屋面盖瓦施工合同集锦五篇

第页共页屋面盖瓦施工合同集锦五篇屋面防水施工合同【篇一】甲方：乙方：甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方，根据合同法及建筑施行有关条例规定，甲乙双方本着平等互利、自愿和老实守信的原那么，为确保质量和施工顺利进展，经协商特签定如下合同。一、工程地点：丰公司院内。二、单位工程名称：车间及库房屋面天沟防水修缮三、工程造价：(含税)以实际验收工程量每平方米：32元;注：其他零星工程未尽事宜，甲乙双方根据实际情况现场协商解决，结算费用按现场实际签证为准。四、质量要求：所有防水修缮工程必须涂刷三遍进展施工，乙方必须按照国家颁发的《GB50207—20xx》等有关屋面防水工程施工标准及标准进展施工，如有不按照国家标准和甲方要求施工所造成的返工，由乙方自行负责。五、工程期限：工期天，即从年月日至年月日止。六、平安责任：乙方在施工过程中，必须时刻注意平安，强化施工平安教育和管理，要严格按照平安标准操作，如有任何不平安事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承当。七、付款方式：本工程不付预付款，施工完成经历收合格后除预留5%保质金一年后支付外，其余一次性付清。八、违约责任：合同签订后，甲乙双方假设任何一方违背以上条款，由违背方承当违约责任，并承当违约方给对方所造成的一切经济损失。九、此协议一式肆份，甲方存留三分，乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。甲方代表：(盖章)乙方代表：(盖章)签订日期：年月日屋面防水施工合同(篇二)一、平安措施1、工人施工前首先把平安绳固定在彩钢瓦两端，把平安绳固定在主绳上，并检查平安绳接头是否结实，检查彩钢瓦承受情况。2、工人在施工前首先戴上平安帽，系上平安绳，平安措施到位前方可施工。二、确定需要重点防水区域彩钢瓦屋面以下区域需做重点防水处理；程度搭接、垂直搭接，屋脊、水槽、彩钢瓦与女儿墙交接处、螺钉固件，彩钢瓦连接缝隙等为彩钢屋面防水薄弱环节。三、预处理施工前仔细检查彩钢屋面，确定金属屋面结实、干净、无锈蚀、无冰冻物，不符合上述情况那么分别作如下处理；1、在适当位置增加固件；2、用除锈砂纸将生锈区域打磨，然后涂一层防水材料。3、去除冰冻物、灰尘及其他赃物。4、检查彩钢瓦是否有翘缝，翘缝部位用螺丝固定结实。5、检查彩钢瓦整个屋面微小缝隙，然后用防水材料涂刷堵漏。四、施工工艺1、整体防水共分五遍，用四涂一布的方法。2、第一遍首先用滚刷均匀的把高弹彩钢瓦防水材料涂刷在彩钢瓦上，涂刷一定要均匀，不规那么处用刷子涂刷。3、第二遍涂刷时间在第一遍完全枯燥后进展，涂刷完后立即贴上高弹防水布，第二遍涂刷时一定要均匀，特殊部位特殊处理。4、第三遍涂刷时，在第二遍完全枯燥后进展，涂刷方法与二一样。5、第四遍涂刷时，方法与2、3遍一样6、水槽的防水需六遍，用四涂两布的方法，施工方法与三涂一布的方法一样，第二层防水布需在第三遍涂刷完时贴上。7、女儿墙的防水处理，需三涂一布的方法，施工方法与〔1〕一样，高度0.5米。五、考前须知1、雨天制止施工。2、潮湿时制止施工。3、合适施工天气为晴朗。六、备注；1、根据你厂彩钢瓦的实际情况，必须增加一遍防水层，方可到达最正确效果。2、我厂对所施工工程质保五年，五年内出现漏水问题，无偿维修。20xx年X月XX日屋面防水施工合同【篇三】甲方：乙方：就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进展，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监视人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。〔后附各栋楼的维修方案〕2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进展结算，甲方配合完善各种必要的手续。3、在施工前乙方先向甲方预交〔〕万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。4、在施工过程中，应该把平安责任放在第一位，乙方负责所有的施工平安责任。由施工所造成的所有平安事故，甲方不承当任何责任。5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及平安事宜。6、维修质量的监视：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监视，维修完工后，由各楼的维修质量监视人员验收签字。7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。8、维修之后的房屋质量的验收和由双方按房产局规定的标准为验收标准。9、质保期间：自维修完毕之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有到达预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，那么乙方必须承当再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。10、本协议一式两份，双方各持一份。11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。甲方：经办人〔签名〕：乙方：经办人〔签名〕：20xx年月日屋面防水施工合同【篇四】委托方甲方：神府经济开发区医院承建方乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署以下合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。1、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水2、工程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。3、承建方式：由乙方包工包料。4、保修方法：免费保修期为5年，自年月日至年月日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承当。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、假设造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承当全部责任。6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收7．付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。甲方乙方20xx年4月日：神府经济开发区医院：屋面防水施工合同(篇五)一、工程概况施工范围：屋面防水施工施工主要内容：1、铲除部分起泡和脱落的老化防水层;2、安装排气孔;3、做改性沥青防水卷材;4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。二、编制说明：编制根据：按甲方意图。《建筑乙方质量管理条例》xx版《按国家gt19250xx标准》《建立工程工程管理标准》g/t50326xx《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg30188各规平安标准、规定。三、施工部署：(一)施工准备(1)工程负责人，五大员等组成骨干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与理论经历，对详细技术及作范围相当熟悉，具有较强的现代管理意识和法律观念，能以甲方工程经理为核心，精心施工，到达优质、快速、平安的目的。(2)制定严密的管理体制：施工力量准备，按照工程管理层组劳务作出层别离的原那么，我公司对该工程指派有丰富施工管理经历的管理人员，从公司抽调作技能过硬的技术工人，组成能打硬仗的施工作业班组，签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能，一岗多职，确保工程施工顺利进展。(3)材料准备：工程开工前，我公司准备符合质量环境、职业安康平安要求的正规厂家合格产品。