东财在线23春《工程合同管理》模拟试题-100分非答案

答案来源：《工程合同管理》模拟试题[单选题]根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（

）。答案资料下载请参考说明

A.工程师助手无权独立作出决定

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变

答:——D——[单选题]《招标投标法》中规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里的成本是指（

）。

A.社会平均成本

B.本行业的行业平均成本

C.投标人的个别成本

D.合同标底价

答:——C——[单选题]根据相关法律法规的规定，发售招标文件后，招标人应当（

）。

A.对潜在投标人进行资格审查

B.办理招标备案手续

C.接受投标书

D.组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑

答:——D——[单选题]在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是（

）。

A.工程师可以拒绝验收

B.承包人承担由此发生的费用

C.承包人可暂时存放这些材料设备与现场，并按工程师的要求重新采购符合要求的产品

D.都对

答:————[单选题]按照通用条件对监理人获得奖励的规定，以下说法中正确的是（

）。

A.监理的工程提前竣工

B.监理机构认真履行了合同约定的义务

C.工程施工未出现任何质量、安全事故

D.监理人提出的合理化建议使委托人获得了经济效益

答:————[单选题]下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（

）。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

C.当事人可以经调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

答:————[单选题]根据《合同法》，下列变更中属于新要约的是（

）的变更。

A.要约确认方式

B.合同文件寄送方式

C.合同履行地点

D.承诺生效地点

答:————[单选题]承诺对要约内容的非实质性变更指的是（

）。

A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价款

D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

答:————[单选题]监理人根据多个同时实施工程项目需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（

）。

A.自行更换后通知委托人

B.自行更换，无需通知委托人

C.需报告委托人，未经同意不得更换

D.项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

答:————[单选题]建设工程设计合同的有效期限为（

）。

A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止

B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止

D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

答:————[单选题]某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（

）。

A.延误1个月竣工赔偿

B.提前1个月竣工奖励

C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励

D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

答:————[单选题]甲乙双方签订了购货合同，在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是（

）。

A.合同已经终止

B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更

D.合同内容已变更

答:————[单选题]甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（

）。

A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿

B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿

C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿

D.直接要求甲承包人赔偿

答:————[单选题]为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是（

）。

A.立项批准

B.资金到位

C.报建批准

D.成立法人

答:————[单选题]根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（

）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准

答:————[单选题]某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天检验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（

