建设工程项目管理建造师6

建设工程项目管理建造师6第1页/共133页21Z206011建设工程招标一主要内容1建设工程招标是指招标人率先提出工程的条件和要求，发布招标广告吸引或直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为。2建设工程招标应当具备一定的条件。3方式包括公开招标、邀请招标。4招标程序有：(1)编制招标文件(2)招标文件与资格预审文件的出售(3)资格预审(4)招标文件的澄清与修改(5)开标(6)评标(7)中标。第2页/共133页3二例题(一)单项选择题[例题1]()是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

A．有限竞争招标

B．陪标

C．邀请招标

D．公开招标答案：D

第3页/共133页4[例题2]招标时限规定：招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()d。A．15B．30C．40

D．20

答案：D第4页/共133页53．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在(D)d内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前()个工作日内确定。

A．10，30B．20，30C．25，30

D．15，30

第5页/共133页64．依法必须进行施工招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起(C)d内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A．14B．21C．15D，30

第6页/共133页7(二)多项选择题[例题1]有()情形之一的，经批准可以进行邀请招标。

A．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的

B．一般建筑工程·

C．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的

D．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的

E，法律、法规规定不宜公开招标的答案：ACDEP121第7页/共133页8[例题2]工程建设项目施工招标文件一般包括()内容。

A．投标邀请书B，履约保函

C．合同主要条款D．投标文件格式

E．采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单答案：ACDE

解析：工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容：投标邀请书；投标人须知；合同主要条款；投标文件格式；采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；技术条款；设计图纸；评标标准和方法；投标辅助材料。第8页/共133页93~p122,124A招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15d前B应以书面形式通知所有招标文件收受人。C招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金

第9页/共133页104中标人的投标应当符合()条件之一。

A．投标单价远远低于市场价格

B．不能提供履约保函

C．投标价格与成本的无关

D．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低E．能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准答案：DE第10页/共133页11lZ206012建设工程投标一主要内容1建设工程投标是指投标人在同意招标人拟订好的招标文件的前提下，对招标项目提出自己的报价和相应条件，通过竞争以求获得招标项目的行为。2建设工程投标程序：(1)结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件。(2)校核招标文件中的工程量清单。(3)根据工程类型编制施工规划或施工组织设计。

第11页/共133页12(4)根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价。(5)形成投标文件。包括下列内容：投标函；投标报价；施工组织设计；商务和技术偏差表。(6)进行投标担保。(7)投标文件的送达。3有关投标人的法律禁止性规定：(1)禁止投标人之间串通投标。(2)禁止投标人与招标人之间串通投标。(3)其他串通投标行为。(4)其他禁止行为。第12页/共133页13二例题(一)单项选择题1．下列说法不正确的是(B)。

A．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前可以撤回已经提交的投标文件

B．投标人在评标期间，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件

C．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前补充、修改的内容为投标文件的组成部分

D．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改已提交的投标文件第13页/共133页142．招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金，除了(D)以外都可以。

A．现金

B．银行保函

C.保兑支票

D．财产抵押

银行汇票,现金支票第14页/共133页15(二)多项选择题1投标文件一般包括下列(ABCD)内容。p124

A．投标函

B．投标报价

C．施工组织设计

D．商务和技术偏差表

E．预付款保证第15页/共133页161Z206013建设工程合同谈判与签约

一主要内容1合同谈判的主要内容：(1)工程内容和范围的确认；(标的量化)(2)技术要求、技术规范和施工技术方案；(3)合同价格条款；(4)价格调整条款；(5)合同款支付方式的条款(预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金)；(6)工期和维修期；(7)完善合同条件的问题。第16页/共133页172建设工程合同最后文本的确定和合同签订：(1)合同文件内容的确认；(2)合同协议的补遗；(3)签订合同。承包人应及时准备和递交履约保函，正式签署承包合同。第17页/共133页18二例题(一)单项选择题1．合同的“标的”是合同最基本的要素，建设工程合同的标的量化就是(D)。