(4)劳动力进场准备：1)施工发动及交底，我们充分利用开工前的前期准备时间，对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进展施工前发动及技术交底工作，经过发动及交底使施工人员理解施工的根本情况，清楚施工特点，以及考前须知，做好心中有数，进步思想认识，振作工作精神，保证按质按量完成任务。2)劳动的落实，保证措施①根据施工方案、施行要求，提早落实安排和组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。②在做好上述需求方案落实之后，应另行做好施工劳动力安排预备方案，以备在必要时能随时召集调用，作为确保合同工期一项必要措施。③对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排，包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面，保证他们全力投入工作之中，确保施工进度和管理的需要。(二)施工顺序及处理：铲除部分起泡，脱落的防水层修补屋面炸裂处以及人为破害处安装排气孔清扫屋面刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。(三)屋面防水工程质量的检查及验收：防水层施工完毕，要进展检查，不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象，做到面层美观实用才能起到良好的防水效果，保证工程应有的防水寿命。四、成品保护：(1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层，严防施工机具和建筑材料损坏防水层。(2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排水畅通无阻。五、质量保证措施：(1)对屋面防水层需要屡次检查有无破坏和刺漏，特别注意的是：一旦被破坏，必须根据破损程序进展更换或修补，决不留下隐患。(2)要强化作人员成品保护意识和技能，在施工当中，每时每刻都应注意成品保护。(3)施工现场要备足消防设施，消防道路畅通。六、工期：屋面防水为15天，从甲方工程通知具备有条件施工即日起计算。七、工程质量：确保合格，争创优良。施工合同(篇一)甲方：_______________乙方：_______________甲方为了开展村级公益事业，加快村级环境相貌提升进度，方案通过一事一议工程硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：一、施工范围：本村村内主街道硬化1500米，路宽2.5米，合计3750平米；水泥厚度20CM。二、完工及验收日期：合同签订之日起两个月内完工，完工后3个工作日内由甲方按合同约定进展验收。三、合同金额：承包总价款_______________元、款计〔大写〕_______________。四、付款方式：完工后三日内由甲方负责验收，验收合格后立即清算工程款；本着互相尊重的原那么，甲方在经济条件充裕的情况下可提早支付乙方部分工程款，待工程结束后出示相关付款手续办理工程款结清事项。五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担任何赔偿责任，并有权利向甲方追讨误工费用。六、违约责任：乙方假如无正当理由超期完工，每天支付________元赔偿金；乙方超期半月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效！甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日>修路施工合同3甲方：〔以下简称甲方〕_______________乙方：〔以下简称乙方〕_______________根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙双方协商一致，甲方将道路维修工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权利义务，特签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：维修2、工程内容：清理老旧道路垃圾、重新修筑砼道路第二条承包方式和工程价款1、承包方式：包工包料等所有施工内容2、工程价款：_______________元〔大写：_______________〕3、付款方式：工程完工验收合格后，30内一次性付清。第三条工期该工程开工后提交给甲方待验收的时间为年月日。第四条质量质量标准：合格。第五条平安责任1、乙方负责本工程的平安设施和措施。2、对于乙方由于违背平安操作规程出现的平安事故，所造成的损失均由乙方承当。第六条双方的权利和义务一、甲方的权利和义务1、甲方有权对工程平安、质量进展监视。2、甲方有权对施工内容提出变更要求。3、甲方需按时向乙方支付工程款。二、乙方的权利和义务1、及时组织工程施工，并对工程平安、质量、工期负责。2、乙方负责协调周边施工环境。3、承受甲方对工程的监视。第七条合同的生效1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同(篇二)如何认定建立工程施工合同纠纷中“实际施工人”在我国法律现行的法律标准中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《____关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条“因建立工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承当责任。”一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定开展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。1、《建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违背本法规定进展分包的，责令改正，没收违法所得，并处分款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，撤消资质证书。”建筑业是社会经济开展的根底产业，吸纳了大量农民工就业，但是建筑市场理论中，农民工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带着一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式承揽建立工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工程度有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共平安。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格制止，规定转包和违法分包合同无效，但理论中，法律的制止规定并未获得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否认转包和违法分包合同的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以根据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利，法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量平安，又能维护社会稳定，____出台了相关的司法解释，当前，我国建筑市场的运作存在大量不标准之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人获得工程之后并不进展施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费，工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。