2022年钢结构安装施工合同

第1页共27页2022年钢结构安装施工合同据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲乙双方友好协商，甲方将***除尘设备有订如下合同条款：二、工程地点：###三、工程内容：厂房钢结构运输安装四、工期：20XX年12月20日至20XX年3月20日五、工程造价及拨款方式柒拾万元整)。甲方负责提供安装所用的高强螺栓、油漆(超出部分乙方自行承担);乙方负责施工住宿费等。工程款十万元，完成60%后7日内甲方支付工程款十万元，钢架全部安装完毕后支付工程款完成后7日内甲方支付工程款十万元。所有构件安装完毕验收合格后7日内付至工程总造价的8质量问题，一次付清。第2页共27页六、质量与验收要求和国家及省市现行的标准、规定、规程及施工组织设计进行施工。因如雨雪、停电、四级风以上等)影响工期，工期顺延;因乙方原因方在接到通知后施工人员48小时内到达任任。第3页共27页代表：代表：乙方：年月日年月日工合同(二)合同编号：发包人(甲方)：承包人(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就钢结构安装事宜协商一致，订立本合一、工程概况1、工程名称：2、工程坐落地点：3、承包性质：4、承包范围：二、质量约定：三、安装合同价款约定(含税)：险费等;第4页共27页用的机械及施工工具、用具费;钢结构、檩条、天沟等安装吊装费;架手搭拆的费用;的焊材费用;三、工期要求：四、付款方式与结算方式：工结算报告与甲方进行结算后天内，甲方支付至乙方合问题，扣除应扣款项后结清。五、工程质量、验收与保修1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当求较高者为施工依据。第5页共27页2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担，如造成工期延长，延长一天扣工程价款的百乙方在保修期内对工程质量负责无偿保修。甲方按乙方结算总价的10%预留作为工程质在保修期内乙方应在接到维修通知两天内派人维修，如乙方不及时派人维修(或因此造成支付。六、双方责任：一)甲方责任协务。发生的技术问题。第6页共27页。二)乙方责任2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证3、在施工过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小将队及说明做好承包工作内容的施工，并确保所采购材料、设备为合格产品，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。如有丢失、损坏无正当理由，由承包人负责承担超出定额领用材料的费用。7、承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。第7页共27页水用电等。方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、甚至返工的要求，并承担因11、高度重视安全生产，建立有效的安全保障体系，定期对施工人员进行安全交底，接受12、承包人派遣在现场的负责人及施工人员不允许与甲方、监理、总包发生任何冲突，如13、乙方负责进场所有材料的清点和管理工作，清点时与所附发货清单对照，如发现不符，用从乙方工程款中按实扣除。、违约责任的工程量进行签认。第8页共27页，如无故不到场，按每天2000元处以八、其它2、在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，4、本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章盖章或签字)法定代表人(盖章或签字)：工合同(三)乙方：，方协商，同意签订本合同：第9页共27页三.建筑面积：按施工图纸实际计算;四.施工工期：件下，通知乙方;乙方必须在日进场施工;2.全工期共为施工期限从年月日;工程安装期间如出现不可抗力的因素，如遇雷暴雨、停电等，应相应顺延。五.计价方式：总包干价为人民币元正(￥元)。六.质量要求：1.该项目的设计由乙方与********有限公司合作。乙方应严格按照甲、乙双方认可的设计图2.施工过程中，乙方应严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》方13.100米的中间位置，增加抗风柱，柱的大小与相邻柱子的刚性一样。后面中间位置设计中H6米，斜向支撑不能大于8米，四边垂直高度19米，加支撑不能少6道。工过程中，甲方有权进行品质检查，乙方对于甲方所提出的缺点必须及时修正，。第10页共27页5.乙方在项目施工完成交付使用后出现的设计缺陷、施工焊接缺陷、松动、引起高空坠落等七.甲方责任1.甲方应提供乙方人员在施工期间的供电、供水、并组织协调与各施工班组的配合，水电费2.甲乙双方约定，乙方如有下列情况甲方有权取消合约，损失由乙方赔偿：已方将其承包的本工程转包他人;乙方如逾期开工或进度迟缓;无法如期完工;乙方不听从甲方代表指挥;无法保证质八.乙方责任：伤事故，所造成的一切损失由乙方自理;安全及卫生负完全责任，九.付款方式：正(￥元);第11页共27页认可后应支付给乙方工程总造价的作为进度款;计人民币元);3.钢结构骨架按甲方按设计要求及施工规范和甲方提出增加的三点加强措施施工完成后，经收，验收不合格应立即整改，合格后应支付给乙方工程总造价的20%作为进度款;计人民);4.整个工程全面完工并经甲方验收完后支付给乙方工程总造价的，计人民币元);人民币元正(￥元);至工程完工后一年内的付清;保修期间，如有维修情况，乙方必须到达十.纠纷解决办法：2.向工程所在地人民法院提起诉讼。代表：代表：工合同(四)发包方(甲方)：(乙方)：情况，双方达成如下协议：第一条工程概况第12页共27页1.11.21.3和加工及安装、水电及安装、消防及安装、避雷及安装、防火涂料及人工，一切，辅材费用，不含行车及安装费用，不含地面材料及人工，不含图纸以2.1甲方驻工地现场管理人员，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、续和其他事宜。2.2甲方负责制定施工工期并严格按照施工进度及要求监督乙方工作，如乙方不能按期按质第三条乙方工作组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和计划乙方必须服从现场施工管理人员的调度和安排，必须执行公司制定的施工工期并严格按照指定的工期进度施工，现场施工管理人员有权对不服从公司管理的施工队进行更换。第四条关于工期及变更的约定第13页共27页4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工24小第五条关于工程质量及验收的约定及时办理隐蔽工程中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，若复验不合格，其复验及返的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期第六条关于工程价款及结算的约定方接出工程结算并将有关资料1送交甲方。甲方自接到上述资料天审第七条关于缴纳保险的约定第八条争议或纠纷处理第14页共27页8.1本合同在履期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决8.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由日照仲裁委员会仲裁;当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议第九条其他约定：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：11月5日安装施工合同范本承包人全称：(以下简称：乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有一、工程概况：工程名称：_________安装工程(以下简称：本工程)；工程地点：_________；。第15页共27页二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包。构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安b配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁三、合同工期：第16页共27页1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)天乙方自愿延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)①建设强制性条文；X⑤《采暖与卫生施工验收规范》(gbj242-82)；⑥《电气安装工程施工及验收规范》(gbj242-82)⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj303-88)；⑧省、市相关部门的各种规章制度；质量验收实施细则。合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收第17页共27页00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签五、合同价款、工程量的计量及结算方式：全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日(每工日按8小时计)程量的计量： (1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位 算。第18页共27页 (3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%)；六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日 (国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方第19页共27页合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)____日内甲方在法：1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)。八、合同生效：2、订立地点：日________签订地点：_________第20页共27页钢结构施工合同根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确一条工程项目有权批准机关的文号)项目主管单位：____第二条施工准备一、发包方：电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。第21页共27页4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会二、承包方：、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等第三条工程期限)。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进;2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需于施工无法进行的原因而影响进度;第22页共27页4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位行结构中间验收;一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单第23页共27页第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执;临时设施费，按土建工程合同总造价的______%计人民币万元，安装工程按人，每次支程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施第24页共27页三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期__七、承包方在单项工程竣工验收后______天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件______天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予第八条工程验收第25页共27页一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工及时办理验收签证手续。限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖发包方的责任：，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由损失。第26页共27页三、工程未经验收，发包方提前使用