制开工图，协助整理开工资料。2、负责工程工程的预算、签证、协调工程决算问题。3、协调处理乙方同建立单位之间出现的有关问题。六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。七、补充协议发包人(甲方)：承包人(乙方)：年月日简单承包合同范文三发包人(全称)：(简称甲方)承包人(全称)：(简称乙方)遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程承包范围：二、合同工期方案开工日期：****年**月**日。方案开工日期：****年**月**日。工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准：工程质量符合**标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆(888888元);2.合同价格形式：固定价+变更签证五、结算及付款方式：1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。********2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。六、违约责任及处理方式1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。九、附那么1、本合同一式*份，其中发包方*份，承包方*份。2、本合同自双方签字后生效，全部工程开工验收并结清尾款后失效。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人(签字)：法定代表人(签字):年月日年月日简单工程承包合同范文一发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就本建立工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：;2、工程地点：;3、工程范围：4、承包方式：。二、合同工期1、开工日期：年月日，开工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收标准》验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程开工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、平安责任1、甲方指导乙方组织施行，检查乙方施工平安设施。2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程开工验收及保修1、承包人在工程开工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提早通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须成认承包人的开工时间;发包人推延验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提早使用的，视为验收合格;3、开工工程经历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接收，致使工程发生损失，应由发包人承当;4、工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期开工，可作减项开工，并对已完成工程进展开工验收和办理移交手续;5、自工程开工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠效劳。6、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的技术要求进展工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其到达质量合格。假设承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提早三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：___年___月___日合同订立地点：____________________本合同共_页发包人：(盖章)法定代表人/委托代理人：(签字)承包人：(签字)联络方式：开户银行：银行账号：简单工程承包合同范文二发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就本建立工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：;3、工程范围：二楼房顶钢架。4、承包方式：包工包料。5、承包面积为㎡，每平方价格为元。二、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。三、付款方式付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。甲方：乙方：年月日简单工程承包合同范文三一、发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)二、承包范围：1、工程工程名称*******。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工日期：20xx年2月8日。开工日期：20xx年2月8日工程质量等级合格。2、范围：三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任：乙方必须对工程质量、平安、工期全面负责。并承受甲方的监视指导。发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。五、甲方的责任：1、负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监视、指导。2、负责工程工程的签证、协调工程决算问题。六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。发包人(甲方)：承包人(乙方)：年月日简单的土地承包合同范文一甲方：乙方：甲乙双方协商甲方()将承包给乙方()耕种。双方达成以下承包约定：第一条：甲方承包第二条：承包期年月日至年月止,承包价格约定：可以一年一定或三至五年综合定价。交款时间.第三条：承包期内，如国家集体对该承包地收缴各项税费，都乙方负责上缴。第四条：甲方保证发包土地使用权的完好，并帮助乙方协调土地的周边村可能出现的有关事宜。第五条：乙方承包土地必须合法经营。第六条：承包期内，本合同不因乙方因病不能继续经营而中止，其继承人可承继本合同约定的权利和义务。第七条：除双方协商一致外，任何一方不得无故解除本合同，否那么应赔偿对方的经济损失。第八条：在承包期限内，假设遇国家政策变化或因不可抗力致使合同无法继续履行，由此造成的经济损失双方互不承当责任，第九条：本合同承包期满或双方协商一致解除合同后十日内，乙方向甲方办理交接手续，并保证土地及其地上建筑等的相对完好。第十条：乙方不得将土地转包第三方。第十一条：在履行本协议的过程中，双方遇到分歧应协商解决，假设达成一致可另行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条：乙方在承包期内，对土地布局进展改动要经甲方同意。第十三条：本合同发行完毕后，甲方假设继续对外承包或出租，在同等条件下，乙方有优先承包或承租权。第十四条：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效。甲方：乙方：见证人：年月日签订简单的土地承包合同范文二甲方：乙方：甲方将宝飞敬老院土地包给乙方耕种，经甲乙双方协商，双方达成以下承包约定：一、乙方承包甲方的土地位于永谷村3组(原明扬乡敬老院的土地)，总面积8.8亩左右，其中田4快面积1.8亩，土6快(含敬老院自留地)面积大约7亩左右。二、承包期限：20xx年1月1日至20xx年12月30日止。三、承包价格：在承包期间，甲方的主要目的是要求乙方看管和保护土地原貌不受侵占和损失，其租金费：即为乙方以承包该土地应享受国家的粮食直补款金额(在现行政策不变时)，乙方不再交其他费用。四、交款时间：租金实行一年一交，以甲方到镇财政领到国家粮食直补款为交款时间。如乙方到镇财政领到后，须在10日内交与甲方，否那么，视为乙方违约。五、承包期内，如国家政策发生变化，国家集体对该承包地收缴各项税费，由乙方负责上缴。国家集体给予的一切补助优惠也都归乙方所有，甲方不得争要。五、在承包期内，甲方向乙方保证所承包耕地的稳定，便于乙方种植。如承包期内出现该耕地争议，乙方负责解决争议。假设乙方进展了构造调整，甲方要转包或期满另包给别人，那么对乙方进展构造调整的投入进展补偿。六、双方合同签订后共同遵守，假设一方反悔，赔偿另一方人民币元整，作为合同违约金。七、本合同一式三份，政府、甲乙双方各持一份，自签订之日起生效。甲方：乙方：见证人：年月日签订简单的土地承包合同范文三甲方：乙方：甲乙双方协商甲方()将村委会补偿发包的十亩承包田转包给乙方()耕种。双方达成以下承包约定：一、甲方承包田位于三人班村七组屯东大堤北侧裴德里河南岸，田军承包田西侧。二、承包期2023年1月10日至2027年12月止(按国家规定二轮承包期止)，承包价格约定：可以一年一定或三至五年综合定价，每年按本组农户土地承包中等价来约定。2023年至2023年三年每年按5000元交给甲方承包费款。交款时间在每年1月至3月份。三、承包期内，如国家集体对该承包地收缴各项税费，都乙方负责上缴。国家集体给予的一切补助优惠也都归乙方所有，甲方不得争要。四、由于甲方承包田是村集体后补偿的发包地，地质条件差，属堤外开荒地。甲方向乙方保证提供稳定的耕地，如承包期内出现该耕地争议，人为破坏对承包田喷施灭绝农药和堤外泄洪、涨水淹地等造成乙方投资收益受到损失甲方承诺乙方，在下年承包期内，免收一年承包费来抵顶给乙方上年所造成的损失。假设产生争议甲负责与有关部门沟通，乙方协助配合。五、双方合同签订后共同遵守，假设一方反悔，赔偿另一方人民币叁万元整，作为合同违约金。六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效。甲方：乙方：见证人：年月日签订简单承包合同范文一一、发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)二、分包范围：1、工程工程名称2、合同价款3、开工日期：4、开工日期5、工程质量等级验收合格。6、分包内容：7、工程面积：平方米三、计量及支付：结算方式：进度款和结算款以分期付款方式结算。1、当工程量完成%，甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。2、全部工程完成后，经甲方验收合格，根据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进展计量，一次支付剩余价款%，缺陷责任期满付剩余价款至%(扣除预付款及%的质量保证金)。3、工程验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进展末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息四、承包人乙方的责任：1、乙方必须对工程质量、平安、工期全面负责。并承受甲方消费、技术、平安、质量管理部门的监视指导。