2022-2023年度一级建造师之一建通信与广电工程实务高分通关题型题库附解析答案

2022-2023年度一级建造师之一建通信与广电工程实务高分通关题型题库附解析答案

单选题（共56题）1、IPv6比IPv4更有优势的特点是（）。A.IP地址长度增加2倍B.理论上可提供的地址数比IPv4多40万倍C.使用子网划分技术减小路由麦长度D.提供了服务质量控制平台【答案】D2、构成业务网的核心要素是（）。A.分插复用器B.交叉连接器C.交换节点设备D.基准时钟系统【答案】C3、广播电视工程中，落冰危险区，以塔的中心为圆心，以()为半径来控制范围。A.0.1h（h为塔高）B.0.2h（h为塔高）C.0.3h（h为塔高）D.0.4h（h为塔高）【答案】C4、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。A.光纤长度应抽测80％B.用OTDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤C.光缆护层应进行耐压测试D.应进行偏振膜色散测试【答案】B5、PON技术的演进方向是引入WDM技术的()。A.EPONB.GPONC.10GPOND.NG-PON【答案】D6、当发射机需要调整和功率计需要校正时，要为发射机提供（）承受发合计送来的全部功率。A.天馈系统B.假负载C.标准负载D.电阻【答案】B7、利用在不同高度处的两副或多副的天线，接收同一频率的信号以达到克服衰落目的的方法是（）方法。A.利用天线的方向性B.频率分集接收C.空间分集接收D.时间分集接收【答案】C8、通常以（）作为蓄电池的放电电流。A.3小时放电率B.10小时放电率C.15小时放电率D.20小时放电率【答案】B9、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是()。A.站距小于45km，差值允许在2.5dB之内B.站距大于45km，差值允许在2.5dB之内C.站距小于45kin，差值允许在2dB之内D.站距大于45km，差值允许在2dB之内【答案】D10、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B11、塔顶放大器室外电源线为30米时，防雷接地线安装正确的是（）。A.2点接地，接地线与电源线夹角10°B.3点接地，接地线与电源线夹角10°C.2点接地，接地线与电源线夹角20°D.3点接地，接地线与电源线夹角20°【答案】B12、数字电视发射机的绝大部分技术指标由（）决定。A.调制器B.解调器C.发射器D.校正器【答案】A13、属于服务网关（S-GW）功能的项目是（）。A.接入控制B.网元选择C.路由选择D.地址分配【答案】C14、下列子系统中，范围最大的是()。A.干线子系统B.水平布线子系统C.设备间子系统D.工作区子系统【答案】A15、通信网络安全防护工作应坚持()的原则，并规定了通信网络安全防护各方主体的职责。A.积极防御、综合维护、分级保护B.积极防御、综合防范、分级保护C.积极防御、综合防范、节约资源D.积极防御、综合维护、节约资源【答案】B16、基站全向天线离塔体间距应大于（）。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】B17、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应、()。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真【答案】C18、一般情况下双壁波纹管管道需要做混凝土包封保护，包封厚度()A.30～50mmB.50～80mmC.80～100mmD.100～120mm【答案】C19、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘()维护指标应不低于2MQ。A.电流B.电压C.阻尼D.电阻【答案】D20、与10KV以上高压输电线交越处，两侧电杆上的避雷线安装应断开（）间隙。A.50B.100C.200D.400【答案】A21、在综合布线系统中，连接各建筑物之间的传输介质和相关支持设备(硬件)组成了()。A.建筑群子系统B.干线子系统C.水平布线子系统D.工作区子系统【答案】A22、在SDH网中，分插复用器与再生中继器之间的段落属于()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】A23、某县移动公司在民用建筑上建基站，应按()规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A24、VSAT小站组成中不包括()。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D25、通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门缝、穿线孔洞和（）等。A.电缆B.墙壁C.通风管道D.观察窗【答案】C26、通信网中的支撑网的功能包括（）和网络管理、业务管理等。A.信令功能B.多媒体传输C.语音传输D.电路交换【答案】A27、《通信建设工程安全生产操作规范》要求，焊接时，乙炔瓶()m内严禁存放易燃、易爆物质。A.2B.3C.5D.8【答案】C28、下列不属于传输系统的硬件组成的是()。A.交叉连接设备B.语音信箱系统C.线路接口设备D.传输媒介【答案】B29、布放电缆时，转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应至少大于()。A.电缆直径的3倍B.电缆直径的5倍C.电缆直径的10倍D.电缆直径的20倍【答案】C30、直埋光（电）缆线路工程中，高低差在0.8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为（）。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D31、光纤包层位于纤芯的周围，直径为()。A.4μmB.10μmC.50μmD.125μm【答案】D32、光纤是光导纤维的简称，是一种新的光波导，是光传输的重要组成元素。其形状为()，由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。A.光纤都呈圆柱形B.单模光纤呈圆柱形，多模光纤呈椭圆形C.光纤都呈椭圆形D.单模光纤呈椭圆形，多模光纤呈圆柱形【答案】A33、下列接入方式中，()属于固定无线接入。A.LMDSB.GSMC.CDMAD.WCDMA【答案】A34、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A35、光缆配盘时应先确定（）位置。A.光缆进局B.人（手）孔C.特殊类型光缆D.埋式与管道交界【答案】C36、综合布线系统中，与普通用户离得最近的系统是（）A.设备间子系统B.工作区子系统C.水平子系统D.管理子系统【答案】B37、由于直射波与大气的突变层形成的反射波、散射波、地面反射波的相位干涉结果所产生的衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.