A．计价方式

B．变更调控幅度

C．监理工程师提供的建筑物、家具、车辆以及各项服务

D．工程承包内容和范围

第18页/共133页19(二)多项选择题1．(ADE)共同确定了工程承包合同的实际价格，直接影响着承包人的经济利益。

A．价格调整

B．人工费

C．企业管理费

D．合同单价

E．合同总价

第19页/共133页202．工程合同的付款阶段包括(ABDE)。

A．预付款

B．进度款

C．工程尾款

D．竣工结算

E．退还保留金

第20页/共133页213．关于合同协议的补遗说法正确的有(ABCE)。A．在合同谈判阶段双方谈判的结果一般以合同补遗的形式，有时也可以以合同谈判纪要形式，形成书面文件B．合同补遗的将成为合同文件中极为重要的组成部分，因为它最终确认了合同签订人之间的意志，在合同解释中优先于其他文件C．对于合同补遗，不仅承包人对它重视，发包人也极为重视，它一般是由发包人或其监理工程师起草D．因合同补遗或合同谈判纪要会涉及合同的技术、经济，法律等所有方面，作为工程师主要是核实其是否忠实于合同谈判过程中双方达成的一致意见及其文字的准确性E．对于经过谈判更改了招标文件中条款的部分，应说明已就某某条款进行修正，合同实施按照合同补遗某某条款执行

第21页/共133页221Z206020掌握建设工程合同的类型

1Z206021按照工程建设阶段分类1Z206022按照承发包方式分类1Z206023按照承包工程计价方式分类1Z206024与建设工程有关的其他合同

第22页/共133页231Z206021按照工程建设阶段分类

一主要内容1大体经过勘察、设计、施工3个阶段.2分为:(1)建设工程勘察合同(2)建设工程设计合同(3)建设工程施工合同。

第23页/共133页24二例题(一)单项选择题[例题1]建设工程勘察合同是()就完成商定的勘察任务明确双方权利义务的协议。

A．承包人与勘察人

B．发包人与设计人

C．发包人与承揽人

D．发包人与勘察人答案：D

解析：建设工程勘察合同是发包人与勘察人的协议。第24页/共133页251Z206022按照承发包方式分类

一主要内容1按照承发包的方式、范围进行划分2分为:(1)单位工程施工承包合同(2)勘察、设计或施工总承包合同(3)工程项目总承包合同(4)BOT合同。(特许权协议书)

第25页/共133页26二例题(一)单项选择题[例题1]()是一种由政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。A．PM模式B．EPC模式

C．CM模式D．BOT承包模式答案：D

第26页/共133页27(二)多项选择题[例尾1]按照承发包方式合同可以分为()。

A．劳务承包合同

B．单位工程施工承包合同

C．工程项目总承包合同

D．BOT合同

E．勘察、设计或施工总承包合同答案：BCDE

第27页/共133页281Z206023按照承包工程计价方式分类

一主要内容1以工程计价方式或付款方式不同进行划分2分为:(1)总价合同(分固定和调价)(2)单价合同(3)成本加酬金合同第28页/共133页29二例题(一)单项选择题

1EPC承包采用的合同形式是()。

A．单价合同

B．总价合同

C．成本加酬金合同

D．目标合同答案：B

解析：FIDIC施工合同条件通常采用单价合同形式。第29页/共133页30(二)多项选择题[例题1]按承包工程计价方式可以把建设工程合同分为()。

A．总价包干合同B．目标合同

C．总价合同D。单价合同

E．成本加酬金合同答案：CDE

第30页/共133页311Z206024与建设工程有关的其他合同

一主要内容其他合同包括:(1)建设工程委托监理合同(2)建设工程物资采购合同(3)建设工程保险合同(4)建设工程担保合同第31页/共133页32二例题(一)单项选择题

1．担保合同是属于(B)。

A．主合同

B．从合同

C．分包合同

D．无偿合同第32页/共133页332．建设工程委托监理合同的标的是(C)。

A．货物

B．货币

C．服务

D，工程项目第33页/共133页341Z206030掌握建设工程合同的主要内容

1Z206031建设工程总承包合同的主要内容1Z206032施工总承包合同的主要内容1Z206033工程分包合同的主要内容1Z206034劳务分包合同的主要内容第34页/共133页351Z206031建设工程总承包合同的主要内容

一主要内容建设工程总承包合同的主要条款包括：(1)词语涵义及合同文件；(2)总承包的内容；(3)双方当事人的权利义务；(4)合同履行期限；(5)合同价款；(6)工程质量与验收；(7)合同的变更；(8)风险、责任和保险；(9)工程保修；(10)对设计、分包人的规定；(11)索赔和争议的处理；(12)违约责任等。