甲方不定期到施工现场检查工程质量和平安，如发现工程质量、平安达不到要求，由乙方承当相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承当法律责任。2、发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属方法处理外，还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。3、工程工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。4、乙方必须按期支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。五、甲方的责任：1、;甲方负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监视、指导;不提供乙方为完成工程而使用的任何工具设备。2、甲方负责工程工程的预算、签证、协调工程决算问题。3、协调处理乙方同建立单位之间出现的有关问题。六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。发包人(甲方)：承包人(乙方)：年月日简单承包合同范文二一、发包方：承包方：二、承包范围：1、工程工程名称，合同价，开工日期：，开工日期：工程质量等级。2、建筑面积：m2，三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任：1、乙方必须对工程质量、平安、工期全面负(以下简称乙方)(以下简称甲方)责。并承受甲方消费、技术、平安、质量管理部门的监视指导。甲方不定期组织有关人员到工程检查工程质量和平安，如发现工程质量、平安达不到要求，由乙方承当相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承当法律责任。发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属方法处理外，还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。2、工程工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。3、乙方必须按月支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。五、甲方的责任：1、负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监视、指导。解决工程施工中出现的技术问题，绘制开工图，协助整理开工资料。2、负责工程工程的预算、签证、协调工程决算问题。3、协调处理乙方同建立单位之间出现的有关问题。六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。七、补充协议发包人(甲方)：承包人(乙方)：年月日简单承包合同范文三发包人(全称)：(简称甲方)承包人(全称)：(简称乙方)遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程承包范围：二、合同工期方案开工日期：****年**月**日。方案开工日期：****年**月**日。工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准：工程质量符合**标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆(888888元);2.合同价格形式：固定价+变更签证五、结算及付款方式：1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。********2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。六、违约责任及处理方式1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。九、附那么1、本合同一式*份，其中发包方*份，承包方*份。2、本合同自双方签字后生效，全部工程开工验收并结清尾款后失效。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人(签字)：法定代表人(签字):年月日年月日安装承包合同新建立单位(甲方)：________________________________地址：____________邮码________________________法定代表人：____________职务____________安装承包单位(乙方)：____________________________地址：____________邮码________________________法定代表人：____________职务____________为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条总那么一、工程名称：二、国家有关单位对工程的批准投资方案、工程工程表、申请建筑答应执照、方案任务书，初步设计、总概算等文件号。三、工程编号：四、工程地点：五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表)。六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程工程一览表)。第二条在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应及时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地)；解决施工用水、电和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进展工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进展施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度方案，储藏材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供给一、本合同全部所需材料按以下第()项供给方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供给；2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供给；3.包工不包料工程，全部材料由甲方采购供给到现场或指定的加工地点；4.……二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工)。三、工程所需材料如因供给部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先获得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供给方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供给方负担。五、由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按以下第()项办理：1.以施工图预算加增减变更预算进展结算；2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干方法结算；5.……二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次拨给乙方备料及施工费。工程进展期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表，并据此拨给工程进度款。工程未开工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程开工验收后全部付清(根本建立投资拨款改贷款之后，贷款方法按主管部门的规定办理)。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准；二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇以下情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续前方准继续施工；2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续前方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；3.在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进展下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进展验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予成认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提早完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条开工验收、结算与保修一、乙方在单项工程开工前____日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提早通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须成认乙方的开工时间。甲方推延验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算方法。________________。二、开工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接收，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进展施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为开工工程验收之根据。四、在进展开工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的局部，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承当。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。五、工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期开工，经双方研究同意，可作减项开工，并对已完工程进展开工验收和办理移交手续。六、开工工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据。在进展开工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3.提供开工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制开工图。七、乙方在单项工程开工验收____天内，应将开工工程结算件送交甲方进展审定，甲方接到开工结算件后应在____天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建立银行据此拨款。八、工