《解释》出台之前，法律未对实际施工人问题作出规定，大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系，无法直接向发包人索要工程款，也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益，《解释》第二十六条打破合同相对性原那么，规定实际施工人可以将发包人作为被告，发包人在欠付工程款范围内承当责任。这一规定的出台，为实际施工人向发包人主张权利提供了法律根据，审讯理论中，各地法院根据《解释》第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分包人欠付实际施工人的工程款承当责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了工程施工的主体都可以适用《解释》第二十六第二款向发包人主张权利呢？解决这一问题，首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第〔五〕项的规定，认定无效。”第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建立工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与别人签订建立工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建立工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承当责任。”目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建立工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。____民一庭编著的《____建立工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进展了限定。《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原那么的打破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析^p可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审讯理论中，应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建立工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建立工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原那么向其合同相对方主张权利，而不应简单适用《解释》第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。指出的是，审讯理论中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建立工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承当责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着本质区别的。施工合同(篇三)甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕经甲乙双方协商，甲方将工程委托给乙方施工。为了确保本工程的顺利施行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，现就该工程相关事宜经双方协商并达成如下条款，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程期限：甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工，时间暂定为20xx年月日，本工程工期为天，以甲方通知乙方进场时间为准开场计算工期。第二条承包方式及合同价款承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本工程合同总价约万元包干〔大写整〕，双方按此包干价进展结算。第三条质量要求1、乙方按照公路工程施工标准及设计要求进展施工，工程质量等级为合格。2、假设双方对工程质量有争议，共同商情公路工程质量鉴定机构进展质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承当。3、本工程质量保修期为一年。假设属乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修并承当费用。假设因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复，由甲方承当费用，乙方可协助配合甲方进展返工及修复。第四条甲方的责任权利1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。3、提供良好的施工作业环境，排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安排专人组织施工场地周围的协调工作，配合乙方控制施工人员之外的其别人员进入施工现场。4、组织业主单位、相关部门人员及时验收。5、按照合同约定按期足额支付工程款。6、负责交付后的成品保护。第五条乙方的责任权利1、及时告知甲方施工日期、工程机械设备等进入施工场地的道路、施工现场的作业要求。2、严格按照公路工程施工技术标准和设计要求施工，确保工程质量合格。3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方承当。4、向甲方提供施工进度情况，承受甲方的检查和抽检。5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业标准要求，严格管理乙方施工现场人员，做到文明施工。6、在施工过程中按操作规程平安文明施工，假设因乙方在施工期间出现平安事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。假设因此造成甲方损失〔包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用〕的，应由乙方赔偿。7、按合同约定收取工程款。第六条施工进度要求1、按照本合同约定的期限，及时组织并完成工程施工。2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的，工程顺延。第七条工程款的支付乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。第八条工程验收、移交与结算1、工程施工完成后5日内，乙方应及时通知甲方，甲方须组织相关部门及人员进展验收。2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起日内无正当理由不组织验收，在该工程无任何质量问题的前提下，视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。3、工程验收合格之日或视同合格之日起15日内，双方应办理完善工程结算。第九条违约责任1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付工程款项总额按2‰计算的违约金。2、一方有其他违约行为的，除承当上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。第十条其他1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同经双方法定代表人或受权代理人签字盖章后生效，本合同正本两份，副本四份，双方各执三份，具有同等效益。双方结清账务后，本合同自动失效。