第35页/共133页36二例题(一)单项选择题1按照总承包模式实施的工程，工程质量检验的重点应当是()。

A．单项工程检验B．试车

C．竣工验收

D．进场材料验收答案：C第36页/共133页37(二)多项选择题[例题1]建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容作出明确规定，具体应包括()。

A．勘察设计

B．资金筹集

C．设备采购

D．试车考核(或交付使用)

E．施工管理答案：ACDE第37页/共133页382．总承包合同的发包人一般应当承担(ABCE)义务。p129

A．按照约定向承包人支付工程款

B．向承包人提供现场

C．协助承包人申请有关许可、执照和批准

D．提供付款保证

E．如发包人单方要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程第38页/共133页391Z206032施工总承包合同的主要内容

一主要内容1《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)是一种主要适用于施工总承包合同，由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。2合同文件的解释顺序:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书第39页/共133页40二例题[例题1]建设工程合同《专用条款》与《通用条款》的关系是()。A．相对应

B．无关

C．完全一致

D．上述都错答案：A

第40页/共133页412．建设部和国家工商行政管理总局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF－l999－0201)主要适用于(D)。

A．专业分包

B．劳务分包

C．工程总承包

D．施工总承包第41页/共133页42(二)多项选择题1．《建设工程施工合同(示范文本)》由(BDE)组成。

A．《专用条件》

B．《专用条款》

C．《协议条款》

D．《通用条款》

E．《协议书》

第42页/共133页432．施工合同文件组成包括(ABCD)。

A．中标通知书

B．图纸

C．合同协议书

D．工程报价单或预算书

E．招标文件

第43页/共133页441Z206033工程分包合同的主要内容

一主要内容1建设部和国家工商行政管理总局于2003年8月13日制定发布了《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF~2003~0213)。该文本内《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。2《通用条款》内容包括：词语定义及合同文件；双方一般权利和义务；工期；质量与安全；合同价款与支付；工程变更；竣工验收与结算；违约、索赔及争议；保障、保险及担保；其他条款等。第44页/共133页45二例题(一)单项选择题1．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担(B)。

A．一切责任

B．连带责任

C．全部责任

D．所有责任

第45页/共133页461Z206034劳务分包合同的主要内容一主要内容建设部和国家工商行政管理总局于2003年发布了《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，规范了劳务分包合同的主要内容。第46页/共133页47二例题(二)单项选择题[例题1]租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理的保险，由()支付保险费用。

A．劳务分包人

B．工程承包人

C．业主

D．监理答案：B

第47页/共133页482．劳务分包合同规定：全部工作完成，经工程承包人认可后(B)d内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

A．4B．14C．10D．7第48页/共133页49(二)多项选择题[例题1]劳务分包合同主要条款主要包括()。

A．劳务分包人资质情况

B．质量标准

C．劳务分包工作对象及提供劳务内容

D．分包工作期限

E．进度计划答案：ABCDP134第49页/共133页502．劳务分包合同规定：劳务报酬可以采用(ABD)方式。

A．固定劳务报酬(含管理费)

B．约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算

C．约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按图计算

D．约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算E．约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按图计算第50页/共133页511Z206040掌握建设工程担保的类型

1Z206041投标担保1Z206042履约担保1Z206043预付款担保1Z206044支付担保第51页/共133页521Z206041投标担保一主要内容1投标担保是投标人保证其投标被接受后对其投标书中规定的责任不得撤销或者反悔,向招标人提交的一种保证。2投标保证金形式:(1)现金(2)银行保函(3)支票(4)银行汇票(5)不可撤销信用证(6)由保险公司或者担保公司出具投标保证书。3投标保证金数额:2%;不大于80万人民币.4投标保证金有效期>投标有效期+30天第52页/共133页53二例题(一)单项选择题[例题1]投标保证金的数额一般为投标价的()左右，但最高不得超过()万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期()天。

