2023年监理工程师之水利工程目标控制考前冲刺模拟试卷A卷含答案

2023年监理工程师之水利工程目标控制考前冲刺模拟试卷A卷含答案

单选题（共80题）1、下列关于双代号时标网络计划一般规定说法错误的是（）。A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间B.当工作有总时差时，用波形表示C.节点中心必须对准相应的时标位置D.宜按最早时间编制【答案】B2、招标人可以自行决定是否编制（）。A.招标控制价B.招标底价C.标底D.招标限价【答案】C3、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C4、（）搭接关系是指紧前工作开始一段时间后紧后工作才能开始。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B5、建筑材料和工程设备的质量由（）承担相应责任。A.监理单位B.采购单位C.施工单位D.建设单位【答案】B6、时标网络计划宜按（）时间编制。A.最早B.平均C.最晚D.固定【答案】A7、按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（）承担。A.发包人B.承包单位C.监理人D.试验室【答案】A8、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B9、工程竣工验收主持单位应在（）明确。A.可行性研究报告B.开工报告C.初步设计D.项目建议书【答案】C10、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（）隐患级别是排查治理的基础。A.预先识别B.科学判定C.事后检测D.防控结合【答案】B11、资源优化主要有（）问题。A.资源有限—工期最优的优化B.工期固定--资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B12、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)【答案】B13、组织的顾客和其他相关方可能对同一产品的功能提出不同要求，需求不同，质量要求也不同。这体现了质量的（）。A.时效性B.相对性C.地域性D.独立性【答案】B14、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C15、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B16、发包人违约承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C17、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。A.资源分配的调整B.施工进度计划的调整C.施工进度延误事件D.资金分配的调整【答案】C18、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作【答案】D19、做好项目经济评价其目的在于（）。A.确定项目立项的必要性B.确定项目立项的可行性C.推荐最佳投资方案D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】D20、GB/T19000质量管理体系与ISO9000系列标准（）。A.参考采用B.等同采用C.参照采用D.等效采用【答案】B21、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。A.一次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.计量抽样检验【答案】D22、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】D23、下列可以体现工程质量水平最终成果的阶段为（）。A.可行性研究报告阶段B.设计阶段C.施工阶段D.验收阶段【答案】D24、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A25、在某工程双代号网络中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D26、分类分项工程量清单中，计量单位以t为单位的，（）。A.应取整数B.应保留小数点后一位数字，第二位数字四舍五入C.应保留小数点后两位数字，第三位数字四舍五入D.应保留小数点后三位数字，第四位数字四舍五入【答案】C27、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。A.对下道工序影响大的中间产品B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高的检验D.具有破坏性的检验【答案】D28、资源优化主要有（）问题。A.资源有限—工期最优的优化B.工期固定--资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B29、某项目建设期3年，建设期内每年初贷款200万元，年利率为10%，若在运营期第3年末到第5年末等额偿还200万元，则在运营期第7年末全部偿还贷款本利和时尚需偿还（）万元。A.489.22B.538.87C.759.98D.618.31【答案】D30、当采用计数抽样检验中的一次抽样检验方案实际抽检时，合格判定数为c，检验出的不合格品数为d，当（）时，判定为不合格批，拒绝该检验批。A.d＜CB.d>C.d=CD.d≥C【答案】B31、水利工程设计概算编制的首要步骤是()。A.编制基础单价B.编制建筑、安装工程单价C.计算概算工程量D.编制各分部工程概算【答案】C32、对承包人提出的新工艺，监理机构应提请项目法人组织()及有关专家对工艺试验成果进行评审认定。A.检测单位B.监督单位C.设计单位D.勘察单位【答案】C33、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C34、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，下列属于设备费的是（）A.运输保险费B.固定资产使用费C.工具用具使用费D.折旧费【答案】A35、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B36、下列不属于最高投标限价的编制依据的是（）。A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.设计文件及批复等相关资料C.施工现场情况以及特定的施工方案D.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】C37、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量的技术条件的是（）。A.作业面B.保证安全的手段C.试验室D.防震措施【答案】D38、实施监理工作开工条件的控制不包括（）。A.签发开工通知B.分项工程开工C.单元工程开工D.混凝土工程开仓【答案】B39、在分部工程质量评定中,其中优良等级的标准之一是该分部工程所含单元工程质量全部合格,且其中（）及其以上的单元工程为优良。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】B40、如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔（）A.