2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库综合试卷A卷附答案

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库综合试卷A卷附答案

单选题（共80题）1、（2015年真题）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】A2、下列不能认定为工伤的是（）。A.患职业病B.周日发生非本人责任的交通事故C.因工外出期间由于工作原因发生事故下落不明D.下班后在办公室中整理会议纪要时触电受伤【答案】B3、下列建筑工地使用的材料中，不必实施见证取样和送检的是（）。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】B4、下列属于资质许可机关应当依法撤回建筑业企业资质的情形有（）A.组织许可机关工作人员超越法定职权准予资质许可的B.企业不再符合相应资质标准要求条件的C.企业依法终止的D.企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的【答案】B5、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案【答案】A6、建设工程合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还应当按照当地市场价，定额量据实结算【答案】D7、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%2%,但（）没有免赔额。A.人身伤害B.搬运损失C.抢劫受损D.意外损害【答案】A8、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业【答案】B9、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【答案】D10、关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题，应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务【答案】B11、规避办理施工许可证应承担的法律责任是（）。A.责令停止施工，对建设单位处以罚款B.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对不符合开工条件的，责令停止施工，处合同价1%以上2%以下的罚款D.对责任者追究刑事责任【答案】B12、某建筑工程由于连续作业需要夜间施工，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）。A.15dB（A）B.20dB（A）C.25dB（A）D.30dB（A）【答案】A13、场景（三）A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.丁监理公司【答案】B14、关于中标的法定要求，下列说法正确的是（）。A.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判B.中标的投标人应当能够满足招标文件的实质性要求C.依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标，投标人应当重新招标D.中标候选人的经营状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前重组评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认【答案】B15、（2020年真题）（教材已修改）关于土地所有权的说法，正确的是()。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】D16、根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称，称之为（）。A.法律体系B.法律类别C.部门法律D.法律部门【答案】D17、工程项目在开工前需要办理施工许可证的是（）。A.工程建设中经常会出现临时性建筑B.军用房屋建筑工程建筑活动C.建筑面积在300m2以上的建筑工程D.文物保护的纪念建筑物和古建筑的修缮【答案】C18、在行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，应当由（）。A.最先立案的人民法院B.其共同上级人民法院指定的人民法院C.最先收到起诉材料的人民法院D.其共同的上级人民法院【答案】A19、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，订立书面劳动合同的期限是自用工之日起()A.10天内B.15天内C.1个月内D.1年内【答案】C20、场景(九）A.向法院申请强制执行B.向仲裁委员会申请强制执行C.向公安部门申请强制执行D.再申请仲裁【答案】A21、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【答案】B22、（2018年真题）发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动【答案】B23、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中不正确的是（）。A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目负责人、总监理工程师签字后实施D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督【答案】C24、（2021年第1批真题）根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是()。A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】C25、导致委托代理终止的情形是()。A.代理期间届满但代理事务未能完成B.被代理人丧失民事行为能力C.代理人因防疫需要被隔离观察D.作为被代理人的法人进入破产程序【答案】A26、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员【答案】A27、在委托作品中，委托人与受托人在合同中对著作权未作出明确约定，该著作权属于（）。A.委托人B.受托人C.双方共同拥有D.不属于任何人【答案】B28、（2015年真题）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523～）.建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。A.21点至次日6点B.22点至次日8点C.21点至次日8点D.22点至次日6点【答案】D29、属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏【答案】D30、关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）。A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月B.不良行为记录信息公布期限一般为5年C.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为【答案】C31、下列组织中，具有法人资格的是()。A.项目监理部B.有限责任公司C.项目经理部D.投标联合体【答案】B32、以下关于保险合同的说法中正确的是（）。A.受益人应当是被保险人B.保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.财产保险合同属于依法不得转让的合同【答案】C33、施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工15日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。A.环境保护行政主管部门B.所在地居民委员会或街道办C.建设行政主管部门D.安全生产行政主管部门【答案】A34、（2021年真题第1批）关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼【答案】B35、下列选项中，属于民事纠纷的是（）。A.甲公司因经营问题被工商行政管理部门吊销营业执照引起的纠纷B.建设单位拖欠施工企业工程款引起的纠纷C.某政府对内部职工记大过处分引起的纠纷D.乙因抢劫罪被判处刑罚【答案】B36、根据《招标投标法》的规定，下列选项中说法正确的是（）。A.项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先履行审批手续C.招标人应当有进行招标项目的相应资金D.依法必须进行招标的项目，仅需将招标范围、招标方式报项目审批、核准部门审批、核准【答案】A37、根据《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》,关于建筑垃圾处理的说法,正确的是（）。A.建设单位应当建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度B.建筑垃圾实行分类收集。分类存放、统一处置制度C.鼓励以前端收集为导向对建筑垃圾进行细化分类D.落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任【答案】D38、最高额抵押的主合同债权不得转让，这是属于（）。A.法律规定不得转让B.因为办理相应手续而不发生法律效力C.从权利随同主权利转让D.抗辩权的行使【答案】A39、关于小额审判程序的说法，正确的是（）。A.小额诉讼程序实行二审终审B.5万元以上的简单金钱给付类案件，当事人可以双方约定适用小额诉讼程序C.人身关系、财产确权纠纷，不适用小额诉讼程序D.