单径衰落D.多径衰落【答案】D38、在计算机网络中，()的覆盖范围是一个城市，距离常在10～150km之间。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】C39、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》，下列做法错误的是()。A.不准在地下电缆两侧各lm范围内挖沙取土B.不准在通信电缆上搭挂广播喇叭C.不准在设有过江电缆标志的水域拖锚D.不准在埋有地下电缆的地面上倾倒酸|生液体【答案】A40、IPv6地址长度为（）位。A.32B.128C.256D.512【答案】B41、属于第四代移动通信技术的核心网是()核心网。A.CDMA2000B.WCDMAC.TD-SCDMAD.LTE【答案】D42、在SDH保护环网结构中，（）是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.TMB.ADMC.REGD.SDXC【答案】B43、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括()。A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产管理制度和贯彻执行情况B.有效对安全生产进行现场监督检查C.组织本单位开展安全生产检查，及时消除事故隐患情况D.组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，组织、指挥预案演练情况【答案】B44、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C45、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架允许垂直偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B46、在机房设备安装中，立柱应垂直，垂直偏差应不大于立柱全长的（）。A.1%B.1‰C.2‰D.3‰【答案】B47、地球站的工作接地、保护接地、()合用一个接地系统，接地电阻不应超过1Q。A.接地极B.总接地C.防雷接地D.防爆接地【答案】C48、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.电话网C.数据通信网D.移动通信网【答案】A49、下列网络中，属于业务网的是（）。A.基础网B.同步网C.互联网D.核心网【答案】C50、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】B51、通信局内的工频低压配电线宜采用（）方式布放。A.地槽布放B.走线架上绑扎C.架空引线D.金属暗管布放【答案】D52、一般情况下双壁波纹管管道需要做混凝土包封保护，包封厚度()A.30～50mmB.50～80mmC.80～100mmD.100～120mm【答案】C53、属于第四代移动通信技术的核心网是（）核心网。A.CDMA2000B.WCDMAC.TD-SCDMAD.LTE【答案】D54、最基本的光纤通信系统组成不包括()。A.光发射机B.光纤线路C.光接收机D.接入设备【答案】D55、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.盗窃公用电信设施B.攻击他人电信网络C.故意破坏正在使用的公用电信设施D.用虚假的身份证件办理入网手续【答案】D56、我国GSM通信系统采用900MHz和1800MHz两个频段。对于900MHz频段，上行的频带为()。A.895～915MHzB.895～910MHzC.890～910MHzD.890～915MHz【答案】D多选题（共23题）1、下列关于管道线路工程施工说法正确的是（）A.子管可跨人手孔敷设B.管孔占用先下后上，先侧后中，逐层使用C.敷设光缆时在管道进出口采取保护措施D.人手孔内光缆接头盒应设置与水线以上E.光缆接头距离两侧出口处的光电缆长度不小于400mm【答案】BCD2、广播电影电视工程建筑抗震设防类别划分的依据因素有()。A.社会影响、直接经济损失和间接经济损失大小B.城市的大小和地位、工程建设规模和广电技术性建筑的特点C.使用功能失效后对全局影响范围的大小D.结构本身的抗震潜力大小，使用功能恢复的难易程度E.建筑各部位重要性有不同时，进行局部的类别划分【答案】ABCD3、常见的声学处理措施是对建筑物的()进行隔声和吸声处理。A.地面B.窗户C.墙面D.外立面E.周围环境【答案】ABC4、程控数字交换及硬件系统由（）组成A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.操作系统E.应用系统【答案】ABC5、下列关于双绞电缆描述错误的是（）。A.双绞电缆的特性阻抗有100Ω、120Ω、150Ω等几类B.双绞线扭绞长度越长，抗干扰能力越强。C.CAT7只有屏蔽双绞线电缆一种D.两根芯线紧密扭绞在一起，可以提高芯线之间的抗干扰能力E.不同的传输速率，可以使用相同型号的双绞电缆。【答案】B6、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A.贯彻执行国家有关安全生产法律法规B.制定通信工程安全施工措施C.制止现场违章指挥和违章操作行为D.及时.如实上报生产安全事故E.确保安全生产费的有效使用【答案】ACD7、下列情况中，禁止塔上作业的有（）。A.雷雨B.沙暴C.气温38°D.气温-8°E.塔上附霜【答案】ABC8、无线网络优化主要从()方面来进行分析。A.掉话B.系统接通率C.切换D.干扰E.呼叫【答案】ACD9、《国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法》设备材料的采购有关规定包括()。A.建设单位不得明示或者暗示施工单位采购不合格的建筑材料、建筑构配件及设备B.规定政府采购的材料、设备，必须由政府采购C.规定实行招标的建筑、建筑构配件及设备，必须按规定进行招标采购D.一般材料采购经办人提出采用该厂家产品的理由报经施工单位主管领导批准方可采购E.采用国内无同类的特殊材料和产品，需要建设单位出资试制的，应报总局批准【答案】ABC10、光分插复用器的主要技术要求是（）？A.时隙交换B.通道串扰C.插入损耗D.信道隔离E.信号增益【答案】BC11、移动无线接入的主要技术有()。A.GSMB.CDMAC.WCDMAD.蓝牙E.无绳电话【答案】ABCD12、特殊设防的通信建筑(甲类)包括（）。A.应急通信用房B.国际海缆登陆站C.长途传输干线局站D.国际卫星通信地球站E.省中心及省中心以上通信枢纽楼【答案】BD13、属于光通信系统传输网技术体制的有()。A.准同步数字体系(PDH)B.同步数字体系(SDH)C.光波分复用(WDM)D.软交换体系E.IP传输系统【答案】ABC14、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线增设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的费用C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB15、微波接收设备测试项目包括()。