A．2％、80、30B．3％、80、30C．2％、90、20D．2％、80、20

答案：A

第53页/共133页542《世行采购指南》关于投标保证金的规定中，投标保证金应当在投标有效期满后(B)内一直有效。A.14天

B.28天

C.56天

D.72天

第54页/共133页55(二)多项选择题[例题1]投标保证的形式有()。

A．现金

B．支票

C．银行汇票

D．不可撤销信用证

E，履约保证书答案：ABCD

第55页/共133页561Z206042履约担保一主要内容1履约担保是承包人向发包人提交的保证履行合同义务的担保。23种形式:(1)银行保函(有条件和无条件)(2)履约担保书(担保公司或保险公司)(3)保留金3额度:(1)10%;(2)30~50%(3)进度款10%;合同总价5%工程移交还50%;保修期满后14天还另50%第56页/共133页574世行项目《土建工程国内竞争性文件》的规定:(1)接到中标通知书14天内按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约保证金。至“缺期”后28天有效.(2)无理由，在“缺期”后的28天内将履约保证金退还给承包人(3)如果下述情况发生42天或以上则发包人可从履约保证金中获得索赔：1)项目监理指出承包人有违反合同的行为后,承包人仍继续该违反合同的行为2)承包人未将应支付给发包人的款项支付给发包人5FIDIC规定:(1)中相反:为28天内提交;14天内还.

第57页/共133页58二例题(一)单项选择题1．对保留金的规定中保留金一般为每次工程进度款的10％，但总额一般应限制在合同总价款的(C)。A．15％B．10％C．5％D．3％第58页/共133页59(二)多项选择题1．可以为施工承包商提供履约担保书的单位是(CE)。A．建设行政管理机关B．监理协会C．保险公司D．发包人E．担保公司

第59页/共133页601Z206043预付款担保一主要内容1预付款担保是承包人提交的、为保证返还预付款的担保。2担保金额应当与发包人的预付款金额相同。(随扣回而减少)3预付款担保形式:主要银行保函另外:经双方约定的其他形式:(1)担保公司担保(2)抵押第60页/共133页61二例题(一)单项选择题1．预付款担保的作用是(A)。

A．承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额

B．发包人的一种反担保措施

C．发包人用于筛选投标人

D．承包人可以不完全在本工程上使用该预付款第61页/共133页62(二)多项选择题[例题1)预付款担保的形式包括()。

A．银行保函B．银行支票

C．担保公司担保书

D．保留金E．抵押答案：ACE第62页/共133页632．世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中有关预付款担保的规定要求包括(ABCE)。

A．由在中华人民共和国注册并经营的银行开出与预付款相同数额的保函

B．预付款保函应在预付款全部扣回之前保持有效

C．担保额应随投标人返还的金额而逐渐减少

D．预付款计取利息E．承包人应有将预付款专用于本合同的证明p140第63页/共133页641Z206044支付担保一主要内容1支付担保是发包人向承包人提交的保证履行合同约定的工程款支付义务的担保.2形式:(1)银行保函(2)履约保证金(3)担保公司担保(4)抵押(或质押)第64页/共133页65二例题(一)单项选择题[例题1]实行支付担保时，发包人未能按时支付工程款，承包人可采取的措施有：()。

A．依据担保合同暂停施工

B．要求担保人承担支付责任

C．要求担保人承担相应的经济损失

D．A、B、C全部答案：Dp141

第65页/共133页662支付担保中担保额度一般为工程总额的(B)。

A．5％B．20％-25％C．50％D．100％第66页/共133页67(二)多项选择题[例题1]支付担保的形式包括()。

A．银行保函

B．履约保证金

C．担保公司担保

D．抵押或者质押

E.保留金答案：ABCD第67页/共133页68(二)多项选择题2．《建设工程合同(示范文本)》规定的关于发包人工程款支付担保的内容包括(ABCE)。

A．发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供履约担保

B．发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务

C．承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务

D．发包人承包人应在合同协议书中约定提供担保的内容、方式和相关责任(专条和担合)

E.担保合同作为本合同附件p141(4)第68页/共133页691Z206050掌握建设工程合同实施的管理

1Z206051建设工程合同分析1Z206052建设工程合同交底1Z206053建设工程合同实施的控制1Z206054建设工程合同档案管理

第69页/共133页701Z206051建设工程合同分析一主要内容建设工程合同分析内容包括：(1)合同的法律基础(2)承包人的主要任务(3)发包人责任(4)合同价格分析(5)施工工期(6)违约责任(7)验收、移交和保修(8)索赔程序和争执的解决等.第70页/共133页71二例题(一)单项选择题[例题1]()不属于合同价格分析的内容。