对诉前评估、鉴定结果有异议的纠纷，可以适用小额诉讼程序【答案】C40、下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是()。A.因迟延支付工程款所产生的利息B.因迟延交付场地而产生的窝工损失C.因发包方违约而产生的索赔费用D.承包人支付的材料费【答案】D41、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是()。A.总价方式B.定额方式C.成本加酬金方式D.单价方式【答案】D42、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更应当办理批准、登记手续B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致【答案】B43、发生法律效力的民事判决、裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】D44、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件的要求提交投标保证金，则关于对投标的处理，下列说法正确的是（）。A.招标人应当重新招标B.招标人可以直接发包C.招标人可采用邀请招标方式D.招标人必须终止项目【答案】A45、物权中最重要也最完全的一种权利是所有权，所有权内容的核心是（）。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【答案】D46、关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为B.行政复议一律采取书面审查的办法C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿【答案】A47、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】B48、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）。A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】B49、（2015年真题）甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A.原告B.有独立请求权的第三人C.共同诉讼人D.无独立请求权的第三人【答案】C50、注册建造师卫某2012年1月办理了延续注册，2013年1月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在（）年内有效。A.2B.3C.4D.5【答案】A51、某城市轨道工程约定的开工日期为5月1日，发包人于5月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为5月20日。开工通知发出后，施工现场尚不具备开工条件，工程于5月30日正式开工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.5月1日B.5月10日C.5月20日D.5月30日【答案】D52、关于单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A.按照规定配备和使用经依法检测合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对能源消费应实行包费制D.对各类能源消耗实行分类计量和统计【答案】C53、-般情况下合同生效的标志是()。A.要约发出时B.要约到达时C.承诺发出时D.承诺到达时【答案】D54、下列纠纷中，属于劳动争议范围的是（）A.因工伤医疗费发生的纠纷B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷D.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷【答案】A55、施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（）。A.知情权B.拒绝违章指挥权C.正当防卫权D.紧急避险权【答案】D56、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内办理资质证书变更手续。A.10B.15C.30D.60【答案】C57、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】D58、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【答案】C59、（2021年真题第1批）关于招标代理机构，说法正确的是（）。A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标等相应能力的专业人员【答案】D60、关于投标人资格，说法正确的是（）。A.招标人的下属施工企业，具有独立法人资格的，可以参与投标B.存在控股、管理关系的两家施工企业，可以在同一项目两个不同标段进行投标C.投标人在投标有效期内分立的，投标无效D.投标人在投标有效期内合并的，应当书面告知招标行政监督部门【答案】B61、发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】A62、下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的（）。A.落实制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织或者参与本单位应急救援演练D.组织制定安全施工措施【答案】C63、在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】A64、（2020年真题）关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前做出是否准予延续的决定【答案】C65、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付C.按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据D.货物在运输过程中发生不可抗力，货物损失由承运人承担【答案】C66、根据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】C67、（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.承揽业务不良行为B.资质不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为【答案】B68、下列关于工程监理单位相关的质量责任说法正确的是（）。A.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或者其他利害关系，与建筑材料、建筑构配件和设备供应单位可以有隶属关系或者其他利害关系B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收D.工程监理实行总监理工程师负责制【答案】D69、王某自2008年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险。王某在2014年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新工作并继续缴纳失业保险费。2016年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。A.12个月B.18个月C.24个月D.26个月【答案】C70、申请人在人民法院采取保全措施后()内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。A.15日B.3个月C.30日D.半年【答案】C71、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成【答案】C72、某工程发包方准备进行招标，编制了工程量清单及招标控制价，依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算，该工程安全文明施工措施费用为100万，2个月后合同签订，约定工程工期340天，但合同中未约定安全文明施工措施费用的预付比例，下列说法正确的是（）。A.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于45万B.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于50万C.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于30万D.建设单位应全额支付100万安全文明施工措施费用【答案】A73、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。A.施工单位项目经理B.质监站质监人员C.监理工程师D.施工单位施工员【答案】C74、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到处罚决定书。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日【答案】D75、行政法规的制订主体是（）。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会及常务委员会C.国务院D.最高人民法院【答案】C76、在某一委托代理中，被代理人委托代理人进行违法代理活动，代理人据此接受了委托。根据法律规定（）。A.被代理人和代理人承担连带责任B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任【答案】A77、关于法律责任的说法，正确的有()。