A.发信机输出功率B.接收机门限电平C.收信机本振频率偏差D.自动增益控制范围E.收信机中频输出电平【答案】BCD16、CDMA系统的优点有（）。A.系统容量大B.频率规划灵活C.可以采用频分多址方式D.频带利用率高E.系统通信质量更佳【答案】ABD17、在SDH传输网中，具有交叉连接功能的基本网络单元有()。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)E.光纤放大器(OA)【答案】BD18、特殊设防类(甲类)通信建筑包括()。A.国际出入口局、国际无线电台B.国际卫星通信地球站C.国际海缆登陆站D.省中心及省中心以上通信枢纽楼E.承担特殊重要任务的通信局【答案】ABC19、大气中有对流、平流、湍流和雨雾等现象，都是由对流层中一些特殊的大气环境造成的，并且是随机产生的。加上地面反射对电波传播的影响，就使得发信端到收信端之间的电波被()。A.散射B.折射C.吸收D.地面反射E.大气反射【答案】ABCD20、中国5G设定的技术场景主要有()。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD21、属于施工单位安全生产责任的是()。A.工程概预算应当明确建设工程安全生产费B.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议C.建立教育和培训情况档案D.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费E.工程开工前，应明确相关单位的安全生产责任【答案】CD22、物联网通过（）等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。A.二维码识读设备B.射频识别（RFID）装置C.激光扫描器D.红外感应器E.云计算定位【答案】ABCD23、安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括（）。A.总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应B.跳线环安装位置应平滑、垂直整齐C.总配线架滑梯安装应牢固可靠D.滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏E.滑轨端头应安装挡头，防止滑梯滑出滑道【答案】BCD大题（共12题）一、1．背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2．问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。二、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘查人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后安装分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查，并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生以下事件：事件1：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来，临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件2：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确定是由于光缆本身质量不合格造成的。【问题】1．指出安全技术交底工作的不妥之处，并说明理由。2．说明进场检验工作有哪些不符合规定。3．监理工程师拒绝签证是否合理简述理由。4．事件2发生后施工单位应该如何进行后续工作相关损失分别由谁承担【答案】1．安全技术交底工作的不妥之处：(1)项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥(不能兼任)，项目应设专职安全管理人员；(2)由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底；(3)会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的签字记录。2．光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检(逐一检验)，不能抽测。3．监理工程师拒绝签证是合理的。根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查(到场检验)，确认合格后才能签字。4．事件2发生后施工单位应进行的后续工作及相关损失的承担：(1)施工单位应向监理和建设单位现场代表汇报(报告、通知)；(2)施工单位应对不合格的部分进行返工(重新布放)；(3)光缆损失由建设单位(供货单位)承担；(4)工期及人工损失由施工单位承担。三、【背景资料】某通信工程公司承接的一项架空光缆线路工程位于丘陵地区。开工前，项目技术负责人组织参与项目的所有操作人员召开了安全技术交底会，会上专职安全员对本项目的施工作业特点、危险因素以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，交底内容形成了书面记录并签字留存。项目部在8月上旬组织专项检查时，发现下列问题：A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。B现场一档吊线在上方与3．5m高的220V供电线路交越，吊线未采取保护措施。C现场施工人员有的赤膊作业、有的杆上作业不使用安全带、有的直接将工具从杆上抛下。【问题】1．指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法。2．指出A现场其他可能导致角杆向内角倾斜的原因。3．B现场吊线与电力线交越作业时，施工人员应采取哪些防触电措施?对杆路应采取哪些保护措施?4．说明C现场施工人员的违规行为可能会造成什么伤害。【答案】1．安全技术交底的不妥之处有：(1)交底人不妥；应是项目技术负责人，而不是专职安全员。(2)被交底人范围不妥；应交底至所有管理人员和操作人员。(3)交底内容不全；还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。2．还有以下原因可能导致角杆向内角倾斜：(1)电杆及拉线地锚埋深不够；(2)拉线出土点不正确；(3)杆洞及地锚坑回填土未夯实；(4)拉线收紧程度不够。3．作业人员应采取下列防护措施：(1)作业人员应戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具；(2)作业前，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业；(3)架设吊线前，应通知供电部门派人到施工现场配合施工；(4)严禁使用任何方法将钢绞线抛过电力线，钢绞线不得搁在电力线上拖拉，应采用绝缘棒或搭保护架保护。