A．合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围

B．工程计量程序，工程款结算(包括进度付款、竣工结算、最终结算)方法和程序

C．合同价格的调整，即费用索赔的条件，价格调整方法，计价依据，索赔有效期规定

D．违约合同责任答案：DD项范围太大，应为拖欠工程款的合同责任。第71页/共133页72(二)多项选择题1．合同分析时，要对(ABCD)等涉及承包人主要任务的内容进行分析。

A．承包人的总任务，即合同标的

B．工程量清单、图纸、工程说明、技术规范

C．工程变更的补偿范围

D．工程变更的索赔有效期

E．工程计量要求P1422)第72页/共133页731Z206052建设工程合同交底一主要内容1合同交底是把合同责任具体落实到各责任人和合同实施的具体工作上，实行目标管理。2交底工作:(1)向项管人和企业相关部门人(2)将合同事件的责任分解(工程小组或分包人)(3)合同实施前的各方沟通(4)合同实施过程中的检查监督和解释(5)通过经济手段来保证合同责任的完成.第73页/共133页74二例题(一)单项选择题[例题1]合同交底由()实施。

A．项目经理

B．负责合同管理的监理工程师

C．合同管理人员

D．发包人答案：C

第74页/共133页752．以下不属于合同交底的内容的是(D)。

A．合同管理人员组织大家学习合同和合同总体分析结果

B．将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

C．在合同实施前与其他相关的各方面召开协调会议，落实各种安排

D．及时提供设计资料、图纸等p143第75页/共133页761Z206053建设工程合同实施的控制

一主要内容1依据:(1)合同和合同分析结果(2)各种实际的工程文件(3)工程管理人员每天对现场情况的书面记录2合同控制措施(1)合同诊断:差异原因分析;差异责任分析;处理(2)工程问题措施:4种第76页/共133页77二例题(一)单项选择题[例题1]()不属于合同诊断的内容。

A．分析合同执行差异的原因

B．分析合同差异责任

C．问题处理(合同实施趋向预测)

D．合同后评价答案：D

第77页/共133页78(二)多项选择题[例题l]合同控制的依据包括()。

A．工程管理人员每天对现场情况的书面记录

B．各种实际的工程文件，如原始记录、各种工程报表、报告、验收结果、计量结果等

C．合同分析的结果

D．合同文件，包括洽商变更文件等

E．拟采取的合同措施答案：ABCD第78页/共133页791Z206054建设工程合同档案管理

一主要内容1合同资料包括合同文件资料、合同分析资料、合同履行资料等。2合同档案管理的主要内容包括合同资料收集、资料整理、资料归档、资料使用等工作。第79页/共133页801Z206060掌握建设工程索赔的主要内容

1Z206061建设工程索赔的起因和分类1Z206062建设工程索赔成立的条件1Z206063常见的建设工程索赔1Z206064建设工程索赔的依据1Z206065建设工程索赔的程序和方法1Z206066建设工程反索赔的概念和特点第80页/共133页811Z206061建设工程索赔的起因和分类

一主要内容1索赔是在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。2承包人提出索赔的起因，通常是发包人违约、合同错误、合同变更、工程环境变化、不可抗力因素等。3索赔可以按索赔当事人、索赔事件的影响、索赔要求、索赔依据的理由、索赔的处理方式等进行分类。P145第81页/共133页82二例题[例题1]承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（）A．工期索赔

B．费用索赔

C．工程变更索赔

D．工程终止索赔答案：A第82页/共133页83(二)多项选择题[例题1]建设工程索赔的起因包括()。A．发包人违约B．分包人违约C．合同错误D．合同变更E．工程环境变化答案：ACDE第83页/共133页841Z206062建设工程索赔成立的条件

一主要内容1索赔成立的三个条件：索赔事件导致了实际损失；造成损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任；及时提出了索赔(意向通知和报告)2施工项目索赔的理由(8个;P146)第84页/共133页85二例题(一)单项选择题[例题1]()不是施工项目索赔的理由。A．发包人延误支付期限造成承包人的损失B．非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用C．非承包人的原因导致工程暂时停工D．承包人工程管理不当造成费用增加答案：D第85页/共133页86(二)多项选择题[例题1]索赔成立的条件包括()。A．与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失B．造成损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任C．不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担D．承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告E．尽管是承包人的责任，但已经尽了最大努力，按照道义索赔精神提出索赔答案：ABCD解析：C为不属于承包人的风险责任。第86页/共133页871Z206063常见的建设工程索赔