A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果【答案】B78、施工企业在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业企业资质升级的情形是（）。A.注册资本发生变更的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.被投诉、举报的D.不与分包单位结算的【答案】B79、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D80、关于债的说法，正确的是（）。A.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利B.债的内容是债的主体之间的权利义务C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债的客体具有相对性【答案】B多选题（共40题）1、在正常条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有（）。A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限E.设备安装和装修工程为5年【答案】ABCD2、物权的种类包括（）A.所有权B.占有C.不当得利D.担保物权E.用益物权【答案】AD3、关于钢筋混凝土给排水构筑物的结构形式与特点的说法，正确的有（）。A.构件断面较厚B.配筋率较低C.抗渗性好D.有良好的整体性E.多采用地下或半地下形式【答案】CD4、关于劳务派遣的说法，正确的有（）。A.劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离B.经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可C.实施劳务派遣的，由用工单位与劳动者订立劳动合同D.劳务派遣可以在替代性的工作岗位上实施E.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位无需向其支付报酬【答案】ABD5、甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括（）。A.向乙公司交付彩印机B.向甲公司交付彩印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【答案】BD6、按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定，下列不属于建筑工程五方责任主体的是（）。A.建设单位项目负责人B.工程质量监管单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E.监理单位专业监理工程师【答案】B7、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只可以在地上设立B.建设用地使用权因出让合同生效而设立C.住宅建设用地使用权期满自动续期D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式【答案】CD8、关于建筑劳务管理的说法，正确的是（）。A.完善工资保证金制度，实行农民工工资保证金差异化缴存办法B.建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度C.建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，逐步实现信息化实名制管理D.施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存三年以上备查。E.施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业对所招用农民工的工资支付负直接责任【答案】ABC9、城市污水二级处理通常采用的方法是微生物处理法，具体方式又主要分为（）。A.生物脱氮除磷B.活性污泥法C.氧化还原D.生物膜法E.混凝沉淀【答案】BD10、根据《注册建造师管理规定》，在下列情形中，不予注册的情形包括（）。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【答案】ACD11、下列关于总承包单位与分包单位的连带责任说法正确的有()。A.连带责任必须依法律规定产生B.总承包单位和分包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定确定C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【答案】BC12、下列建设工程施工合同中，应当被认定为无效的有（）。A.某劳务分包企业借用某建筑施工企业的施工总承包一级资质承揽工程订立的合同B.某使用世界银行援助资金的项目，发包人未经招标与承包人订立的合同C.某建筑施工企业，未取得施工总承包资质证书，承揽施工总承包工程订立的合同D.某建设工程项目，施工总承包单位将主体结构的劳务分包给具有劳务资质的企业订立的合同E.某建设工程项目，发包人未取得建设工程规划许可证与承包人订立的合同，但发包人在一审法院辩论终结前取得了建设工程规划许可证【答案】ABC13、在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有（）。A.赔礼道歉B.继续履行C.罚款D.采取补救措施E.赔偿精神损失【答案】BD14、根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁庭的组成违反法定程序的D.对方当事人向仲裁机构隐瞒了证据的E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】BC15、关于建设工程纠纷主要种类和法律解决途径的说法，正确的有（）。A.民事纠纷是平等主体间的纠纷B.行政机关在实施行政行为时具有单方意志性C.调解和仲裁均需要有自愿性D.行政纠纷不能仲裁E.和解只能在一审开庭审理前进行【答案】ABCD16、关于劳动者工资的说法，正确的是（）。A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资E.工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人【答案】D17、实际施工人以()为被告起诉的，人民法院应当依法受理。A.招标代理机构B.转包人C.违法分包人D.发包人E.建设行政主管部门【答案】BC18、（2016年真题）关于投标保证金的说法，正确的是()。A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还【答案】C19、《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设工程B.成片开发建设的住宅小区工程C.中小型公用事业工程D.利用国际组织贷款的工程E.利用外国政府贷款、援助资金的工程【答案】ABD20、（2020年真题）出卖人就其出卖的标的物承担权利瑕疵担保义务，下列标的物的瑕疵，属于权利瑕疵的有()。A.出卖人对出卖的标的物没有所有权B.标的物质量不符合合同约定C.出卖人对出卖的标的物没有处分权D.第三人对标的物享有抵押权E.标的物包装不符合合同约定【答案】ACD21、场景(十二）A.合同自订时起就不具有法律效力B.当事人不能通过同意或追认使其生效C.在诉讼中，法院可以主动审査决定该合同无效D.合同全部条款无效E.合同中独立存在的解决争议条款有效【答案】ABC22、下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。A.投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改B.联合体未提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】BCD23、关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止日期之前进行B.应该在投标有效期之前进行C.在投标截止日期前补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D.投标人撤回已提交的投标文件，可以在投标截止时间前电话通知招标人E.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人【答案】AC24、某承包商拖欠某设备租赁公司费8万元，该租赁公司拖久某大学培训费10万元。该公司将对承包商的债权转让给了某大学，则下列关于该设备公司通知义务的说法，正确的有（）。A.该公司在权力转让时，可以通知承包商B.该公司在权力转让时，应当通知该承包商C.未经通知，该转让对承包商不发生效力D.未经通知，该转让对承包商也发生效力E.该公司转让权力的通知不得撤销，但经该大学同意的除外【答案】BC25、建筑市场诚信行为公告，在下列（）情况下可修正或变更。A.公布的信息有误B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定经行政复议、行政执法监督被变更或撤销D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销【答案】ABC26、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】ABD27、根据《劳动合同法》的规定，劳动合同终止的情形包括（）。A.劳动者达到法定退休年龄的B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的D.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的E.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的【