以下无正文甲方〔章〕：乙方〔章〕：法定代表人：法定代表人：或：或：委托代理人：委托代理人：电话：：传真：开户银行：账号：签订时间：：开户银行：账号：年月日施工合同(篇四)发包方(简称甲方)：_________________________承包方(简称乙方)：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《XX市保护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建立部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其他有关法律法规规定的原那么，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。2.装饰施工地点：_________________________________3.住房构造：________房型________房________厅________套，施工面积________平方米。4.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。5.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。6.总价款：￥_________元，大写(人民币)：__________________7.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日开工，________工期________天。二、关于材料供给的约定1.甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。3.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4.乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行dbj086297《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t301999《住宅装饰装修验收标准》和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.本工程由________方设计，施工方案。3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，在签订《工程工程变更单》(详见附件四)后，方能进展该工程的施工，由此影响开工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。7.工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安消费和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的`平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任感，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1.工程款付款方式按以下方式支付：付款时间付款百分比金额(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付1000元，第二次付款时扣除(2)第二次合同签定后开工前二至五天支付工程总造价50%合计_________元(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元(4)第四次开工验收当天支付工程总造价10%合计_________元(5)增加工程工程款支付方式，当签订工程变更表时候，一次性支付增加工程工程价格100%2、工程保修期两年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件)，保修期从开工验收签章之日起算。六、其它事项1、甲方工作：(1)甲方应在开工前________天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用考前须知。(2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑物构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当有关费用。2、乙方工作：(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。(2)指派__________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。七、违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%________支付违约金。2.由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承当责任。4.乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当责任。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：乙方(签章)：委托代理人：现场代表：住址：________________________地址：________________________：________________：________________签订日期：________年________月________日签订地点：甲方：_____________法定代表人：_______住址：_____________：_____________联络：_________乙方：_____________法定代表人：_______住所：_____________：_____________联络：_________甲乙双方决定正式终止《房屋出租协议》并由甲方对乙方的装修适当给予经济补偿。为了明确双方当事人的权利义务，甲乙双方在平等自愿的根底上，经协商一致，就装修补偿等相关事宜达成如下协议，共同遵照执行：第一条详细补偿范围鉴于不可抗力因素导致《房屋出租协议》被迫终止，故双方同意补偿的范围仅包括乙方的装修损失。第二条详细补偿金额甲方同意对乙方投入的装修进展全额补偿。经双方严格审核乙方提供的装修单据后双方确认：补偿的详细金额为人民币_____元。第三条补偿款的支付双方同意，上述_________元装修补偿款按以下方式支付：3.1本协议签订后3日内，甲方支付_________元给乙方;3.2乙方正式开场搬迁后2日内，甲方支付_________元给乙方;3.3乙方搬迁完毕正式将房屋交还甲方后3日内，甲方付清剩余的_________元补偿款。第四条搬迁与房屋交接乙方承诺，在本协议签订后收到甲方支付的_________元首期补偿款后即开场搬迁工作，并承诺在15个工作日内搬迁完毕将房屋交还给甲方。第五条保证条款5.1甲乙双方承诺获得了一切必要的受权和批准，签署并履行本协议。5.2甲方承诺按本协议的规定按时支付补偿款。如出现逾期支付的情形，那么自愿按应付款项每日万分之五的比例支付违约金。5.3乙方承诺将按本协议约定的时间完成搬迁工作并将房屋交还给甲方。如出现逾期交付的情形，那么自愿按剩余应收款项每日万分之五的比例支付违约金。5.4在房屋交还前，乙方之搬迁行动防止人为的使房屋出现损毁。否那么，应承当相应的赔偿责任。5.5双方保证本协议的签署和将要采取的补偿行为不违背任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何根据法律或合同一方所应承当的义务和责任相冲突。5.6双方保证履行本协议其他条款下规定的义务。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________代表(签字)：_________代表(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日房屋装修补偿协议的延伸阅读：房屋装修合同的六个考前须知房屋装修合同签订考前须知为了让自己的生活环境更舒适一些，很多家庭开场装修自己的房子。在开工前一定会签定一份合同。很多装修者都会有这样的疑问：这个装修设计合同到底怎么个签法啊?对于外行来说，确实会一头雾水。其实，也并不难，只要掌握以下六点，就可以帮你理清头绪。1、弄清设计收费的计算方式。设计师收费都是按面积计算的。方式可以分以下几种：建筑面积、使用面积，套内建筑面积。2、设计费支出的时间和金额。