工期B.工期十费用C.利润D.费用【答案】B41、某项目建设期2年，各年初投资额分别为300万元、400万元，年利率为10%，则该项目建成后的总投资是（）。A.700万元B.803万元C.800万元D.806万元【答案】B42、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】C43、当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少15％以上时，对综合单价进行调整的方法是（）A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高【答案】D44、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（）。A.3％B.5％C.10％D.12％【答案】C45、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C46、投标人在（）前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。A.出售招标文件截止时间B.施工准备时间C.投标截止时间D.工程决算时间【答案】C47、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B48、（）的暂停施工，承包人可以提出延长工期的要求。A.为保证安全所必须B.由于不可抗力引起C.为工程的合理施工所必须D.因承包人自供的材料供应中断引起【答案】B49、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】A50、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A51、搭建起以监理人为纽带的参建各方交流沟通的平台，建立共商分享协调机制，为发现和解决参建各方之间的争议和问题提供有效的途径，上述所指的制度是（）。A.监理旁站制度B.监理会议制度C.监理巡视制度D.监理合同制度【答案】B52、根据事故处理流程，较大质量事故，经（）审定后实施。A.水利部B.项目法人C.施工单位D.上级主管部门【答案】D53、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C54、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C55、要保证技术方案生产运营期有足够资金支付到期利息，方案的利息备付率最低不要低于（）。A.0.5B.1C.3D.5【答案】B56、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A57、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：①编制基础单价；②计算概算工程量；③编制各分部工程概算；④编制建筑、安装工程单价；⑤计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；⑥计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B58、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A59、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D60、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D61、材料检验在用于工程之前，对于新材料、新构件，要经过（）后，才能在工程中正式使用。A.权威单位进行技术鉴定合格B.监理人同意C.设计单位同意D.发包人同意【答案】A62、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A63、在工程单代号网络计划中，工作B有三项紧后工作。工作B与它们之间的时间间隔分别为0、2和5，则工作B的自由时差为（）。A.2B.5C.0D.7【答案】C64、监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A65、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B66、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C67、工程竣工验收主持单位应在（）明确。A.可行性研究报告B.开工报告C.初步设计D.项目建议书【答案】C68、单位工程完工后，项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组，评定组人数应不少于()人，大型工程不宜少于()人。A.3，5B.3，7C.5，8D.5，7【答案】D69、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C70、对工程造成一定经济损失，经处理后不影响使用寿命的水利工程质量事故是（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A71、事先不规定抽样次数，每次只抽一个单位产品，即样本量为1，据累积不合格品数判定批合格/不合格还是继续抽样时适用的是（）。A.二次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.一次抽样检验【答案】C72、（）是组织领导的一种管理手段，（）才是其目的。A.内部质量保证；外部质量保证B.外部质量保证；内部质量保证C.事前质量保证；事后质量保证D.事后质量保证；事前质量保证【答案】A73、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A74、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D75、盈亏平衡分析是建设项目不确定性分析的方法之一，它只用于（）。A.财务评价B.B国民经济评价C.环境评价D.社会评价【答案】A76、下列关于时标网络计划的编制方法，说法错误的是()。A.时标网络计划宜按各项工作的最迟开始时间编制B.无论哪一种箭线均应在其末端绘出箭头C.在编制时标网络计划之前，应先按已经确定的时间单位绘制时标网络计划表D.必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下加注日历时间【答案】A77、施工开工前发包人的准备工作内容是（）。A.承包人组织机构的检查B.测量基准点移交C.施工机具设备的检查D.征地移民【答案】B78、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B79、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（）。A.不予支付任何款项B.按变更支付款项C.按协商支付款项D.按政府指导支付款项【答案】A80、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B多选题（共40题）1、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】ACD2、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。A.