常见的建设工程索赔有：P147(1)因合同文件引起的索赔①有关合同文件的组成问题引起索赔；②关于合同文件有效性引起的索赔；③因图纸或工程量表中的错误而索赔。第87页/共133页88(2)有关工程施工的索赔①地质条件变化引起的索赔；②工程中人为障碍引起的索赔；③增减工程量的索赔；④各种额外的试验和检查费用偿付；⑤工程质量要求的变更引起的索赔；⑥关于变更命令有效期引起索赔或拒绝；⑦指定分包商违约或延误造成的索赔；⑧其他有关施工的索赔。第88页/共133页89(3)关于价款方面的索赔①关于价格调整方面的索赔；②关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔；③拖延支付工程款的索赔。

(4)关于工期的索赔①关于延展工期的索赔；②由于延误产生损失的索赔；③赶工费用的索赔。第89页/共133页90(5)特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔①特殊风险的索赔。特殊风险一般是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或篡权、内战等等。②人力不可抗拒灾害的索赔。人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应向承保的保险公司索赔。在许多合同中承包人以发包人和承包人共同的名义投保工程一切险，这种索赔可同发包人一起进行。第90页/共133页91(6)工程暂停、中止合同的索赔①因暂停施工引起的索赔。施工过程中，工程师有权下令暂停工程或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延展的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。②因中止合同引起的索赔。中止合同和暂停工程的意义不同。有些中止的合同是由于意外风险造成的损害十分严重，另一种中止合同是由”错误”引起的中止，例如发包人认为承包人不能履约而中止合同，甚至从工地驱逐该承包人。(7)财务费用补偿的索赔。财务费用的损失要求补偿，是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的贷款利息等财务费用。

第91页/共133页92例题(一)单项选择题[例题1]有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于()。

A．因合同文件引起的索赔

B．有关工程施工的索赔

C．关于价款方面的索赔

D．特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔答案：A

第92页/共133页93(二)多项选择题

[例题1l有关工程施工的索赔包括(ABCE)。p147

A．地质条件变化引起的索赔

B．工程中人为障碍引起的索赔

C．增减工程量的索赔

D．因图纸或工程量表中的错误而索赔(属于合同文件引起索赔)

E．各种额外的试验和检查费用偿付

第93页/共133页941Z206064建设工程索赔的依据

一主要内容索赔的依据主要包括(1)合同文件(2)订立合同所依据的法律法规(3)相关证据等3个方面第94页/共133页95二例题(一)单项选择题[例题1]()不属于合同文件。A．中标通知书

B．图纸

C．工程量清单

D．施工日记答案：D解析：施工日记不属于合同文件，它属于索赔的相关证据。第95页/共133页96(二)多项选择题1．承包人提出施工索赔时，应提供的依据包括(ACDE)。A．所引用的合同条款内容B．目击者

C．施工进度计划

D．事件发生的现场情况纪录资料

E．承包商受到损害的照片第96页/共133页971Z206065建设工程索赔的程序和方法

一主要内容1~程序:(1)提出索赔要求(2)报送索赔资料(3)工程师答复(逾期未答视为认可)(4)持续索赔(5)仲裁或诉讼2索赔文件应包括(1)总述(2)论证(3)索赔计算(4)证据4个部分。第97页/共133页98二例题(一)单项选择题1．承包商应在索赔事件发生后(D)d内向工程师递交索赔意向通知。’A．10B．20C．42D．282．工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在(D)d内给予答复。

A．7B．29C．30D．28

第98页/共133页99(二)多项选择题1．索赔文件包括(BCDE)部分。

A．工程师评价部分

B．证据部分

C．论证部分

D．索赔款项(或工期>计算部分

E．总述部分

第99页/共133页1001Z206066建设工程反索赔的概念和特点一主要内容1索赔是承发包双方的合同权力。反索赔是相对索赔而言的，是对提出索赔的一方的反驳。发包人可以针对承包人的索赔进行反索赔，承包人也可以针对发包人的索赔进行反索赔。2反索赔的技巧性强，发包人在反索赔时处于主动的有利地位。第100页/共133页101(二)多项选择题1．建设工程反索赔的特点包括：(ABCE)。