）。

A.4月15日

B.5月1日

C.5月15日

D.5月18日

答:————[单选题]施工合同示范文本中要求，由（

）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.项目经理

答:————[单选题]下列文件中，属于要约邀请文件的是（

）。

A.投标书

B.中标通知书

C.招标公告

D.现场踏勘答疑会议纪要

答:————[单选题]某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（

）。

A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间

B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间

C.该供应商获悉该要约收到的时间

D.该供应商理解该要约内容的时间

答:————[单选题]根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（

）。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

答:————[单选题]《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（

）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

答:————[单选题]我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（

）。

A.项目负责法人

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

答:————[单选题]某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（

）。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

答:————[单选题]下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是（

）。

A.联合体投标没有联合体协议书

B.投标工期长于招标文件要求的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致

D.投标文件没有投标人授权代表的签字

答:————[单选题]关于表见代理的说法错误的是（

）。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

答:————[单选题]建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商备齐钢材后（

）。

A.应将钢材送到施工现场

B.应将钢材送到建设单位的办公所在地

C.应将钢材送到建设单位的仓库

D.可通知建设单位自提

答:————[单选题]工程设计招标通常采用的评标方法是（

）。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费必选法

答:————[单选题]建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（

）。

A.2004年3月1日

B.2004年3月20日

C.2004年3月10日

D.2004年3月18日

答:————[单选题]按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（

）。

A.委托监理工作范围内的工程概算投资额增加

B.承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长

C.监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加

D.因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少

答:————[单选题]根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（

）。

A.指定分包商可以与雇主直接订立合同

B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作

C.承包商不能收取指定分包商的管理费

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

答:————[单选题]王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（

）。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

答:————[单选题]借用其他企业的资质证书参加投标，属于（

），是法律所禁止的。

A.投标人之间串通投标

B.投标人与招标人之间串通投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以他人名义投标

答:————[单选题]关于设计招标下列说法错误的是（

）。

A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争

B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C.设计招标应采用设计方案竞选的方式

D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细

答:————[单选题]甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（

）。

A.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

B.应当由乙、丙公司承担连带责任

C.应当由甲公司承担全部债务

D.应当由乙公司承担全部债务

答:————[单选题]根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是（

）。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

答:————[单选题]甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（

）。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

答:————[单选题]甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（

）无效。

A.4月1日

B.6月30日

C.5月1日

D.5月30日

答:————[单选题]对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（

）。

A.初步设计

B.施工图设计

C.全过程设计

D.技术设计

答:————[单选题]甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（

）。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

答:————[单选题]某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法正确的是（

）。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

答:————[单选题]张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（

）合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效

答:————

答案

q761296021[单选题]《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是（

）。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

答:————[单选题]水泥厂为承包商供应水泥，承包商已支付全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失（

）。

A.由水泥厂承担

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

答:————[单选题]甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（

）。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

答:————[单选题]甲患重病住院急需要用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《合同法规定》，甲、乙之间的借款合同因（

）。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

答:————[单选题]某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是（

）。

A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目

B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任

D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任

答:————[单选题]甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（

）申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.建设行政主管部门

答:————[单选题]根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（

）内行使。

A.5年

B.2年

C.1年

D.6个月

答:————[单选题]某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是（

）。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标

答:————[单选题]根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（

）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

答:————[单选题]根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0201），监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是（

）。

A.指令施工单位征求设计人的修改意见

B.及时向设计人报告问题的具体情况

C.口头联系设计人并书面报告委托人

D.书面报告委托人并要求设计人更正

答:————[单选题]某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金为（

）万元。

A.6

B.14

C.20

D.26

答:————[单选题]根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是（

）。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标人购买招标文件后不递交投标文件

C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.投标截止日期后要求撤回投标文件

答:————[单选题]按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（

）。

A.正常工作

B.本职工作

C.额外工作

D.附加工作

答:————[单选题]施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（

）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.职务代理

答:————[单选题]按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（

）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

答:————[单选题]在评标初审程序中，首先对投标文件做符合性评审，接下来做（

）评审。

A.商务性

B.技术性

C.施工方案

D.施工质量

答:————[单选题]根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（

）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

答:————[单选题]甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（

）合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更

答:————[单选题]招标人在组织投标人进行现场考察之前招投标双方必须完成的内容中不包括（

）。

A.已发售招标文件

B.研究招标文件

C.投标人资格预审

D.组织口头和书面答疑

答:————[单选题]下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（

）。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所

答:————[单选题]下列关于监理人向委托人索赔的说法中，表述正确的是（

）。

A.监理人的索赔不成立时，不应针对此事件再提索赔

B.监理人是委托人的代理人，因此不应提任何索赔要求

C.监理人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此发生的费用

D.监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组

答:————[单选题]给指定分包商的付款应从()内开支。

A.进度款

B.变更价款

C.预付款

D.暂列金额

答:————[单选题]对施工招标而言，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（

）人，并标明排列顺序。

A.3～5

B.5～7

C.1～3

D.2～3

答:————[单选题]在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（

）。

A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

答:————[多选题]（

）属于要约邀请。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.投标文件

D.招股说明书

E.不含价格的商业广告

答:————[多选题]计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括（

）。

A.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款

B.设计变更应调整的合同价款和本期应扣回的工程预付款

C.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包的未项和应扣减的款项

D.经过工程师批准的发包人索赔

E.经过工程师批准的承包人索赔

答:————[多选题]《招标投标法》规定，投标文件（

）的投标人应确定为中标人。

A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求

B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

C.满足招标文件各项要求，并且报价最低

D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低

E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高

答:————[多选题]按照设计合同示范文本的规定，（

）属于发包人的责任。

A.提供设计依据资料

B.提供设计预算资料

C.向施工单位进行设计交底

D.对设计成果组织鉴定和验收

E.提供设计人员需要的工作和生活条件

答:————[多选题]在下列（

）情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作为方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