在合同中装修者应该和设计师约定好设计费用的支付方式设计费用是分四次支付的。3、出示效果图的制作费用。有些不正规的设计合同里，会针对效果图另外要求，假如装修者想让设计师出效果图，必须以一张几百元的费用来支付，这主要是因为设计师的收费已经较低了，假如再送效果图，设计师的整个本钱就高了。4、设计平面图纸的详细内容。在合同中，要注明设计师所制作的图纸内容。因为，有些设计台同在图纸的要求上比拟模糊。5、制作图纸的期限规定。当设计师测量房子后就要做初步的设计方案确认完初步的设计方案后，就要制作第二阶段的设计图纸最后就是制作全套的设计图纸以及主要装饰材料的清单。6、设计师提供效劳的内容规定设计师的效劳从开场设计到施工到家具软装，直到业主入住前都要有的甲方(物业管理单位)：__________________联络：___________________________乙方(装修人)：________________________联络：___________________________丙方(装修施工单位)：__________________联络：___________________________为了标准小区住宅室内装饰装修(以下简称装修)活动及管理行为，维护小区正常秩序和公共利益，根据国家《物业管理条例》、建立部《住宅室内装饰装修管理方法》等相关法规，对本小区_________栋_________房装修管理效劳事宜，达本钱协议。一、装修工程或方案(可加附页)1、__________________;2、__________________;3、__________________;4、__________________。二、装修期限装修期限为_________年_____月_____日至_________年______月_____日。如超期装修，乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。三、装修制止行为1、破坏或擅自改动建筑主体和承重构造;2、擅自增加楼面荷载;3、在承重墙上穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸，撤除连接阳台的墙体;4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间，将雨水管用于排放生活污水;5、破坏卫生间、厨房的地面防水层;6、违法搭建建筑物、构筑物;7、破坏或擅自改变住宅外观，擅自在非承重墙上开门窗;8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线;9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备;10、其他影响建筑构造和使用平安的行为。四、装修管理规定1、装修施工人员进入小区需佩带《装修出入证》，并承受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员《装修出入证》_________个，交纳押金_________元/个共_________元。2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿，如需留人看守施工现场，乙方应向甲方申报登记。3、装修施工作业应当遵守消防规定，作业现场至少装备2个灭火器。4、施工时间为每天8:00-12:00、14:00-18:00，其余时段制止施工。5、装修施工期间，丙方须对各种管道口采取保护措施，防止杂物进入管道造成堵塞。6、甲方在履行管理职责时有权采取以下措施，乙方及丙方不得回绝或阻碍：(1)要求乙方或丙方提供有关资料;(2)进入装修现场进展检查;(3)制止违规装修行为，要求停工或整改;(4)向政府有关部门报告;(5)采取__________________措施;(6)___________________________;(7)___________________________。五、室外设施及防盗门窗的安装规定1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等，应当安装在建筑设计预定的位置，尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置，那么按照甲方指定的统一位置进展标准合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内，不得滴漏。2、室外防盗门窗应按规定安装，不得违背有关法规。3、_____________________________________________。六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置1、装修材料应存放于装修住宅室内内，不得堆放在公共部位或公共场所，因装卸需要暂时堆放的应尽快清理;不及时清理的，经甲方通知后，乙方或丙方仍未做出适当安排的，甲方有权进展处置，处置费用可从乙方的装修保证金中扣除。2、装修垃圾清运采用以下第_________种方式：(1)自行清运。乙方或丙方必须于每天18:00前清运堆放在指定地点的装修垃圾;未按时进展清运的，甲方将代其进展清运，清运费用按_________元/车(缺乏一车按一车计)从装修保证金中扣除。(2)委托甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方，并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点;乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_________元/车，缺乏1车按1车计。3、____________________________________。七、装修保证金及管理效劳费用1、本协议一经签订，乙方即按以下标准向甲方交纳装修保证金：住宅物业每户_________元;非住宅物业每户_________元。2、装修工程完毕后，经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的，甲方在验收后_________天(不得超过30天)内将装修保证金退还乙方。wtt合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同3、乙方按约定向甲方支付装修效劳费_________元。4、____________________________________。八、其他约定1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等，乙方应当立即组织修复;造成经济损失的，乙方应与受损人协商进展合理赔偿。协商不成的，可申请仲裁或者提起诉讼。属于丙方责任的，乙方可向丙方追偿。2、___________________________。3、___________________________。4、___________________________。甲方(盖章)：___________乙方：________________负责人(签名)：_________装修人(签名)：__________________年____月____日_________年____月____日丙方(盖章)：_________负责人(签名)：__________________年____月____日施工合同(篇五)发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：开工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：到达国家现行有关施工质量验收标准要求，并到达合格标准。1、本工程执行中华人民共和国现行《市政工程施工及验收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和标准。2、本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等到达合格等级。