2022年工程承包土方合同样本

第1页共25页2022年工程承包土方合同样本乙方：下条款共同守信执行：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：通知单五、工程总面积：、推平一条龙。每立方米元(该单价是在一公里内工作的八、工程款支付和结算方式：每七天结算一次，每次结算工程量的%款项(第二次结算时付清上次%，，在每期最后一天填写好，第二天早是交给甲方，甲方接到乙方进度报表后在当天内审核完毕，并按审第2页共25页3、乙方在结算日2天内未收到甲方的工程进度款，乙方有权停工，在停工期间造成的各种4、整个工程项目完成并通过竣工验收后天内进行工程款结算，甲方收到乙方的工程结算单后，在天内审核完毕，并结清工程所有余款给乙方。甲方验收后如下沉部份，乙方不再填补也九、工程验收：十、甲方的主要责任：许乙方对工程方量测检，对其乙方有足够的取土地点和资源;通往取土场三天前甲方先预付进场为乙方调设备的费用及临时设施。进场三天后付65万元材料费、油料费给乙方。第及纠纷所造成停工的，每天赔偿乙方勾机元/台，推土机元/第3页共25页十一、乙方的主要责任：按到通知书15天内须到。为有权增加其它队伍，对乙方每月工程量工程款罚款%。5、负责在施工期间中施工人员的劳保，福利及施工中所发生的一切工伤事故的法律责任和支。机械设备进场施工视作请或向法院提出诉讼。第4页共25页1、本合同一式二份，双方在签订合同交劳动保证金万元后正式生效，甲、乙双方各执一份，公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____土方合同范文2乙方：(以下简称“甲方”)和(以下简称“乙方”)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同(以下简称“合同”)一、合同名称、地点及施工范围三、合同工期：第5页共25页合同付款方式验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的_____%。实际工程算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的____%。4、质量保证金：合同结算总价款的_____%作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后___甲方责任同约定的内容和时间完成以下工作：责任按合同约定的内容和时间完成以下工作：定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。4、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的。第6页共25页5、乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经甲方允许，不得透八、竣工验收1.、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料_天内组织有关单位验收，并在验收后_____天内给予认可或。___年后，乙方定期负责____的维护保养，以保证设备正常运行，且只收取施工费和设备成本费。2、在本合同规定的保修期外，若甲方需要乙方提供维护维修指导，双方可另行商定。3、售后服务其他细则详见公司售后服务保障体系。4、甲方对售后服务有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同条款。十、不可抗力1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束8小时内乙方向甲方通报受害情况第7页共25页次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由甲方承担;同的文件组成本合同的文件包括：：第8页共25页定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;因乙方原因造成工程延误，则被视为延期行为，每延期一天，甲方有权扣除违约合同部分款额的0.1‰(千分之(2)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续、合同生效本合同由合同双方签字盖章后生效。本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____土方合同范文3乙方：二、承包范围：第9页共25页1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础砖、石、砼的挖掘，破碎、装卸、运输三、承包价格：垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米元。以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包钢砼，或厚度在30厘米以上的基础需要破碎，按实四、工程量、计量方式：人员签字生效，(砼破碎工程也同样记录、签字生效)。记录表格采用土方测量记录单(甲方提供)。五、施工质量和进度：乙方在施工进度中应根据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应甲方和监理对质量认可后双方测量签单。六、安全、文明施工：1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并做好安全工作2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工。七、付款方式：第10页共25页房子已经签字的记录单，按完成量的70﹪付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3八、其它事项：工。公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____工程承包合同范本称)：____(简称甲方)称)：____(简称乙方)达成如下协议：第11页共25页工期，以工形式);五、结算及付款方式2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。六、违约责任及处理方式1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。协议八、合同生效第12页共25页、附则定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____范本2019(二)方就本建设工程施工范围分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的_____%作第13页共25页1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。费由乙方承担。五、违约责任第14页共25页标准八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修范本2019(三)为了保证____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目第15页共25页二、建筑面积(工程形式)：____开工条件。解决施工中需要发包方协关系及纠纷;质量、材料质量、督促工程进度;点、标高点;验收、结算;施工;第16页共25页完成施工任务;标准要求;保护;，不得偷窃和损坏;全事故责任及费用;同等包方：________委托代理人：_____工程合同书样本方：。一、工程概况：工程名称：第17页共25页2.工程地点：二、设计依据：D四、工程进度：五、付款方式：第18页共25页甲方向乙方支付合同总价款的5%。方七、甲方责任：第19页共25页八、乙方责任：人员上岗证。5、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守操作规程，防止违反有关规九、违约责任：将承担由此造成的损失。十、合同的生效与终止：第20页共25页年月日年月日承包人：岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中，遵循平等、自点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块大写元工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。及图纸2.1发包人提供：2.2技术标准：1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;第21页共25页。.1.1发包人委派的业主代表：.1.2监理单位及委派的工程师：监理单位：签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及.3发包人主要工作：准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;料;负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交要;、管理、验收与及时安排下道工序;第22页共25页.2承包人主要工作：内容。编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核严格实施安全防护措承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;市场价格及政策性价格的调整而增减。B海市93土建定第23页共25页价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定E054号文《工程造价审扣代付合同总价的75%;后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天工6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。收7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，原因造成整改的费用。提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣第24页共25页八。违约责任8.1发包人违约：8.2承包人违约：未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000。8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承