答:————[多选题]依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，下列说法正确的有（

）。

A.不免除迟延履行方的相应责任

B.双方的风险责任均不免除

C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续

D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

答:————[多选题]根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（

）。

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.履约保函

E.预付款保函

答:————[多选题]某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（

）。

A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担

B.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担

C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励

D.如果在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任

E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任

答:————[多选题]李某向张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（

）。

A.张某可以李某的名义对施工单位行使代位权

B.张某可以自己的名义对施工单位行使代位权

C.因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权

D.因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权

E.因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权

答:————[多选题]《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（

）。

A.要约人确定了承诺期限

B.要约已经到达受要约人

C.要约人明示要约不可撤销

D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作

E.要约人明示要约可以撤销

答:————[多选题]下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的有（

）。

A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同进到达受要约人

答:————[多选题]下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（

）。

A.保全措施包括代位权和撤销权两种

B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权

C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权

D.债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形

E.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使

答:————[多选题]按照《建设工程监理合同》示范文本对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（

）。

A.负责工程的施工图设计

B.负责勘察合同的履行管理

C.监理人负责施工招标的代理工作

D.对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询

E.按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准

答:————[多选题]按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（

）。

A.本阶段的正常服务酬金

B.索赔要求增加的酬金

C.合理化建议应获得的奖金

D.增加工作内容应增加的酬金

E.委托人上期支付时拖延支付的利息

答:————[多选题]施工合同可撤消的情形有（

）。

A.在订立施工合同时显失公平

B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益

C.违反了《建筑法》的强制性规定

D.订立合同时，建设单位存在重大误解

E.损害社会公共利益

答:————[多选题]业主或承包商无法预测而保险公司又不承保的风险包括（

）。

A.战争

B.革命或内战

C.放射性污染（非承包商原因）

D.承包商或分包商雇员引起的混乱

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

答:————[多选题]依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（

）。

A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

E.延误的工期相应顺延

答:————[多选题]工程竣工验收应满足的条件包括（

）。

A.施工图设计完成

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有施工单位签署的工程质量保修书

D.有公安消防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件

E.勘察工作成果完成

答:————[多选题]施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（

）。

A.最高报价衡量法

B.标底衡量法

C.复合标底衡量法

D.无标底衡量法

E.成本价衡量法

答:————[多选题]根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用有（

）。

A.监理人控制合同进度的依据

B.监理人签认进度付款证书的依据

C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制分阶段和分项进度计划的基础

E.监理人确认承包人逾期违约的依据

答:————[多选题]交货质量检验中，约定质量标准的一般原则包括（

）。

A.按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行

C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行

D.按颁布的国家标准执行

E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行

答:————[多选题]关于固定价格合同说法正确的有（

）。

A.合同的价款是不可调整的

B.工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同

C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担

D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法

E.在约定的风险范围内合同价款不再调整

答:————[多选题]甲与乙签订销售空调100台的合同，但当甲向乙交付时，乙以空调市场疲软为由，拒绝受领，要求甲返还货款。下列说法正确的有（

）。

A.甲可以向有关部门提存这批空调

B.空调在向当地公证机关提存后，因遇火灾，烧毁5台，其损失应由甲承担

C.提存费用应由乙支付

D.若自提存之日起5年内乙不领取空调，则归甲所有

E.甲乙都不能提存这批空调

答:————[多选题]《合同法》规定，有（

）情形的，合同无效。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.违反法律、行政法规的强制性规定

答:————[多选题]设计合同中，发包人的责任包括()等。

A.对设计依据资料的正确性负责

B.保证设计质量

C.提出技术设计方案

D.解决施工中出现的设计问题

E.提供必要的现场工作条件

答:————[多选题]与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式（

）。

A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

答:————[多选题]根据《标准施工合同》，履约担保的特点有（

）。

A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止

B.采用无条件担保方式

C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响

D.能降低发包人合同风险

E.有助于加强发包人的履约责任心

答:————[多选题]依照施工合同示范文本通用条款的规定，（

）属于发包人应当完成的工作。

A.办理施工许可证

B.提供工程进度计划

C.确定坐标控制点

D.做好施工现场地下管线的保护工作

E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

答:————[多选题]对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意（

）。

A.划清施工进度拖延的责任

B.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容

C.无权要求承包人缩短合同工期

D.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期

E.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期

答:————[多选题]根据《担保法》，不得抵押的财产有（

）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

答:————[多选题]设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（

）。

A.委托设计任务的范围和内容

B.发包人应提供的有关资料和文件

C.项目投资要求

D.双方的责任

E.工程用地规划

答:————[多选题]某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（

）。

A.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

B.买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理

E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

答:————[多选题]某建筑材料采购合同被法院认定可撤销合同，其法律后果有（

）。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.支付违约金

D.双倍返还定金

E.没收财产

答:————[多选题]关于建设工程施工合同的叙述中，正确的有（

）。

A.建设施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目的建设施工、设备安装、设备测试、工程保修等工作内容，确定双方权利和义务的协议