参加工程的阶段验收和竣工验收B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作C.负责设计全面质量管理工作D.掌握全国水利工程的设计质量动态E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD3、甲地通过民族自决成立新的国家甲国，乙国的下列哪些行为可以视为明示承认？()A.乙国通过发表声明，表示承认甲国B.乙国和甲国締结和平友好条约C.乙国向甲国政府发照会，表示承认甲国D.甲国和乙国代表均参加了一个国际会议【答案】AC4、对工程质量进行评定的依据包括（）等。A.监理通知B.合同要求C.施工规程D.技术标准E.经批准的设计文件【答案】BCD5、工作保证子体系的重要组成部分包括（）。A.勘察过程的质量保证子体系B.设计过程的质量保证子体系C.监理过程的质量保证子体系D.施工过程的质量保证子体系E.分包过程的质量保证子体系【答案】BD6、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程E.单元工程【答案】BD7、根据《水利工程质量监督管理规定》，工程质量监督机构的监督内容包括（）A.对施工单位的施工工艺进行评定和监督B.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核C.对建设单位的质量保证体系实施监督检查D.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查E.在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定【答案】BD8、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC9、在查获可能隐藏受贿罪证的某省教育厅部门负责人陈某（女）住处和人身时，侦查机关采取了搜查措施，下列关于搜查说法正确的是：A.搜查陈某人身时，应当由女工作人员或医生进行B.侦查机关搜查时必须出示搜查证C.搜查陈某住处时，应当有陈某或他的家属，陈某邻居或其他见证人在场D.搜查证应当由公安机关负责人签发【答案】C10、关于自由，下列说法中正确的是、（）A.古罗马法学家西塞罗说、“为了得到自由，我们才是法律的臣仆”，这句话意在说明法对自由具有保障作用B.法应以自由为目的，马克思曾说，“法律在人的生活即自由的生活面前是退缩的”C.法律确定自由的范围，孟德斯鸠认为，自由是在他所受约束的法律许可范围内，随心所欲地处置或者安排他的人身、行动、财富和他的全部财产的那种自由D.法律上的禁止和义务是为了限制自由而不是确保自由而设立【答案】B11、水利工程质量监督的依据包括（）。A.质量保修书B.国家有关的法律、法规C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准D.相关合同文件E.经批准的设计文件等【答案】BC12、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审【答案】C13、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD14、甲乙两国由于边界纠纷引发武装冲突，进而彼此宣布对方为敌国。目前，乙国军队已突入甲国境内，占领了甲国遍境地区。根据与武装冲突相关的国际法规则，下列选项哪些是正确的？（）A.甲国对位于其境内的乙国国家财产，包括属于乙国驻甲国使馆的财产，可予以没收B.甲国对位于其境内的乙国国民的私有财产，可予以限制C.乙国对占领的甲国边境地区的甲国公民的私有财产，可予以没收D.乙国强令位于其境内的甲国公民在规定时间内进行敌侨登记【答案】BD15、关于企业债券融资的特点，下列说法中正确的有（）。A.发债条件严格B.利率高于银行贷款利率C.发行费用较高D.手续复杂E.筹资对象广、市场大【答案】ACD16、关于混凝土及砂浆材料单价，下列说法中正确的有（）。A.指拌制每m3混凝土、砂浆所需要的水泥、砂、石、水、掺和料及外加剂等各种材料的费用之和B.不包括至搅拌楼进料仓止的材料场内运输及操作损耗费C.不包括拌制、运输、浇筑等工序的人工、材料和机械费用D.不包含括搅拌损耗外的施工操作损耗及超填量E.商品混凝土的材料单价（不含增值税进项税额）按基价200元/m3计入工程单价参加取费【答案】ACD17、下列属于流转税的有（）。A.财产税B.消费税C.增值税D.资源税E.关税【答案】BC18、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“质量”包含（）。A.产品特点B.产品质量C.某项活动的质量D.某项过程的质量E.质量管理体系的质量【答案】BCD19、以下属于监理单位应当建立的安全生产管理制度的有（）。A.安全生产责任制度B.安全生产费用、措施、方案审查制度C.安全目标管理制度D.例会制度及安全生产档案管理制度E.重大危险源和危险物品管理制度【答案】ABD20、安全控制措施的可靠性主要考虑（）。A.人员素质B.设计正确C.规定明确D.依据充分E.便于落实【答案】BCD21、下列哪些选项属于质量控制的内容？（）A.规定控制标准B.制定具体的控制方法C.开发新技术、新工艺D.明确所采用的检验方法E.实际进行检验【答案】ABD22、对工程质量进行评定的目的包括（）等。A.提高设计水平B.鉴定工程质量是否达到合同要求C.能否进行验收D.评优的依据E.鉴定材料品种规格【答案】BCD23、安全作业环境为实现施工作业安全所需的环境条件，包括（）。A.安全作业所需的作业环境条件B.施工作业对周围环境安全的保证要求C.确保安全作业所需要的施工设施D.安全生产的技术环境E.宽敞的工人休息场所【答案】ABC24、关于法的要素，下列表述正确的是哪些选项？（）A.德沃金认为，法就是“依照一批在司法和行政过程中使用的权威性律令来实施的高度专门形式的社会控制”B.庞德提出“律令一技术一理想”模式论C.哈特所代表的新分析法学派提出规则模式论D.奥斯汀认为法是由规则、政策和原则构成的【答案】BC25、近年来,各地出现了不少“法官+律师”夫妻档的情况。为了进一步健全司法回避制度,防止人情关系对法院审判工作造成不良影响。在一些地方出台了“配偶或子女是律师，法院领导干部或一线法官必须离岗”的制度。关于法官任职回避和该项改革措施,下列说法错误的是哪些选项？（）A.法官行业是比较特殊的职业,专业化要求较强,该项改革不利于法官职业化和专业化发展B.实行任职回避,可以强化法官的独立审判能力C.实行任职回避,是加强司法廉洁、促进司法公正的一项重大改革举措D.法官的配偶、子女只要不担任该法官所承办案件的诉讼代理人或者辩护人即可【答案】AD26、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL636—2012）的有（）。A.单机容量15MW及以上B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】ABD27、根据《水利水电工程标准文件》，承包人只能索赔工期和费用的有（）。A.施工过程发现文物B.异常恶劣的气候条件C.发包人的原因造成工期延误D.承包人遇到不利物质条件E.不可抗力【答案】AD28、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC29、宪法解释是解决宪法冲突的重要途径之一，但各国宪法解释的机关有不同，主要包括下列哪些？（）A.由国家元首解释B.由立法机关解释，如我国和英国C.由司法机关解释，如美国D.由特设机关解释，如法国、德国和日本【答案】ABC30、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.