A．索赔与反索赔的同时性

B．技巧性强，处理不当将会引起诉讼

C．在反索赔时，发包人处于主动的有利地位

D．发包人可以直接从应付工程款中扣回款项(经工程师证明承包人违约)

E，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以从银行保函中得以补偿第101页/共133页1021Z206070掌握建设工程物资采购合同的管理

1Z206071材料采购合同的管理1Z206072设备采购合同的管理第102页/共133页1031Z206071材料采购合同的管理一主要内容材料采购合同订立的方式主要有公开招标、邀请招标和直接采购。材料采购合同的主要内容有：(1)标的；(2)数量；(3)质量；(4)包装；(5)运输方式；(6)价格；(7)结算；(8)违约责任；(9)争议解决方式等。

第103页/共133页104二例题(一)单项选择题[例题1]材料采购合同订立的方式有()。

A．招标方式、直接采购方式

B．公开招标、邀请招标

C．邀请招标、直接采购方式

D，公开招标、直接采购方式答案：A只有A最全面。

第104页/共133页1051Z206072设备采购合同的管理

一主要内容1设备采购合同订立方式有招标投标、委托承包商配套供应和按设备包干三种订立方式。

第105页/共133页1061Z206080熟悉国际建设工程承包合同的管理

1Z206081合同的订立形式1Z206082合同的履行要求1Z206083合同争议的解决方式

第106页/共133页1071Z206081合同的订立形式一主要内容招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。站在招标人(发包人)角度，招标程序分为三大阶段：

(1)对投标人资格的预审①邀请承包商参加资格预审；②向承包商颁发资格预审文件；③分析资格预审文件，挑选并通知已人选的投标人。第107页/共133页108(2)得到投标①准备招标文件；②颁发招标文件；③陪同投标人考察施工现场；④招标文件的修改；⑤投标人质疑；⑥投标书的提交和接收。(3)开标和评标①开标；②评标；③授予合同。第108页/共133页1091Z206082合同的履行要求一主要内容1国际工程承包合同订立后，即进入合同的履行阶段。2对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括如下管理工作：(1)

合同管理(2)计划管理(3)成本管理(4)财务管理(5)物资采购管理(6)质量管理(7)分包商管理(8)移交和竣工验收管理第109页/共133页110二例题(一)单项选择题[例题1]国际工程承包项目经营目标的具体化，是通过()实现的。P152(2)A．合同管理

B．计划管理

C，成本管理

D．财务管理答案：B第110页/共133页111(二)多项选择题1．对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括如下(ABCD)管理工作。

A．合同管理

B．计划管理

C．成本管理

D．财务管理

E．索赔管理第111页/共133页1121Z206083合同争议的解决方式一主要内容1国际工程承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁和诉讼等。2“非诉讼纠纷解决程序ADR”包括了仲裁、工程师准仲裁、DRB方式、NEC裁决等。3DRB方式是通过现场访问、纠纷提交、听证会和解决纠纷建议书的工作程序解决纠纷。第112页/共133页113二例题(一)单项选择题[例题1]DRB委员是()选定的。A．发包人

B．承包人

C．发包人和承包人共同

D．法院指定答案：C第113页/共133页1142．DRB的成员，要求其应在(B)年内未被发包人或承包人聘用过。

A．2B．3C．4D．5第114页/共133页115(二)多项选择题1．国际工程承包合同争议常用的解决方式有（ABCD）。A．调解

B.仲裁

C．协商

D.诉讼

E．公证

第115页/共133页1161Z206090了解建设工程监理合同的主要内容

1Z206091建设工程监理合同的基本条款1Z206092建设工程监理合同标准条件1Z206093建设工程监理合同专用条件第116页/共133页1171Z206091建设工程监理合同的基本条款

一主要内容1《建设工程委托监理合同示范文本》“建设工程委托监理合同”“建设工程委托监理合同标准条件”“建设工程委托监理合同专用条件”三部分组成。2基本条款:7条;P154第117页/共133页118二例题(一)单项选择题

1．在实施过程中，(A)补充与修正原合同文件。p154

A．可以

B．