B.施工合同是建设工程合同的一种，它是一种单务有偿合同

C.施工合同在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用的原则

D.施工合同的标的有施工的标底价

E.施工合同是建设工程的主要合同之一

答:————[多选题]按照《合同法》规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为（

）。

A.合同当事人没有改变

B..第三人可以向债权人行使抗辩权

C.第三人可以与债权人重新协商合同条款

D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意

E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

答:————[问答题]房屋建筑和市政基础设施工程施工招标应具备的条件有哪些？

答:————[问答题]公开招标有何优缺点？什么情况应当公开招标？

答:————[问答题]合同法的基本原则是什么？

答:————[问答题]简述索赔的原因。

答:————[问答题]建设工程交易中心的运行程序如何。

答:————[问答题]施工合同的内容包括哪几方面？

答:————[问答题]简述合同法律关系三要素。

答:————[问答题]简述建设工程施工合同订立应具备的条件。

答:————[问答题]简述索赔的依据。

答:————[问答题]什么是暂定金额，一般用于哪些方面的支付。

答:————[问答题]招标方式有哪两种？一般可以采用邀请招标方式的情况包括哪些项目？

答:————[问答题]成立招标机构有哪两种途径？招标机构的主要职责是什么？

答:————[问答题]《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的。

答:————[问答题]合同法规定在出现何种情形时当事人可以解除合同？

答:————[问答题]合同法对格式条款的提供人有哪些限制？

答:————[问答题]投标的前期工作包括哪些内容？要注意什么问题？

答:————[问答题]监理与业主之间的赔偿责任的期限是如何规定的？

答:————[问答题]简述什么是标底？编制标底时应注意哪些？

答:————[问答题]设计工作内容变更的原因有哪些？

答:————[问答题]简述建设工程施工合同订立应当遵循的原则。

答:————[问答题]简述合同法的基本原则及其内涵。

答:————[问答题]合同法律关系由哪些要素构成？

答:————[问答题]资格预审一般采用什么方法进行审评？其步骤如何？

答:————[问答题]简述索赔的概念。

答:————[问答题]委托监理合同什么情况下可以终止？

答:————[问答题]根据FIDIC条款的有关规定，业主与承包人产生争端后其按什么程序来解决争端？

答:————[问答题]施工投标中如何进行不平衡报价。

答:————[问答题]施工索赔工作的处理过程包括哪几个步骤？

答:————[问答题]简述订立勘察、设计合同时应约定的内容。

答:————[问答题]某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。施工单位提出的索赔要求如下：（1）已建部分工程遭受不同程度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不再承担。

（2）施工单位进场的正在使用机械、设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。（3）施工单位人员因此而有人受伤，医疗及补偿金合计5万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计3万元，业主都应该予以赔偿。（4）因台风造成现场停工7天，要求合同工期顺延7天。（5）由于工程破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计3万元，业主应予以支付。问题：施工单位以上提出的各项索赔是否成立？为什么？

答:————[问答题]背景：某建设单位（甲方）拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位（乙方）承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：一.协议书中的部分条款(一)工程概况工程名称：职工住宅楼工程地点：市区工程内容：建筑面积为3200平方米的砖混结构住宅楼（二）工程承包范围承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程（三）合同工期开工日期：2002年3月21日竣工日期：2002年9月30日合同工期总日历天数：190天（扣除5月1～3日）（四）质量标准工程质量标准：达到甲方规定的质量标准（五）合同价款合同总价为：壹佰陆拾陆万肆仟元人民币（￥166.4万元）（六）乙方承诺的质量保修该项目设计规定的使用年限（50年）内，乙方承担全部保修责任。（七）甲方承诺的合同价款支付期限与方式1．工程预付款：于开工之日支付合同总价的10％作为预付款。预付款不予扣回，直接抵作工程进度款。2．工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10％；主体结构三层完成后，支付合同总价的20％；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20％；工程基本竣工时，支付合同总价的30％。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。3．竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3％扣留工程保修金。合同生效合同订立时间：2002年3月5日合同订立地点：××市××区××街××号本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效专用条款中有关合同价款的条款合同价款与支付本合同价款采用固定价格合同方式确定合同价款包括的风险范围：⑴工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价10％；⑵政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变化。风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同总价中。风险范围以外合同价款调整方法：按实际竣工建筑面积520.00元/m2调整合同价款。补充协议条款在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款。摘要如下：补1：木门窗均用水曲柳板包门窗套；补2：铝合金窗90系列改用42型系列某铝合金厂产品；补3：挑阳台均采用42型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。问题：（1）上述合同属于哪种计价方式合同类型？（2）该合同签订的条款有哪些不妥当之处？应如何修改？（3）对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必须进行的工程内容，承包商应如何处理？