五、合同价款金额(大写)：暂定：(人民币)￥：万元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、标准、标准及有关技术文件4、图纸5、预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日发包方(全称)：(以下简称甲方)承包方(全称)：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：一、工程概况：工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金二、工程承包范围：承包范围：三、合同工期：开工日期：20xx年6月5日完工日期：20xx年7月15日合同工期总天数40天四、质量标准：五、合同价款：喷涂每平米用料10元、人工费4元六、甲方的权利与责任：1、对工程建立标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。2、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不标准，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。3、负责组织有关人员对完工工程进展验收和结算。4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。5、本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。六、乙方的权利与责任：1、负责组织有力的施工工队，对工程进展施工建立。2、施工中要严格按照甲方的要求及施工标准进展施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。3、在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建立。4、承受甲方的施工监视、对甲方提出的要求和建立要及时予以整改纠正。5、在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工平安规那么，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。七、付款方式：工程完工待有关部门验收合格后，资金到位后再行付款。八、工程保修：工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否那么所造成后果由涂改方负责。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的详细情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上达成如下协议：第一条工程概况:1.1装修施工地点：1.2住房构造：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。1.3工程承发包方式：_______________________。1.4合同价款：本合同工程造价为(人民币)_____________________________元(不含税金),金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)1.5工程工期：自______年____月_____日开工,至年___月_____日开工,工期天。第二条甲方工作2.1开工前___3___天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么;2.2提供施工期间的水、电;2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;2.4不拆动室内承重构造，如需折改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;2.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;2.6参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场验收及工程开工验收。第三条乙方工作3.1施工中严格按照平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程;3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通;3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。第四条工程变更工程工程或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。第五条材料供给5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。第六条工期延误6.1对以下原因造成开工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;1、工程量变化或设计变更;2、不可抗力;3、同意工期顺延的其他情况;6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延。6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。6.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。第七条工程验收和保修本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收标准》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收标准为质量验收标准。本工程质量应到达国家质量评定___________标准。7.1双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进展验收：1、隐蔽工程验收2、工程中期验收3、工程开工验收乙方应提早二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表四：《装饰装修工程验收单》)。7.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为___2___年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单____________。第八条工程款支付方式8.1双方约定按以下方式支付工程款;合同生效后，甲方按如下约定直接向乙方支付工程款：因本工程为办公室装修，工期紧，其特殊性，本工程进场即付50%的工程款，在木工进场安装前付总工程45%，其余5%在工程完毕时，一次性全付清。中期增加工程费用在工程完毕前支付清。8.2.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。8.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。第九条违约责任9.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.2未办理验收手续，甲方提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3。9.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;9.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金:合同金额的3元。第十条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按以下第___2___种方式解决：①向金华市仲裁委员会申请仲裁;②向人民法院提起诉讼。第十一条附那么11.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。11.2本合同签定后工程不得转包。11.3甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。