在杆路上应采取下列保护措施：(1)交越处的吊线加装电力线保护套管；(2)如交越电杆为角杆时，拉线应装绝缘子；(3)与电力线垂直净距满足规范要求。4．赤膊作业可能灼伤、划伤皮肤，不戴安全带作业人员易从杆上坠落造成人身伤亡事故。从杆上抛下工具可能伤及地面人员，造成人身伤亡事故。四、1．背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的5．2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2．问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。五、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到147km的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的5.2折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了2套熔接机和2台OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状况,将已经很低的合同额再进一步打折后承包给项目经理部,使得项目经理部施工困难。施工单位要控制工程成本,首先应针对工程的具体情况,具体问题具体分析,而不能对什么工程都一概而论。分析工程成本,应本着实事求是的原则；要有翔实的统计数据；要注重时效,发现问题要及时解决；同时,还要为生产经营服务,要保证施工现场有足够的资金,使工程能够顺利完成。在工程成本分析的基础上,才可能控制好成本,取得效益和信誉的双赢。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为仪表和设备都是施工单位的固定资产,专门为此工程配备仪表和设备,增加了此工程固定成本。如果施工单位合理计划、加速周转,充分利用现有仪表、设备,即可减少仪表、设备的购置量,降低企业固定资产的比率,从而达到降低施工成本的目的。(3)在项目经理降低现场开支的措施中,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目经理部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑则不一定合适。项目经理部为了节约费用,在现场租用拖拉机和农用车的做法也不可取。因为这样做使得安全没有保障。一旦发生了安全事故,在处理安全事故时,往往会使成本开支失控。六、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。七、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计800万元，其中材料费300万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的70%，最终合同款为357.5万元，其中施工费350万元，安全生产费用7.5万元，合同工期2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元/台班，人工费单价100元/元，增加用工所需管理费为增加人工的50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期5天，窝工20工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工4天，窝工10工日；事件三：因大暴雨成灾停工3天，窝工15工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加1天，施工单位综合费用预计增加5万元。问题：1.双方签约的合同价款357.5万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于2016.12.20日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款357.5万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）×70%=350万元安全生产费=800×1.5%=12万元合计：350+12=362万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为3天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为1天，可以索赔的费用为5万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362万元可索赔费用：3000+50000=53000元合计：362+5.3=367.3万元5.根据相关规定，500万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查。即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查。八、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米×10元/延米=60000元九、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十、背景某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：①不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。②不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后，方可以开展招标活动。③标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制，且必须符合国家有关规定。④要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金，金额一般不应超过合同估算价的1%。⑤接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件，招标人应不予受理。⑥投标文件中存在两个报价的，未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，应视为废标。⑦建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。⑧返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金，建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。一十一、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越