答:————[问答题]某国修建一座核电站，按国际惯例采用FIDIC合同条件签订合同。在施工建设中，发现工程产生差错，监理工程师书面发出暂时停工令。事件发生15天后，承包商根据重新放线复查的结果，用政工函件通知监理工程师，声明对此事要求索赔，并在事件发生后35天再次提交了索赔的资料和索赔款数。监理工程师根据FIDIC合同条件的有关条款及索赔程序进行了处理。问题：（1）监理工程师认为承包商第二次提交的索赔报告超过了28天的实效，不予索赔。是否正确？（2）监理工程师审查索赔事实应作哪些查证工作？各做何处理？（3）若监理工程师批准承包商的费用索赔，则：①如果由于监理工程师提供的有差错的资料而导致承包商的工作量大大增加，由此而产生的费用索赔是否应包括利润？②如果承包商按照监理工程师提供的有差错的放线资料已经实施了，承包商对已完工程进行改正或补救而增加的费用是否应包括利润？

答:————[问答题]某国有资金投资的大型建设项目，建设单位采用工程质量清单公开招标方式进行施工招标。

建设单位委托具有相应资质的招标代理机构编制了招标文件，招标文件包括如下规定：

（1）招标人设有最高投标限价和最低投标限价，高于最高投标限价或低于最低投标限价的投标人报价均按废标处理。

（2）投标人应对工程质量清单进行复核，招标人不对工程量清单的准确性和完整性负责。

（3）招标人将在投标截止只后的90日内完成评标和公布中标候选人工作。

投标和评标过程中发生如下事件：

事件1：投标人A对工程量清单中某分项工程工程量的准确性有异议，并于投标截止时间15天前向招标人书面提出了澄清申请。

事件2：投标人B在投标截止时间前10分钟以书面形式通知招标人撤回已递交的投标文件，并要求招标人5日内退还已经递交的投标保证金。

事件3：在评标过程中，投标人D主动对自己的投标文件向评标委员会提出书面澄清、说明。

事件4：在评标过程中，评标委员会发现投标人E和投标人F的投标文件中载明的项目管理成员中有一人为同一人。

答:————[问答题]某施工合同订立后在施工过程中，发生如下几项事件：（1）1999年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加3万元，相应工序持续时间增加了5天；（2）1999年5月施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加4万元，相应工序持续时间增加了4天；（3）1999年7月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了3天；（4）1999年8月份，进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了5天。以上事件均发生在关键线路上，对总工期有影响。问题：施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔工期和费用?为什么?

答:————[问答题]2000年5月，某县污水处理厂为了进行技术改造，决定对污水设备的设计、安装、施工等一揽子工程进行招标。考虑到该项目的一些特殊专业要求，招标人决定采用邀请招标的方式，随后向具备承包条件而且施工经验丰富的A、B、C三家承包商发出投标邀请。A、B、C三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件，招标文件对新型污水设备的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好，招标人还根据项目要求的特殊性，主持了项目要求的答疑会，对设计的技术要求作了进一步的解释说明，三家投标单位都如期参加了这次答疑会。在投标截止日期前l0天，招标人书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将安装工程从原招标范围内删除。接下来三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。但投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A已撤回投标文件，在剩下的B、C两家投标单位中，通过评标委员会专家的综合评价，最终选择了B投标单位为中标单位。

问题：

（1）投标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理？为什么？（2）从所介绍的背景资料来看，在该项目的招投标过程中哪些方面不符合有关规定？为什么？

答:————[问答题]某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元／m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工（租赁费450元／台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；事件4：5月20日～5月22日，因下特大暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。根据上述案例，回答下列问题：（1）上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。（2）每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?（3）假设人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30％，则合理的费用索赔总额是多少?（4）建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?

答:————[问答题]某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一