11.4合同履行完后自动终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立施工合同【篇一】上诉人：_________________名称：_____________住所：________________：______________法定代表人：_________________名称：________________职务：______________委托代理人：_________________姓名：_____________性别：_____________年龄：______________民族：_________________职务：_________________工作单位：______________住所：________________：______________上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。上诉理由及恳求：________________(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的恳求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)此致___________人民法院上诉人：______________(盖章)法定代表人：______________(签章)__________年_____月_____日建立施工合同【篇二】甲方(建立单位)：乙方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供给与使用条例》、《电力建立工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共平安，保障电力系统平安、经济、可靠的供电，就的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原那么，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式：全包。2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表块。三、工程工期1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在月日前完成交付工作。3、如遇以下情况，工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、如因特殊原因不能办理工作答应手续，施工工期顺延。四、图纸资料1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。2、甲方要求乙方严格按照建立工程施工合同执行。五、材料设备供给材料、设备由乙方供给。供给方必须提供消费厂家设备说明书和产品合格证，如出现平安质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承当施工的相关费用。(详细详见《合同技术参数》)六、工程质量1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进展。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量：合格工程。七、工程价款本工程总包价为人民币万元。(大写：元整)。八、工程费用标准及结算方式1、工程采用《20KV及以下配电网工程建立预算编制与计算标准》以及《20KV及以下配电网工程预算金额》【20xx】年的定额及配套定额。2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。九、甲方应承当的主要工作及责任1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、去除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。6、协调施工现场上的各施工企业互相穿插作业关系，及时处理有关问题。7、甲方未按合同约定履行以上义务，那么承当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门平安程序相关规定予以顺延。8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的平安保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照50元/天支付甲方安保费用。9、甲方驻工地代表：联络：十、乙方承当的主要工作及责任1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。2、必须管理好施工材料、机械，假设管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承当任何责任。3、严格按照设计标准施工。4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在平安、消防等方面的管理，且自觉、积极地、无条件的承受甲方及监理单位的监视。5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收标准》(GB50173-92)相关要求，质量合格。6、工程开工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供开工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。9、乙方驻工地代表：联络：十一、平安施工1、甲方应积极配合乙方做好平安设施，应对施工现场进展障碍物清理，去除施工现场及平安隐患，确保工程平安顺利进展。乙方在施工中应按有关规定采取严格的平安防护措施，保证施工平安，并承当由于自身平安措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。十二、工程开工验收1、开工验收标准：《建筑安装工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收标准》、国家相关电气标准标准、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程开工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在当日内通知乙方，乙方应在接到通知后当日内派人进展维修。否那么，甲方委派别人进展维修的费用由乙方负责，并承当因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承当，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人受权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循老实信誉原那么，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签订时间：年月日建立施工合同【篇三】甲方：________实业开展乙方：____________建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原那么，就工程施工有关事宜进展友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建构造及安装预埋材料计取阶段(地下构造至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须根据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进展工程结算。5、乙方同意不收取以下费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地缺乏施工措施费、一般施工平安及技术施工措施费(如在定额工程中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。6、由甲方分包的工程，乙方工程部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园工程部。7、工程造价计算根据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、构造、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原那么计量计价，乙方不得回绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程1、甲供材料有：钢筋、商品砼。2、甲供设备有：电梯、发电机、上下压配电柜、水泵。3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、上下压配电工程、有线电视、工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1、在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±______及甲方领到工程预售答应证后三日内，甲方应向乙方支付足______万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在______个月内审核完毕，并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。2、______年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后______日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。3、地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在______日内审核完，并支付结算款的______%，其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。四、施工工期开工日期：以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过20xx年4月1日)。开工日期：在有施工场地的条件下，工期为70天。因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延、五、取费原那么1、本工程执行四川省建立工程造价管理总站发行的20xx定额：SGD1-20xx至SGD7-20xx，收费级别按四类工程二级Ⅱ档。2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进展认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。乙方应严格按照施工图进展施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。六、工程施工价款及支付方式1、本工程总造价暂定为万元(大写：)人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。2、本合同备料款为合同总价的20%，其中5%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余15%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供给商，缺乏部分亦由甲方增补。3、乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方5日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。4、工程开工经甲方验收合格后，双方于30日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。5、本工程质保金为工程总造价的10%，在相应工程质保期满后，如未出现质量问题，甲方于2日内付清全部尾款，质保金不计利息。七、材料供给该工程所有材料原那么上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进展封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面通知甲方组织供给。八、工程质量及质保期1、由于景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可根据实际情况进展部分调整，所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。2、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方、监理人员进展工程质量监视，假设由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进展修补或返工，其损失由乙方自行负担。3、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。4、苗木在质保期内由乙方保活，假设出现死亡，乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行安排，费用在质保金中扣除。九、双方协作事项1、乙方应严格按照施工图进展施工，适用国家现行的该行业各项施工验收标准，假设施工中发现问题应及时与甲方协商，双方及时处理。2、甲方现场负责人，乙方现场负责人，负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。十、甲方职责及义务1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。2、对乙方报送的材料样品，48小时之内进展认质认价。3、对隐蔽工程24小时之内进展验收。4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料，指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水和电，乙方按规定承当相应费用。5、接到乙方交工验收通知后，甲方应于两日内组织有关部门进展交工验收工作，验收合格后，办好验收手续。乙方职责及义务：1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。2、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。3、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。4、乙方不得将工程转包其他施工单位，一经发现甲方有权要求乙方整改，乙方经整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，并由乙方承当责任。5、在施工过程中乙方应文明施工，做好平安防范，因乙方原因造成平安事故由乙方负责，假设因乙方质量、进度、平安文明等乙方自身因素达不到合同和标准要求，甲方有权要求乙方进展整改，假设整改后仍达不到要求，甲方有权解除合同。6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。开工验收：工程具备开工条件后，乙方向甲方提交开工报告;开工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、开工图纸一式两套。结算方法：1、本合同价款为暂定价。2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。十一、违约责任1、假如甲方未按期拨付工程进度款超过3日，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。十二、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。十三、本合同经双方签字盖章后生效，工程开工并结清工程款后，本合同自行失效。十四、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。发包人：(章)承包人：(章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：：：：：地址：地址：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：签订合同地点：签订合同日期：年月日建立施工合